一、装修工程都包含哪些项目
土建改造:按照规划打好线槽、底盒及墙体拆除
水电隐蔽工程:把强弱电分管,分项,分槽布好,之后用钢丝穿线
泥作工程:防水做好之后,进行48小时关水试验,厨房、卫生间墙地砖的铺贴,地面找平,线管的暗敷
木作工程:局部吊顶,造型处理,柜体的制作
漆作工程:腻子找平三遍,用砂纸打磨处理后,滚一遍底漆,再刷两遍面漆,再打磨
安装工程:灯具,洁具,开关,面板,五金挂件的安装
清洁:开荒清洁做完之后通知业主进行验收
二、装修工程设计合同模板
委任单位:____________
施工单位:____________
就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:___________________________
二、工程地点:________________________
三、工程项目内容:________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币:____________________________________
六、付款方式
1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额
预付
款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额
预付款,
余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程
量结算)
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管
场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的
垃圾及废料由施工方负责清理2016装修工程设计合同模板2016装修工程设计合同模板。
八、工程施工
1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返
工,所造成的损失由乙方负责。
2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为
本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时
材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,
提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工
中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责
4、装饰工程质量保修一年2016装修工程设计合同模板合同范本。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和
有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如
工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由
甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿
给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决
执行。
十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章):________
代表人:__________________
乙方单位(盖章):________
代表人:__________________
日期:____________________
签订合同地点:____________
对于装修工程设计,我们一定要引起重视。因为,装修工程设计的好坏会直接影响到我们装修工程的质量。因为装修工程主要从细节下手,从各个细小的方面,带给我们更好的生活体验。所以装修工程的不合理,将带给我们生活的极大不便于麻烦。所以对于签订的装修工程设计合同也
-
房屋装修合同范本2024精简版
153人看过
-
大厦装修合同范本、范文
177人看过
-
装修购销合同范本有哪些?装修购销合同范本是怎么样的?
439人看过
-
购房人呼吁出台精装修房合同示范文本
425人看过
-
装修合同的基本要素和范本
357人看过
-
什么是装修合同,装修合同的范本格式是什么?
177人看过
仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>
-
求cad店面设计和简单装修的合同范本广东在线咨询 2022-08-27简单店面装修合同范本没那么复杂,举个简单范本吧。委托方(甲方):承接方(乙方):一、工程地点:____________________二、形式结构:_________室_________厅_________卫,为平层三、工程项目:(附施工说明、施工图及工程报价单)。。四、承包方式:乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于
-
装修设计可以签设计合同吗甘肃在线咨询 2023-06-30个人即自然人。按照法律,可以和个人签订装修合同。 签订合同注意事项: 1、合同内容要合法,比如,装修材料不得使用法律禁止使用的材料。 2、签订合同程序要合法,比如双方要平等协商,不能使用胁迫手段。 3、条款要完善清楚,用词要准确,以免日后争议。
-
合作汽车装饰装修合同范本宁夏在线咨询 2023-07-22汽车美容装饰合作协议甲方:乙方身份证号:甲乙两方本着互利互赢的原则,对汽车美容的有关事宜进行如下商定。 1、甲方将汽车美容装饰承包给乙方,甲方提供场地,水电。 2、乙方将承受所用汽车美容装饰的花费。 3、除去成本,甲乙两方各占盈利的50%。 4、乙方必须在汽车美容装饰经过中按照相关操作规程进行操作,如果在汽车美容作业中出现的一切的安全和质量问题,与甲方无关,一切后果由乙方承受,情节严重时,甲方有权
-
家庭装饰装修施工合同示范合同范本山西在线咨询 2022-08-03甲方:乙方: 由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点: 2、工程名称: 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款
-
室内精装修设计合法使用年限湖南在线咨询 2022-07-13根据我国2001年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条,房屋装修工程的最低保修时限为2年。室内装饰隶属房屋装修工程中的一部分,所以室内装饰设计的年限也要需要《建设工程质量管理条例》第四十条中限定的最低保修期2年。下面是条例中第四十条的原文内容,还提供了条例全文的参考资料。第四十条在正常使用要求下,建设工程的最低保修时限为: (一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设