工程竣工验收如何进行-法师兄

工程竣工验收如何进行

来源：法律编辑整理时间： 2021-09-06 06:15:12 484 人看过

一、工程竣工验收如何进行

1、申请报告。

当工程具备验收条件时，承包人即可向监理人报送竣工申请报告。

2、验收。

监理人收到承包人按要求提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按不同情况进行处理。

3、单位工程验收。

发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。

4、施工期运行。

是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定。需要投入施工期运行的，经发包人约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

5、试运行。

6、竣工清场。

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工现场进行整理。直至监理人检验合格为止，竣工清场费用由承包人承担。

二、竣工验收主要验收什么

1、检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；

2、检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；

3、检查工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；

4、检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况；

5、检查联调联试、动态检测、运行试验情况；

6、检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；

7、检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确；

8、检查建设用地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备。

三、工程竣工验收申请表怎么填

致XXX工程项目监理部：

我单位承建的XXX工程已于XXXX年XX月XX日已按合同要求全部施工完毕，我单位并按规定进行了三级自检并合格，现申请监理部进行预验收。

附件：工程竣工报告

工程竣工三级自检记录

项目部（章）：

项目经理：

XXXX年XX月XX日

以下就是监理单位的审核意见和签字盖章栏。

如果监理看了你的三级自检记录和工程竣工报告后，认为符合要求，就会到现场进行实体的预验收，实体预验收合格后才会给你签意见（比如说：经审核，该工程确已按合同要求施工完毕，并且工程资料齐全，同意进行验收。）。监理签字后，会根据工程情况出一份工程质量评估报告，报建设单位申请建设单位主持对该工程进行正式的竣工验收。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

预付款
工程竣工验收后进行结算的时限是？

本文主要介绍了工程结算的定义以及工程结算的分类，包括工程定期结算、工程阶段结算、工程年终结算和工程竣工结算。竣工验收完成后28天内进行结算，发包人确认后通知银行向承包人支付工程竣工结算价款，承包人收到后14天内交付发包人。根据题目要求，我们需要将原文中的“工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程价清算的经济文件”进行改写。首先，我们需要明确“工程结算”的含义，它指的是施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程价清算的经济文件。因此，我们可以将原文中的“工程结算”替换为“工程结算的定义”。同时，我们需要将“向建设单位（业主）办理工程价清算的经济文件”替换为“向建设单位（业主）办理工程结算”。最终，我们得到改写后的内容为：“工程结算的定义是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程结算的经济文件。”全名为工程价款的结算，是指施工单

2023-10-09

80人看过
法律综合知识
竣工预验收应按什么程序进行

一、竣工预验收应按什么程序进行竣工预验收的程序如下：1．当单位工程达到竣工验收条件后，承包单位应在自审、自查、自评工作完成后，编制竣工报告，施工单位的法定代表人和技术负责人签章后填写竣工预验报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工预验收。2．对需要进行工程安全和功能检验的工程项目（包括单机试车和无负荷试车），监理工程师应督促承包单位及时进行试验，并对重要项目进行现场监督、检查，必要时请建设单位和设计单位参加；监理工程师应认真审查试验报告单。3．监理工程师应督促承包单位搞好成品保护和现场清理。4．经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署申请工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告，请建设单位组织工程竣工验收。二、竣工预验收的材料竣工预验收要准备的资料有：1．完成建设工程设计和合同约定的各项内容。2．有完整的技术档案和施工管理资料。3．有工程使用的主

2024-03-22

361人看过
工程施工
怎样对工程项目进行成功的竣工验收？

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容，建设单位已取得政府有关主管部门（或其委托机构）出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后，组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。工程竣工验收实施情况（一）验收组织建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设苦干专业组。1、组长：＿＿＿＿＿＿＿＿副组长：＿＿＿＿＿＿＿＿组员：＿＿＿＿＿＿＿＿2、专业组专业组组长：＿＿＿＿＿＿＿＿组员：＿＿＿＿＿＿＿＿建筑工程：＿＿＿＿＿＿＿＿建筑设备安装工程：＿＿＿＿＿＿＿＿通讯、电视、燃气等专业工程：

2023-07-07

272人看过
工程监理
工程要符合哪些要求才可进行竣工验收

法律咨询：工程符合什么要求方可进行竣工验收的咨询律师回答：（一）完成工程设计和合同约定的各项内容。（二）施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。（三）对于委托监理的工程项目，监理单位对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。（四）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。（五）有完整的技术档案和施工管理资料。（六）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。（七）建设单位已按合同约定支付工程款。（八）有施工单

2023-03-02

122人看过

律师事务所
如何编写工程质量竣工验收计划

工程竣工验收与工程招标及双方签订的合同密切相关。因此，工程竣工后，首先要检查工程是否符合有关规定。然后与投标方联系。工程竣工后，投标人通常会根据合同范本对相关工程进行检查，对一些不合格的地方提出相应要求。此时，只要中标人按照相关要求进行调整，就能顺利收场。在为期4天的验收期间，由XX建设工程质量安全监督站、XX建设有限公司、XX开发有限公司、XX工程咨询有限公司、XX勘察设计院等单位的专家组成的联合验收组，等对全线各站的物理工程质量进行了现场检查和测试，并认真查阅了工程资料。相关文件：招标文件格式：项目名称：XXX建设项目建设单位：XX院招标方式：公开招标总投资：855.83万元建设地点：新建XXX建筑面积：861.26平方米，地上一层，地下一层，框架结构；XX、XX新建建筑面积1980.19平方米，地上三层，地下一层，框架结构招标范围：XXX建设工程总承包。投标人资质要求：投标人应具有建

2023-05-07

207人看过
工程施工
如何对建筑工程进行验收

1、工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。（施工单位在工程竣工前，通知质量监督部门对工程实体进行到位质量监督检查）。2、建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程监督机构。4、建设单位组织工程竣工验收。（1）建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；（2）审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料；（3）查验工程实体质量；（4）对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价，形成工程竣工验收意见，验收人员签字。参与工程竣工验收的建

2023-03-17

277人看过
房地产开发
怎样进行个人建房竣工验收

个人建房竣工验收怎样进行(一)申请人提交申请表及规定材料，区行政服务中心窗口办理，办理人员出具接收材料凭证;材料不符合法定要求的，向申请人发出一次性补正材料通知书;(二)现场查勘、复核，审查行政许可申请材料，作出是否同意或不同意的行政许可决定;(三)分局经办人员填写竣工验收审查意见，局领导签发;(四)由区行政服务中心发放《建设工程规划许可证》正本或发建设工程验收整改通知书。不予验收的情形(一)申请规划验收的建设工程尚未竣工的;(二)擅自改变规划批准要求和建筑物使用性质的;(三)违法建设尚未处罚完毕或处罚案件尚未结案的;(四)未完成规定的配套设施的;(五)规划确定拆除的原有房屋和施工用房等临时建设尚未拆除的;工程脚手架未拆除完毕、建材及建筑垃圾未清理的;(六)其它不符合规划许可要求的。规划验收的主要内容(一)建设工程的总平面位置、相对高差、间距、高度、层数、使用性质、建设规模、主要出人四位置

2023-06-18

283人看过
工程监理
竣工验收的验收人员如何组成

竣工验收的验收人员由建设单位负责组织竣工验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成，建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。一、工程具备什么条件可以竣工根据法律的相关的规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书；并具备国家规定的其他竣工条件，完成建设工程设计和合同约定的各项内容，有完整的技术档案和施工管理资料，有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告，有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件等等。二、竣工验收的程序是什么（一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

2023-06-24

259人看过

民事责任
竣工验收分包工程，验收方是谁？

分包工程竣工验收一般会由监理的单位进行组织，并让总监理工程师负责验收的工作。建筑工程在验收的时候，是需要严格按照法律规定的标准执行，具有完整的工程技术资料，以及工程保证书，且要符合其他竣工所要求的条件。建筑工程竣工经验收合格后，才能交付使用。没验收或验收不合格的，不能交付使用。工程竣工验收验收不合格如何处理工程竣工验收不合格，处理方式如下：（一）要求对方进行修复，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或

2023-07-08

112人看过
占有
如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理

1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日

2023-06-15

351人看过
工程监理
竣工验收包括质量检验还是竣工验收

工程交接验收一般是指工程施工完成后，建设单位组织施工单位和监理单位检查施工合同的执行情况，评价工程质量是否符合技术标准和设计要求，是否可以移交下一阶段施工或是否符合竣工验收条件的初步验收评价。工程竣工验收一般由质量监督部门组织，对工程质量、参与单位和建设项目进行综合评价，包括建设、勘察、设计、施工和监理单位分别汇报工程合同履行情况，并在工程建设的各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。；审核建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案；检验项目实体质量；对工程施工、设备安装质量和管理环节进行总体评价，形成工程竣工验收意见，由验收人员签字。两者的明显区别：时间提交验收前，竣工验收后；从验收主体来看，竣工验收由项目法人组织，竣工验收由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组织。；交工验收是项目管理机构的行为，而竣工验收是政府管理机构的行为。竣工验收和竣工备案

2023-08-07

200人看过
配套设施
竣工验收时间如何确定

竣工验收时间的确定方式：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照相关法律规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。法律依据：《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

2023-08-12

303人看过

法律综合知识
工程结束多久竣工验收

一、工程结束多久竣工验收工程施工完成后一般三个月能办竣工。施工单位完成工程施工后，具备竣工验收条件的，一般要在三个月内对已具备竣工验收条件的项目完成工程竣工验收，三个月内不办理验收投产和移交固定资产手续的，取消企业和主管部门的基建试车收入分成，由银行监督全部上交财政。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。二、工程竣工验收需要提供哪些资料工程竣工验收需要提供以下资料：工程概况表；工程竣工总结；单位（子单位）

2023-10-24

141人看过
法律综合知识
施工方不配合进行工程竣工验收,能要求索偿吗

施工方不配合进行工程竣工验收能要求索偿吗按照建筑工程质量管理条例的规定，建设单位是建筑工程验收的组织单位，当施工方提交验收报告后，建设单位不组织工程验收的，就要承担相应的不利责任。因为通常来说，只要竣工验收完毕的，建设单位才会将相应的工程款支付给施工方，未经竣工验收的，建设单位可不支付工程款。因而，甚少施工方会不配合进行竣工验收。只是生活中，建设单位由于急于验收建筑工程等各种原因，会要求施工方配合验收的，但是施工方由于各种原因或为了达到某种目的，有时会不配合建设单位进行建筑工程竣工验收，从而给建设单位造成了损失。此时，施工方是否需要承担赔偿责任，在法律明确规定。但要是施工当不配合竣工验收的，建设单位可要求赔偿。1、施工方是有配合进行工程竣工验收义务。如果建筑工程合同中，明确要求施工方配合建设单位验收工作的，那么施工方就有义务配合，如果不配合验收的，建设单位可以按照合同约定要求施工方赔偿损失

2023-06-15

393人看过