装修工程延期的原因有哪些-法师兄

装修工程延期的原因有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 16:45:52 164 人看过

装修延期原因一：材料进场不及时

装修时，很多业主选择的是半包的装修方式，因此，业主需要自己购买装修所需的主材。如果主材没有及时的进场，那么施工就没有办法正常地进行，这就会打乱原有的施工计划和装修工人的时间安排，从而导致装修延期。

装修延期原因二：装修方案常改动

在装修施工的过程中，不断地更改设计方案，也是令装修工程延期的一大重要原因。设计师给出的设计方案中，在实际中有需要改动的地方，或是业主改变了自己的心意，想要改变设计，这些都会增加装修工程的施工量，更会增加不少的装修预算。

装修延期原因三：人工调度不合理

整个的装修工程需要很多工种之间的相互配合，才能顺利地完成。很多时候，尤其是在装修旺季，人工的调度常常会出现问题，安排的不合理，就很容易出现装修工程延期的情况。

装修延期原因四：验收结款不及时

很多装修公司的收费，是按照装修阶段来收取的，如果完成一阶段的工程后，业主没有及时地缴纳这一部分的装修费用，那么施工团队就可能会停工一段时间。此外，装修中的一些项目完工后，也是需要业主及时地进行验收的，验收合格后，施工队才能进行接下来的施工，如果业主没有及时验收，就很容易导致装修工程的延期。

何预防装修延期的现象发生?

一、选择专业的装修公司

在选择装修公司时，业主不能盲目地看中装修公司承诺的装修时间，而是应该全方位地考虑装修公司的能力。装修公司给出的盲目承诺不能轻信，不实际的保证，在装修后期就很容易发生延期的情况。

二、装修前做好统一规划

装修施工之前，业主就需要认真地确认装修方案，并对装修流程做好详细的规划，设计师给出的设计，要符合实际的需求，装修施工后，要尽量避免装修项目的改动。

三、合同中明确装修工期

与装修公司确定好的工期，在签订合同时，合同中一定要做好说明，业主不能只听信装修公司工作人员口头上的承诺。同时，合同中最好还要详细地说明延期情况和违约金额。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

法律综合知识
装修后的地板发软的原因

地板发软是由多方面的原因造成的。不同类型的地板产生的原因也不一样。强化地板铺装方法及要点：通常装修后地板“发软”的原因是地面不平引起的。安装强化地板、实木复合地板对地面平整度要求：允许误差为2-3毫米/延长米，实际上，大多数地面不符合要求。安装地板前应该测量地面误差范围，如果误差5毫米/延长米以内，用户对铺装质量要求不高，可以不做找平处理，直接铺设；如果误差超过5毫米/延长米，建议用户做找平处理。实木复合地板铺装方法及要点：除了上述地面不平的原因外，还有可能是由于地板的变形产生的发软现象。比如地板两头起翘，铺后顶头接缝处踩下去就会发软。地板越厚，这种现象越明显。不过这种现象不可怕，绝大多数会慢慢消失。实木地板铺装方法及要点:多采用龙骨铺设法，与强化地板和实木复合地板直铺法有很大不同。首先是龙骨与地面连接不实，其次龙骨的表面没有找平，再则地板的顶头缝没有搭在龙骨上，处于悬空状态。以上都可能出

2023-04-22

286人看过
强制执行
装修施工延期装修公司可以重新收钱吗

装修公司违反合同约定延期交工的，当事人可以依约扣钱，每延期一天按照工程款总额的0.5%支付违约金。装修工程的进度没有按照预期进行的，可以要求支付相应的违约金，一般按照超出十日结付工程款。一、逾期支付工程款，违约金和利息是否可以同时主张逾期支付工程款的，违约金和利息能同时主张。如果建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款，承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的，则逾期付款时可以同时主张违约金和利息；如果合同没有明确约定的，则同时主张不会获得法院的支持。二、工程欠款是否应当支付利息?工程欠款应当支付利息。利息属于法定孳息，发包人欠付工程款时，除应承担向债权人继续支付工程款的责任外，还应支付拖欠工程款的利息。当事人对利息计算标准有约定的，按照约定处理；当事人没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。三、没有签合同被拖欠工程款怎么办出现拖欠工程款的纠纷时，有以下几个解决方案：1

2023-06-20

190人看过
鉴定结论
工期延误原因司法鉴定的相关规定有哪些？

一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定：“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知，工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题，笔者认为属于。理由有二：1、工期是建立在施工进度计划基础上的，属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划，按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等，其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划，其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误，需要专业工程技术知识。在施工进度计划中，一些分部分项工程处于关键线路上，构成关键工作，而另一些分部分项工程则处于非关键线路上，属于非关键工作。承包人完成进度计划中全

2023-06-04

220人看过
工程施工
装饰装修工程保修期不得低于

工程竣工验收合格之日起，便处于保修期内，不同的部分质保时间不同，但最少是两年，出现问题要尽早发出保修通知，对于保修费用由质量缺陷的责任方承担。建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失.建设工程实行质量保修制度是落实建设工程质量责任的重要措施。一、建设工程施工合同由哪些组成建设工程施工合同由以下内容组成：发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任。二、湖南省建筑工程质保期是多久国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定:在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：1基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该

2023-03-31

322人看过

继续履行
装修延期要到哪里投诉

属于合同关系，可以投诉12315。面对装修施工频频延期的行业恶习，消费者应该如何应对?履行合同义务不完全或是违约，违约方应当承担违约责任，其违约责任的承担是法定的，并不因当事人之间约定与否而免除。基于装修逾期及业主待新房入住之情形，业主可要求装修公司承担逾期期间的租房租金损失，若协商不成，业主可通过法律途径予以维权。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

2023-06-15

238人看过
仲裁机构
装修工期总是延期责任在谁

装修工期总是延期责任如下：1、装修公司延误工期时可要求装修公司承担违约责任，至于具体责任怎么承担，要看合同约定，一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。2、如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。3、在房屋装饰装修工程中，根据造成工期延误的原因，分为顺延与不能顺延工期，应视具体情况追究责任人的责任。一、房屋装修公司的违约责任包括哪些房屋装修公司的违约责任包括：1、私自拆改。装修公司未经业主同意不管是以何种理由对房屋进行拆改的，都要赔偿给业主因此造成的全部损失；2、工程质量不符合合同规定。装修公司的施工质量与合同所述规定不符的，业主有权要求装修公司在合理的时间限制内无偿修理或者是重新装修。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿

2023-03-19

479人看过
书面合同
住宅装饰装修工程质量控制的内容有哪些

装饰装修工程项目的质量要求和质量验收方式，由装修人与装饰装修企业在签订书面合同中约定，同时必须符合工程建设强制性标准。装饰装修企业要按照施工技术标准施工。对工程的施工质量负责，对于施工中出现的质量问题要负责返修。装修人或者装饰装修企业违反《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）的，由建设行政主管部门按照有关规定处罚。工程竣工后，装修人按照工程设计合同约定和相应的质量标准进行验收。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容（1）委托人和被委托人的姓名或者单位名称、住所地址、联系电话；（2）住宅室内装饰装修的房屋间数、建筑面积，装饰装修的项目、方式、规格、质量要求以及质量验收方式；（3）装饰装修工程的开工、竣工时间；（4）装饰装修工程保修的内容、期限；（5）装饰装修工程价格，计价和支付方式、时间；（6）合同变更和解除的条件；（7）违约责任及解决纠纷的途径；（8）合同的生效时间；（9）双方认为

2023-08-05

396人看过
夫妻共同财产
装修合同工期延期后是扣谁的钱

装修公司延期交工是可以扣钱的，主要是按照装修合同上约定的违约金要求对方赔偿。如果没有约定违约责任及违约金，可以按照实际损失要求对方赔偿，双方可以协商，协商不成的可以向被告所在地的人民法院提起诉讼，要求对方承担违约责任并赔偿给你方造成的实际损失。【法律依据】根据《民法典》第五百八十五条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。一、租房后装修合同期满房主应否补偿装修款租赁合同期满，承租人请求出租人补偿附合装饰、装修费用的法律不予支持。解释第十二条规定：承租人经出租人同意装饰装修，租赁期间届满时

2023-02-16

293人看过

业主
装修工程延期运行如何计算赔偿金

装修施工延期属于违约行为，应当按照双方约定的违约条款来申请赔偿。如果合同没有约定的，应当按照因违约造成的损失赔偿。依据我国法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。装修工程延期的原因有哪些装修延期原因一：材料进场不及时装修时，很多业主选择的是半包的装修方式，因此，业主需要自己购买装修所需的主材。如果主材没有及时的进场，那么施工就没有办法正常地进行，这就会打乱原有的施工计划和装修工人的时间安排，从而导致装修延期。装修延期原因二：装修方案常改动在装修施工的过程中，不断地更改设计方案，也是令装修工程延期的一大重要原因。设计师给出的设计方案中，在实际中有需要改动的地方，或是业主改变了自己的心意，想要改变设计，这些都会增

2023-08-13

96人看过
行政处罚标准
对装饰装修工程行政处罚标准的种类有哪些？

1、警告。是国家对行政违法行为人的谴责和告诫，是国家对行为人违法行为所作的正式否定评价。从国家方面说，警告是国家行政机关的正式意思表示，会对相对一方产生不利影响，应当纳入法律约束的范围;对被处罚人来说，警告的制裁作用，主要是对当事人形成心理压力、不利的社会舆论环境。适用警告处罚的重要目的，是使被处罚人认识其行为的违法性和对社会的危害，纠正违法行为并不再继续违法。2、罚款。是行政机关对行政违法行为人强制收取一定数量金钱，剥夺一定财产权利的制裁方法。适用于对多种行政违法行为的制裁。3、没收违法所得、没收非法财物。没收违法所得，是行政机关将行政违法行为人占有的，通过违法途径和方法取得的财产收归国有的制裁方法;没收非法财物，是行政机关将行政违法行为人非法占有的财产和物品收归国有的制裁方法。4、责令停产停业。是行政机关强制命令行政违法行为人暂时或永久地停止生产经营和其他业务活动的制裁方法。5、暂扣或

2023-04-19

87人看过
罚款
装修合同工期拖延及罚款

关于装修延期是应赔偿的违约金的相关法律法规：在装修合同中，法律有所规定：若装修工程的进度没有按照预期的进行，那么需要支付的违约金，支付标准一般是要按照超出十日结付工程款，每延期一天，就要按照工程款总额的0．5％支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作，如果一方当事人违约，另一方当事人可以要求其承担违约责任，双方可以进行协商，若双方协商不成，这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时，都要对合同的相关条款加以了解，了解违约以后，对违约金的赔偿标准，如果有其中一方违约的，另一方应当支付其违约金。装修合同违约金20％法律规定装修合同违约金的数额当事人可以与装修公司可以自由约定，可以约定一定金额，也可以约定违约金的计算方法。约定的金额没有一个固定的计算方式，但违约金有一个上限，即最高不能超过违约导致的实际损失的30％，如果超过这个标准，违约方固然因违约需要付违约金，但同时也可以向法院申请

2023-07-17

172人看过
违约金
装修工期延误违约金上限

依合同的约定，如果合同约定的违约金，延期罚款属违约金的性质过高，则可要求人民法院适应减少。违约金约定是否过高，要综合考虑违约的程度，给对方造成的实际损失，以及约定的违约金占合同总价款的比例综合判定。一般超过合同总价款30%的，要求法院减少一般获得支持的机率较大。一、合同违约金约定多少有效？违约金不超过造成损失的百分之三十是有效的。根据相关法律规定：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。根据相关法律规定，当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当

2023-03-27

231人看过

业主
哪些装修需要有资质的装修公司

一、哪些装修需要有资质的装修公司1、设计资质分为甲、乙、丙三级：1、甲级设计资质：可承担各类室内装饰工程设计。2、乙级设计资质：可承担工程造价1500万元人民币以内的室内装饰工程设计。3、丙级设计资质：可承担工程造价1000万元人民币以内的室内装饰工程设计。2、施工资质分为甲、乙、丙、丁四级：1、甲级施工资质：可承担各类室内装饰工程的施工。2、乙级设计资质：可承担工程造价1500万元人民币以内的室内装饰工程施工。3、丙级设计资质：可承担工程造价800万元人民币以内的室内装饰工程施工。4、丁级设计资质：可承担工程造价100万元人民币以内的室内装饰工程施工。3、建筑装修装饰工程专业承包资质分三个级别，分别为：一级、二级、三级。1、一级企业：可承担各类建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除外）的施工。2、二级企业：可承担单位工程造价1200万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程（建筑幕墙工程除

2023-04-26

192人看过
工程承包
装修工程承包中承包的权利有哪些

一、建设工程合同发包人有哪些权利义务(1)按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。(2)与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。(3)组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。(4)接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人

2023-03-25

359人看过