勘察设计合同纠纷中承包人应承担多少责任-法师兄

勘察设计合同纠纷中承包人应承担多少责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-30 20:51:08 247 人看过

承包人在勘察、设计合同中的违约责任有：勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期的，勘察、设计合同承包人应当承担瑕疵履行违约责任；延误工期的，勘察、设计合同承包人应当承担迟延履行违约责任。

建筑施工企业应对工程的施工质量负责，建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。建筑工程的勘察、设计单位必须对其勘察、设计的质量负责。勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

二、工程合同签订的条件具备条件是什么

工程合同签订的条件是：1、项目初步设计已经批准、有能够满足施工需要的设计文件、技术资料；2、建设资金与主要设备来源已基本落实；3、招投标的工程中标通知书已下达；4、承包人是具备相应资质条件的单位。

根据2021年生效的《中华人民共和国民法典》第七百八十八条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百九十一条第三款规定，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

三、工程纠纷如何处理工程纠纷的概念是什么

建设工程纠纷，是指建设工程当事人对建设过程中的权利和义务产生了不同的理解。建设工程纠纷处理的基本形式有和解、调解、仲裁、诉讼四种，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多勘察设计相关文章

合同条款
发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任？

发包人应承担设计合同违约责任如下：1、发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并书面通知发包人；2、延误审批工作，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设，视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后，按照设计人已完成的全部设计任务处理，发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建设工程设计合同违约责任有哪些建设工程设计合同违约责任：（一）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。（二）发包人未按专用合同条款

2023-07-04

94人看过
工程监理
法律对勘察,设计人和施工人,承包人的质量担保责任是什么

法律咨询：法律对勘察、设计人和施工人、承包人的质量担保责任有哪些规定？律师回答：(1)勘察、设计人的质量担保责任：勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。(2)施工人的质量担保责任：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理、返工、改建。经过修理、返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。(3)承包人的质量担保责任：因承包人的原因致使建设工程在合理的使用期限内造成人身伤亡和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给

2023-06-01

101人看过
无效合同
承包纠纷中承包人有哪些责任

承包合同纠纷中承包人应承担的责任有：1、施工准备责任；2、物资准备责任；3、及时告知责任；4、工程质量责任；5、工程保管责任；6、工程交付责任；7、竣工验收责任；8、工程保修责任；9、防止损失扩大责任；10、共同责任。一、建设工程合同双方违约责任该如何认定建设工程合同双方违约责任认定如下：1、如果不能根据双方提供的证据材料确定工程质量责任的相关问题，应委托具有相应鉴定资质的鉴定机构进行鉴定；2、如果工程质量因承包人的原因不符合约定，发包人可以根据工程质量问题的严重程度相应降低工程价格；3、如果发包人提供的原材料质量不合格，或者提供的设备、技术资料不符合合同约定，导致工程质量缺陷，发包人应承担工程质量责任；4、发包人擅自使用未竣工验收的工程，承包人仍应依照合同约定承担工程保修义务和责任。二、施工合同中包方违约承担什么责任施工合同承包人承担以下违约责任：1、因施工人的原因致使建设工程质量不符合

2023-03-06

273人看过
仲裁机构
谁应承担劳务合同纠纷责任？

由过错方承担。一、当用人单位出现违约情形时，例如用人单位故意拖延不订立劳动合同或违反法定或约定的条件解除劳动合同；用人单位支付的工资违约或低于当地最低工资标准等，企业应当视具体情况承担赔偿责任或者行政责任；二、劳动者违约造成用人单位一定损失的，也应当承担相应的赔偿责任。劳务合同纠纷处理方式（一）协商合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。（二）调解合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。（三）仲裁合同当事入协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。（四）诉讼如果合同中没有订立仲裁条款，事后也没有达成仲裁协议，合同当事人可以将合同纠纷

2023-07-06

111人看过

工程承包
建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。2、受发包人的监督。《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”3、保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》第八百零一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任”。《民法典》第八百零二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。”4、包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，

2023-03-06

204人看过
工程转包
民法典的勘察人、设计人对勘察、设计的责任有哪些

一、民法典的勘察人、设计人对勘察、设计的责任有哪些根据《中华人民共和国民法典》第七百九十一条的规定，勘察、设计人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计人向发包人承担连带责任。第八百条规定，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三

2023-04-12

484人看过
合同条款
民法典因发包人原因造成勘察、设计的返工所应承担责任有什么规定

一、民法典因发包人原因造成勘察、设计的返工所应承担责任有什么规定因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、建设工程设计合同中设计人的违约责任(一)合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。(二)由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包

2023-04-13

118人看过
调解委员会
如何承担设计合同中的违约责任

1、发包人的违约责任。(1)发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。(2)审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。(3)发包人原因要求解除合同，按照设计人完成设计工作的进展情况按以下原则处理：a、设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。b、已开始设计工作但实际完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。c、设计工作未全部完成但实际工作量超过超过一半时，支付该阶段全部设计费。2、设计人的违约责任。(1)设计错误。a、设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。b、由于设计人员错误造成工程质量事

2023-03-30

231人看过

保证
因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计的，发包人应当承担什么法律责任？

在工程勘察、设计合同中，发包人应当按照合同约定向勘察人、设计人提供开展勘察、设计工作所需要的基础资料、技术要求并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。委托勘察的，在勘察工作开展前，应当向勘察人明确技术要求和勘察阶段，按时提供勘察工作所需要的勘察基础资料和附图并满足勘察人编写纲要和编制工程预算的基本要求。在勘察前，发包人应当根据勘察人提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。发包人应当为勘察人开展工作提供必要条件，包括派员协助勘察人与有关部门的工作联系，及时为勘察人创造并解决勘察现场条件。如征购土地、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源、水源等，并承担其费用；按照合同为勘察人员准备好食宿、办公等生活工作条件等。委托设计的，发包人应当按照合同的约定向设计人提供设计的基础资料、设计的技术要求。在初步设计前，发包人应当向设计人提供经过批准的可行性研究报告、选址报告以及原料（或经过

2023-06-09

227人看过
法人
合同纠纷案的法人承担责任吗

合同纠纷案法人不承担责任。在公司法中，有限责任公司是指股东以其在公司的财产为限对公司债务承担责任的制度。投资者只需要用投资的公司财产来承担风险，而不会涉及其他财产。因此当公司宣告破产时，只能以公司的资产而不是股东的剩余资产来承担债务。合同纠纷诉讼是指人民法院根据合同当事人的请求，在全体诉讼参与人的参与下，审理和解决合同纠纷的活动，以及由此产生的一系列法律关系的总和。海商合同纠纷案件11．船舶买卖合同纠纷案件；12．船舶工程合同纠纷案件；13．船舶关键部件和专用物品的分包施工、委托建造、订制、买卖等合同纠纷案件；14．船舶工程经营合同（含挂靠、合伙、承包等形式）纠纷案件；15．船舶检验合同纠纷案件；16．船舶工程场地租用合同纠纷案件；17．船舶经营管理合同（含挂靠、合伙、承包等形式）、航线合作经营合同纠纷案件；18．与特定船舶营运相关的物料、燃油、备品供应合同纠纷案件；19．船舶代理合同纠纷

2023-08-02

430人看过
勘察设计
在施工合同中承包人的义务是什么，在施工合同中承包人应承担的责任

在施工合同中承包人的义务是不转包和违法分包，接受检查，交付工作成果。在施工合同中承包人应承担的责任是施工准备责任，物资准备责任，工程质量责任和竣工验收责任等。一、在施工合同中承包人的义务是什么在施工合同中承包人的义务是：1．不得转包和违法分包的义务。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人，还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应资质条件的单位。另外，分包人不得将其承包的工程再分包。2．接受检查的义务。发包人对承包人的工作可以进行检查，承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外，在隐蔽工程隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。3．交付工作成果的义务。勘察人、设计人应当按照约定的期限，向发包人交付符合要求的勘察设计文件，并保证勘察、设计的质量符合要求。施工人应当按照约定，向发包人交付符合要求的已竣工的建设工程二、在施工合

2023-06-04

173人看过
举证责任
谁应承担分期付款合同纠纷中的举证责任

在欠款合同纠纷中，债权人和债务人互负举证责任。（一）债权人举证责任分配在欠款纠纷案件中，债权人作为原告行使债权请求权，首先应该主张其请求权成立并已经届满，为此应该向法院提供其权利发生并已经届期的法律要件事实成立的证据。存在合同关系和履行了己方的合同义务是债权人对于自己主张的事实应承担的举证责任。一般需要提供合同、欠条、收发货单、结算单等其他能够证明双方存在债权债务关系的证据。因此，在此类合同纠纷案件中，只要债权人提供了这两份证据，其举证责任即基本完成，其余的应该是债务人的抗辩问题。（二）债务人的举证责任分配债务人的举证责任主要是针对债权人所提供的权利主张以及提供的证据来分配责任。如果债务人主张债权人的权利受到妨害，或者受到制约，或者已经消灭，其应该就权利妨害法律要件、或者权利制约法律要件、或者权利消灭的法律要件负举证责任，比如提供银行转账记录，证明合同的金额已经支付完毕，不存在欠款。或者证

2023-07-06

337人看过

举证责任
在合同纠纷诉讼中，应该由谁承担举证责任？

1．主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任。2．主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。3．对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。4．对代理权发生争议的，由主张有代理权一方当事人承担举证责任。重婚罪的举证责任谁承担自诉案件的证明责任由自诉人承担。自诉案件的被告人提出反诉的，对于其反诉主张，被告人又具有自诉人的诉讼角色，负有相应的证明责任。在自诉案件中，经人民法院审查缺乏罪证的，如果自诉人提不出补充证据，应当说服自诉人撤回起诉或者裁定驳回起诉；自诉人经说服撤回起诉或者被驳回起诉后，又提出了新的足以证明被告人有罪的证据，再次提起自诉的，人民法院应当受理。根据司法解释，人民法院受理自诉案件后，对于当事人因客观原因不能取得并提供有关证据而申请人民法院调取证据，人民法院认为必要的，可以依法调取。《中华人

2023-07-17

407人看过
申请仲裁
中介在房屋租赁合同纠纷中应该如何承担责任？

租房出现纠纷中介不会管。双方可以协商解决，协商不成，按房屋租赁合同上的条款，可以向当地法院起诉。出现租房纠纷处理办法：1、房屋租赁当事人因租赁房屋发生纠纷的，应当协商解决；2、租房纠纷协商不成的，可以向居民自治组织或者是居委会请求调解，也可以找房管所相关工作人员解决；3、租房纠纷协商不成的，应当按照房屋租赁合同中约定的民事诉讼或者申请仲裁解决。中介租房的程序1．双方签订租赁合同。2．房主查看房客身份证，（可向公安局确认身份证）。并索取复印件做为合同附件。3．房客查看房主产权证明（可向当地产交易所进行确认），房主身份证（可向公安局确认身份证。）及两证的统一（即产权证的产权人与身份证相同）。并索取复印件做为合同附件。4．合同签字（房主方）与产权证的产权人相同。如不相同需有产权人的代理委托书。5．办理合租合同时，需有房主方的同意出租证明。6．支付定金，一般定金不要超过月租金的20％。《中华人民共

2023-07-09

226人看过