工程索赔证据怎么提交？-法师兄

工程索赔证据怎么提交？

来源：互联网时间： 2023-06-29 14:12:34 413 人看过

索赔证据的提交由施工单位负责，索赔证据的提交分为两种情况：一种情况是，施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据；另一种情况是，若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，需要向法庭(或仲裁庭)提交索赔证据。

1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位

我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。

2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成

当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。

法律依据：《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多民事举证责任相关文章

鉴定结论
建设工程索赔证据如何分类

索赔证据的范围很广，分类方式也不同。从施工管理的角度，索赔证据主要有以下几类：1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3、工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。4、财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。5、市场行情资料。包括官方公布的工程信息价、生产单位发布的产品市场价格、中央银行公布的外

2023-06-02

347人看过
笔录
工程索赔具体需要搜集什么证据?

进行工程索赔的证据包括建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。一、工程造价鉴定需要提交的材料(1)诉讼案件当事人的起诉状、答辩状、庭审笔录或仲裁案件申请人、被申请人的申请书、答辩状2)当事人共同认定的相关专业工程设计图纸、设计修改、变更通知单、现场签证单、技术核定单、图纸会审记录3)当事人签订的施工合同、协议、补充协议4)开工报告、竣工工程验收证明或其它能够证明实际开工、竣工时间的资料5)当事人共同认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同以及建设单位供应的建筑材料、设备清单6)工程预算书、工程结算书、财务资料7)招投项目中的招投标文件、中标通知书8)调查询问笔录、现场勘察记录9)经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录10)当事人共同认定的其它涉及该工程造

2023-03-21

54人看过
违约金
索赔工程证据包括哪些方面？

本文提供了工程索赔证据的相关内容，包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、工程照片、气象报告等。这些证据可用于证明工程延误、费用增加等索赔。以下内容为工程索赔证据：（1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件；（2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表；（3）施工备忘录（日记），在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时，需及时做好记录；（4）记录建筑师和工程师的口头指示，并及时以书面形式报告建筑师予以承认；（5）工程照片需由专人管理：照片应标明拍摄日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；（6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；（7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。有哪些证据可以证明工程延误？工程延误是指工程项目的实际完成时间与计划完成时间之间的时间差异。为了证明工程延误,需要收集以下证据:1. 延误通知:承包商

2023-11-18

413人看过
欠款
工程索赔中要如何保留证据

法律咨询：工程索赔中怎样保留证据原告于1991年2月4日与北京某宾馆有限公司签订了建筑工程承包合同，合同规定：原告承建新建宾馆，建筑面积36015平方米，1991年2月15号开工，2003年2月15日竣工.承包总价为2227.4万美元，其中500万美元折合人民币给付.工程于2003年8月15日竣工交付使用后，被告拖欠工程款162.28万美元以及工程签证款5.9万美元、106万人民币，合计168.18万美元、106万人民币。此外还有应签证而未签证确认的索赔款折合人民币1000多万人民币。原告催讨这笔巨额拖欠款先后华了两年半的时间，无数次发函、派人上门摧讨，先后找过中国**总公司、北京市清欠办公室、北京市建委、国家建设部等各级上级和政府主管部门，均无效果。后向法院起诉，由于资料保存完整获得了成功索赔。律师回答：每周例会纪要真实的再现了工程施工的全过程。这可以成为重要证据来源。此外，还应详细保存

2023-04-27

258人看过

缓刑
工程索贿罪要提供什么证据才能立案

工程索贿证据的认定应当是行为人有向他人索贿的行为，即受贿人主动明示或暗示行贿人给予财物，行为人主观方面存在故意，主体为国家工作人员，侵犯的客体为国家工作人员职务的廉洁性和国家经济管理的正常活动。一、对单位行贿罪的四个构成要件是什么?对单位行贿罪的四个构成要件为：1、本罪的客体是复杂客体。其中，主要客体是国家工作人员职务的廉洁性；次要客体是国家经济管理的正常活动。2、本罪在客观方面表现为，行为人向国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体行贿的行为。3、本罪的主体是一般主体。4、主观方面为故意。二、对单位行贿罪的四个构成条件构成对单位行贿罪的条件是：1、侵犯的客体是国家工作人员职务的廉洁性和国家经济管理的正常活动；2、在客观方面表现为，行为人向国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体行贿的行为；3、主体是一般主体；4、主观方面表现为直接故意，且一般具有谋取不正当利益的目的。三、受贿的数

2023-06-28

131人看过
业主
工程索赔的程序都有哪些，工程索赔的主要依据是什么

一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行调解

2023-06-07

471人看过
直系亲属
工伤索赔证据清单

工伤申报证据清单包括工伤认定申请表。工伤认定申请表要当地的劳动部门进行领取。除此之外，申报工伤还需要和用人单位存在劳动关系的证明材料，其中包含事实劳动关系；医疗诊断证明书，其中包括门住院病历的复印件、诊病历以及急诊病历、病历报告、出院记录等。劳动保障部门在收到工伤认定的申请当天起六十天之内做出工伤认定书，并且通知单位及职工或者其亲属。工伤申报流程1、申请：由用人单位、受伤害职工或者其直系亲属向医保科提出工伤认定申请来访、询问，医保科以书面告知申请须知，并提供《工伤认定申请表》。2、审核：审核申请人提供的材料是否完整、是否符合受理条件。（不完整的当场或者15个工作日内以书面形式一次性告知。）3、受理：提供的材料完整，属于本局行政部门管辖范围且在受理时效内的受理，并告知受理不受理。4、调查核实：劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，根据需要对提供的证据进行调查核实。并于受理之日起60日内作出工伤

2023-07-01

428人看过
继承人
交通事故各索赔项目要提交的证据大全

（一）原告主体资格的证据1、原告为自然人的：原告的身份证复印件(原告为未成年人的，需提供其法定代理人的身份证复印件、户口本或公安部门出具的证明法定代理人身份的证明)；如被害人死亡，需提供：死亡证明、社区或村委会或派出所出具的法定第一顺位继承人证明、各继承人的身份证复印件；2、原告为法人或其他组织的：营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件(以上均需加盖公司公章)。（二）被告身份信息的证据1、被告为自然人的：身份证复印件、驾驶证复印件、车辆行驶证复印件；2、被告为法人的：企业基本信息、保险单复印件(被告为保险公司的)。（三）事故及责任证明1、道路交通事故责任认定书；2、事故现场照片；3、现场目击证人证人证言；4、事故现场的监控录像。（四）医疗费1、抢救费票据、医疗费票据；2、医院治疗诊断证明书、住院病历；3、购买药物的单据(最好有医院出具的处方)。（五

2023-06-08

154人看过

工程分包
工程索赔承包人可以提供的证据包括哪些呢

在工程施工中，工程师必须及时地(有的合同规定具体的时间，或“在合理的时间内”)行使权力，作出决定，下达通知，指令，表示认可等。承包人及时向他通报情况，并及时提出索赔要求。律师回答：(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。·相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何

2023-06-13

146人看过
诉讼代理
如何收集工程质量索赔的证据

如何收集工程质量索赔证据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条的规定，证据包括：（一）当事人陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；

2023-05-02

397人看过
证据收集
证据收集和索赔程序

工程索赔是个专业性极强的课题，作为承包商应配备既懂建设又懂法律的专业人员参与整个过程。索赔成功的关键是保存一切能够证明自己具有可获得的权益原始的证据资料。在诉讼上，索赔是一种确权之诉，必须要有证据支持才得能得到确认。因此，必须掌握证据学原理，了解什么样的索赔需要收集什么样的证据以及如何搜集、归类、保存证据。作为承包商应建立科学的资料管理体系，注意随时搜集整理工程项目的有关资料，保持其完备性和准确性。与监理工程师及甲方代表的谈话资料；各种施工进度表，包括监理工程师和分包企业的进度表；来往信函；施工备忘录；会议记录；工程照片；监理工程师填到的工程施工汇总表；重大事项记录；工资单据和付款单据；工程检查和验收报告；所有合同文件；其他。上述资料在发生的当时应注意取得监理工程师或甲方代表的签字。对索赔的程序、期限应在承发包合同中明确约定，以利于实际操作。凡不属于承建单位责任导致工程拖期和成本增加事件发

2023-04-22

444人看过
第三者
保险索赔证据不足如何提高索赔成功率？

保险索赔证据不足的情况有：1、事故发生后未及时向保险公司报案，保险金申请人无法提供足够的证据证明被保险人的事故原因；2、保险金申请人提供的被保险人出险原因证明缺乏法律依据；3、保险金申请人拒绝鉴定被保险人的事故原因。法律规定，投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。车辆出险的保险索赔技巧技巧一及时报案最重要若不幸发生道路交通事故，司机应该马上停车，保护现场，抢救伤员和财产，迅速向公安交管部门报案，并通知保险公司。在事故处理结束后，可以带齐有关单据向保险公司索赔。若发生车辆被盗抢或其他非道路交通事故，应及时向交警部门报案，同时通知保险公司。出了交通事故应该在24小时内

2023-07-07

158人看过

仲裁机构
工程索赔过程中需要搜集哪些证据

（一）合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。（二）施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试（检）验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。（三）工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。（三）财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。（五）市场行情资料。包括官方公布的工程信息价、生产单位发布的产品市场价格、中央银行公布的外汇汇率等资料。（六）政策法规文件。指工程所在地适用的法律及工程所在地

2023-03-27

369人看过
保险人
请列举出证明工程索赔的必要证据。

索赔证据可以分为六类：合同文件、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件、工程照片、录像、财务会计核算资料、报表及往来凭证、市场行情资料、政策法规文件。证据的分类标准包括《中华人民共和国民事诉讼法》规定的书证、视听资料、鉴定结论等。从施工管理的角度，索赔证据可以分为以下几类：1.合同文件：包括合同协议书、中标函、投标函、专用合同条款、通用合同条款、技术规格说明书、图纸等与合同有关的文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。2、施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试（检）验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。3

2023-11-12

401人看过