【基本案情】
2008年5月,发包人与承包人签订《建设工程施工合同》,约定将某工厂工程交由承包人承包施工。合同约定工期135天,每延期7天承包人支付违约金20万元。工程于2008年5月13日开工,2009年1月5日竣工。后承包人起诉要求发包人支付剩余工程款,发包人提起反诉,要求承包人支付工程逾期竣工违约金。请问:承包人是否应当承担逾期竣工违约责任?
【律师观点】
1.哪些情形下承包人可以申请工期顺延
《建设工程施工合同》约定,发生发包人未能如期提供图纸以及开工条件,设计变更和工程量增加,一周内非因承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时等情况,承包人应在情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。即施工过程中,如果发生了合同约定的发包人未能如期提供施工图纸等情形,需经过一定的确认程序。
2.承包人主张因发包人原因导致工期延误、免除承包人工期延误的责任,能否得到法院支持
民事诉讼法规定:当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。最高人民法院民事诉讼证据规则规定:当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。
本案中承包人认为施工过程中因图纸不到位、未按约定提供开工条件、存在设计变更等原因,工期应予顺延。该事项举证责任应由承包人承担。但是庭审中承包人既未能提供与发包人双方签字确认的工期顺延签证,也未能提供其曾向发包人申请工期顺延的报告,所以其主张工期应予顺延证据不足,不能得到法院支持。
3.逾期竣工违约金如何计算
民法典规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。该份合同约定,延期竣工构成违约的,每延期7天应支付20万元违约金。该约定没有违反法律相关规定,是合同双方当事人真实意思的表示。法院经审理确定工程延期102天,法院判定承包人支付逾期竣工违约金280万元。
4.本案对于承包人的启发
本案提醒承包人:当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任,承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起,从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。
如转载本文请注明来自【上海弘德律师网】
-
承包人违约责任的界定与承担
479人看过
-
工人的违章承包商承担责任
75人看过
-
交房逾期应承担什么样的违约责任
296人看过
-
次承租人承担侵权责任后承租人是否需要承担违约责任
66人看过
-
施工合同承包人在施工中怎么承担违约责任
269人看过
-
工程承包责任:谁应该承担工伤责任?
54人看过
在刑事诉讼中,举证责任是公诉案件的公诉机关(检察院)和自诉案件的自诉人(被害人)依法应当承担的证明责任。 公诉案件的检察院负责举证,公安机关有侦查权,公安机关收集的证据可以作为检察院举证的材料,但公安机关没有向法庭举证的资格。... 更多>
-
承包商承包建筑工程承包人逾期竣工违约金怎么算重庆在线咨询 2022-06-30建筑工程合同专用条款中,1、因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:按中标价的万分之五/每日计算。2、在承包人违约条款中:承包人违约重任的承担方式和计算方法:按招标文件执行。
-
逾期办理房产证,业主是否需要承担违约责任?出卖人是否应承担责任河南在线咨询 2022-04-28《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条明确规定:“由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任。”由此可以看出,“出卖人的原因”应包括出卖人自身的原因以及可归于出卖人一方的第三人原因,只要是由此造成的逾期办证,出卖人均应向购房人承担违约责任。 在约定的办证期限内,开发商首先要完成房屋的测绘、权属登记
-
开发商逾期交房应依约承担违约责任还应依约承担违约责任有什么规定?天津在线咨询 2022-05-06开发商逾期交房应依约承担违约责任 交房延期是房屋交付中最容易出现的问题,由于交房延迟,开发商将支付高额的违约金,一般来说约为已交房款的万分之几(视双方约定)。因此一些开发商就在没达到交房条件时匆忙交房,引得消费者愤而反抗,要求一个公道,而另一些开发商则是推迟了交房时间,却以“不可抗力等原因”为借口拒绝支付。 购房者与房地产开发商签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思的表示,只要没有违反法律、行政法
-
施工总承包人要承担合同的违约责任吗?山东在线咨询 2022-06-08施工合同承包人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。施工人应当在约定的期限内完成工程建设,逾期交付或者建设工程质量不符合约定的,施工人应当承担违约责任。
-
工程延期没有合同,承包人需要承担违约责任吗广西在线咨询 2022-01-05承包人违约的,应当承担逾期竣工违约责任。如果没有违约,可以证明非承包人造成的工期延误,承包人不需要承担逾期竣工的违约责任,可以依法免除。