延误工期怎么赔偿标准-法师兄

延误工期怎么赔偿标准

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-25 02:44:37 202 人看过

看合同是如何约定的，直接按照合同约定的赔偿即可，一般会要求赔偿损失和采取补救措施。

工程延误索赔费用通常包括人工费、材料费、机械费、管理费和税金，具体费用根据受损方的实际损失为准。

《民法典》第一百八十六条

因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

仲裁机构
装修公司违约导致工期延误，赔偿标准是什么？

如果一方当事人违约，另一方当事人可以要求其承担违约责任，双方可以进行协商，若双方协商不成，这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时，都要对合同的相关条款加以了解，了解违约以后，对违约金的赔偿标准，如果有其中一方违约的，另一方应当支付其违约金。装修公司延误工期怎样处理在日常生活中，装修引起的纠纷时有发生。应区分不同情况进行处理。如装修金额小，延误损失小，应协商解决。若装修金额较大，工程量也达到一定规模，此时若延误工期可造成较大损失。在这种情况下，首先要看装修合同或协议是否有约定。如有，并符合法律规定和自身实际损失，可直接适用本协议的主张权。如果没有，需要收集证据证明延误工期造成的具体损失金额，以便与施工方协商索赔。双方协议不成的，可以依法起诉。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

2023-07-11

316人看过
法律综合知识
工期延误怎样赔偿合法合理

一、工期延误怎样赔偿合法合理如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按约定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。二、建筑工期纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、建筑工期纠纷起诉要多少钱要结合具体情况加以确定。《诉讼费用交纳办法》第六条当事人应当向人民法院

2023-08-13

231人看过
误工费
工伤赔偿赔偿标准误工费

职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。一、骨折误工费一般赔偿多少天根据规定骨折误工费赔偿一般是90天左右，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。二、工伤休息多久算完工人因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，休息时间由工人受伤程度说了算。停工留薪期一般

2023-04-10

220人看过
误工费
医疗后期误工费赔偿标准

医疗损害赔偿纠纷案件因是否构成医疗事故而适用不同的法律。一、医疗费，分为门诊医疗费用和住院医疗费用。1．门诊医疗费以门诊医疗发票为准，燕应附医疗处方、诊断证明和门诊医疗手册等，以证明与医疗损害有关；住院医疗费以住院发票为准，并应提供住院药品清单、诊断证明和住院病历，以证明与医疗损害的关联性。2．必须是因医疗损害而发生的医疗费用，不包含治疗原发病或治疗与损害无关的其他疾病的医疗费。3．转院医疗费应当提供转院证明，否则可能视为自行扩大的损失而不予支持或仅部分予以支持；外购药品应有医疗的诊疗意见；涉及多家医院的，应当分别计算，提供医疗费总额和在每家医疗单位的医疗费数额。4．已经发生的康复医疗费用可以计算在医疗费内。未发生的康复医疗费和继续治疗费，如患者提供了医疗单位的证明，可以作为医疗费一并计算并要求一次性赔偿。继续治疗费按基本医疗费用计算，实践中参照医疗机构所在省级城镇职工基本医疗保险范围确定

2023-02-19

346人看过

违约金
工期延误违约金标准是什么

以双方约定为主，可以约定具体的数额，也可以约定计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《建设工程施工合同(示范文本)》中的内容可知，对于建设工程施工合同的违约赔偿情况，发包人违约的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。承包人违约的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预

2023-06-01

219人看过
违约金
乙方工期延误赔偿合同怎么约定

双方可以自行协商约定赔偿，工期延误是指工程建设的实际进度落后于计划进度。因承包人导致的工期延误，承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失；因发包人导致的工期延误，应当顺延工期，补偿承包人停工、窝工的损失。但是，不是所有工期延误的情况下，承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。一、工期延误索赔的计算方法（一）总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值；使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：1、合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致；2、承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；3、费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。（二）分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分

2023-02-23

225人看过
法律综合知识
主体工程完工，附属工程延误误期赔偿费怎么算

一、主体工程完工，附属工程延误误期赔偿费怎么算当合同工程未能如约完工时，除非在合约中另行规定其他方式，否则误工损害补偿款的上限不得超过合同总价的5％。尽管承包商已经支付了补偿金，但是这并不代表其可以逃避根据合同约定应当承担的各项主要责任及应当履行的所有义务。若承包商未能依照合同规定进行施工，致使实际进展落后于预定进程，那么业主有权要求承包商提高工作效率，以期符合合同期限。倘若合同工程产生了延期，承包商应向业主承担因此带来的所有损害，同时应依照合同约定付费给业主作为误工损害补偿款。即使承包商已偿付误工损害补偿款，然而这并不意味着其能够避开根据合同约定应当承担的各种主要责任以及应当履行的各项具体职责。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁

2024-07-12

202人看过
折扣
2017航班延误补偿标准2017航班延误怎么算

飞机延误4－8小时（含8小时），航空公司还需要向乘客提供价值300元的购票折扣、里程等值补偿或人民币200元。如果延误超过8小时，将向乘客提供价值450元的购票折扣、里程或其他方式的等值补偿，或人民币300元。航班延误3小时赔偿标准1、国内航空公司赔偿标准：只要是航空公司自身原因，包括机械故障、航空公司运力不足、空勤人员的原因等等，航空公司不能免责。通常情况下，航班延误4小时以上，航空公司应该对乘客进行赔偿。理赔额根据不同航空公司公布的标准，一般为100－400元人民币不等。但是根据相关规定，对于因恶劣天气或航空管制等不可抗力因素造成的航班延误，航空公司是不需要进行赔偿的。只要安排住宿、餐饮、交通即可。2、国际航空公司赔偿标准：不同国家的标准不一样，比如美国境内的航班只有在超额预定的情况下才能获得赔偿。而往返欧盟成员国的航班（与乘客国籍无关），如果由于可以控制的情况延误、取消或超额预定，您

2023-08-18

383人看过

机动车
③电梯延误赔偿及相关标准

因停电导致被困电梯能否要求赔偿，需要确认以下情况：1、有没有给被困人员造成人身损害；2、救援人员是不是超过30分钟到达现场救援。如果以上两条的答案都是肯定的，可以要求电梯使用单位赔偿适当的经济损失。如果答案是否定的，则不能要求赔偿。因为电梯出现的故障是不可能相同的，维修所需要的时间也不相同。同样的故障，维修人员的技术能力的不同，甚至运气的不同，维修所需的时间也不会相同。还有，距离维修部的距离远近也会造成时间的不同。被困医院怎么办如果是被困在医院强制消费：消费者购物前维权自身合法权益的方法：（一）了解《中华人民共和国消费者权益保护法》。清楚消费者权益保护法中对消费者维权各项法律法规，才能更好地行使权利、履行义务。（二）购买前了解商品属性。对于商品的种类、规格。性能、原材料、结构、合格证，出厂日期、消费期限、使用说明、售后服务等有关商品自身的情况以及商标、厂家、生产地、经销者等关于商品生产经营

2023-07-19

407人看过
法律综合知识
工伤误工费赔偿摔伤误工费怎么算标准

一、工伤误工费赔偿摔伤误工费怎么算标准误工费的计算方式：1．误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定；2．受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算；3．受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。二、工伤误工费赔偿标准是什么（1）职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留

2024-01-04

294人看过
管制
交通管制延误赔偿标准有什么？

2017发布新规，飞机由于交通管制等原因延误起飞时间的，航空公司不付任何责任，但是有一些情况能获得航空公司的赔偿，那么具体情况有哪些？飞机交通管制延误赔偿标准有什么？让我们一起来了解一下最新的法律规定。交通管制延误赔偿标准有什么？《规定》明确：由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非承运人原因，造成航班在始发地出港延误或者取消，承运人应当协助旅客安排餐食和住宿，费用由旅客自理。1、三种情况旅客可享受免费食宿服务根据《规定》，只有由于承运人自身原因造成航班在始发地出港延误或取消，旅客才能享受免费餐食或住宿等，主要有以下三种情况：(1)航空公司自身原因，包括机务维护、航班调配、机组等造成航班在始发地延误或取消，航空公司应当向旅客提供餐食或住宿等服务。(2)国内航班在经停地延误或者取消，无论何种原因，承运人均应当向经停旅客提供餐食或者住宿服务。(3)国内航班发生备降，无论何种原因，承运

2023-06-02

275人看过
法律综合知识
快递延误赔偿标准是什么意思

一、快递延误赔偿标准是什么意思1．快递延误赔偿标准是指在快递服务过程中，当快件的投递时间超出了快递服务组织承诺的服务时限，但尚未达到彻底延误的时限时，快递公司需要向消费者提供的相应赔偿依据和标准。这一标准的设立旨在保护消费者的合法权益，确保快递服务能够按照约定的时间和质量完成，避免因延误给消费者带来不必要的损失。2．在快递服务中，安全、准确、及时地送达快件是快递公司应尽的基本义务，但由于各种原因，如天气、交通、人员等因素，快递延误的情况时有发生。在这种情况下，消费者有权要求快递公司按照快递延误赔偿标准进行赔偿，以弥补因延误造成的损失。二、赔偿标准法律依据快递延误赔偿标准的法律依据主要来源于《快递暂行条例》和相关行业标准。1．《快递暂行条例》明确规定，对于保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对于未保价的快件，则依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。2．其他

2024-07-19

312人看过

不可抗力
工期是否延误的判断标准

工期顺延是指在工程过程中，由于各种原因导致工程需要增加工作日，经审核后业主方同意增加这些增加的工作日，从而导致合同完工日期延后。这种情况可能发生在工程量增加、发包人要求承包人增加工程量、发包人变更设计或未按合同约定提供设计图纸等施工必需资料,以及发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当等情况。工期顺延是由于各种原因，使得工程的工作日需要增加，经审核后，业主方同意增加这些增加的工作日，这样，合同完工的日期可以延后；工期顺延具备条件，例如工程量增加，施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；或者是发包人变更设计，发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，发包人未按约支付工程款，发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当等都会导致工期顺延。工程合同工期顺延的情形有哪些工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期

2023-06-30

222人看过
法律综合知识
建设工程延误工期如何赔偿

一般是按照损失赔偿额进行赔偿。1、赔偿的损失包括合同履行后可以获得的利益损失。2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3、如果当事人一方不进行赔偿的，当事人可以向人民法院起诉要求当事人赔偿。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-05-09

214人看过