项目索赔的条件和证据是什么-法师兄

项目索赔的条件和证据是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:22:46 342 人看过

1、索赔确认的条件如下：

1。合同或者其他证据为索赔提供了法律依据，或者有证据证明有合理的依据支持索赔。

2。增加的费用是由于合同期间不可预见的原因造成的，而不是由于承包商的工作失误。

3。与索赔有关的费用是可辨认的或可确定的，而且就所完成的工作量而言是合理的。

4。支持索赔的证据是客观和可核实的，不是基于问题管理人员的主观意见或没有支持的请求。工程索赔一般由以下费用项目组成：人工费、材料费、施工机械使用费、保证费、保险费、利息费、管理费、利润、机会利润损失等，由承包人在合同规定的索赔期限内提出索赔。

6。承包人的索赔是否超过法律规定的诉讼时效。其次，索赔所需的证据关系到索赔的成败。证据不足或没有证据将导致索赔失败。索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括真实性、全面性、相关性和及时性。

2。证据的类型。工程索赔审查的证据如下：

（1）与工程有关的现场（现场）会议纪要和信函；

（2）各种施工进度计划，包括业主代表和分包商编制的进度计划；

（3）施工备忘录（日记）。施工中如发现影响工期和索赔的事项，应及时做好记录。（4）做好建筑师、工程师的口头指导记录，及时以书面形式上报建筑师认可。他们的书面指示要按年、月、日的顺序编号归档；

（5）项目照片要有专人管理：照片上要标明拍摄日期，最好买有日期的相机。根据工程进度安排、整理照片；

（6）收集、记录每日气象报告和实际气候情况；

（7）整理、保存职工工资资料和物资采购资料，并按规定归档年、年、日、年、年、年、年的编号；

（8）完整的工程会计资料，包括工作卡、劳动力分配表、取消工资检查、材料采购订单、收据发票、收据、账目及相关图表、财务信函、经会计师认证的财务报表等；

（9）所有合同招标文件、合同图纸、修改和增加的图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报告和清单（工程付款单）应分类归档。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

合同条款
项目索赔处理的主要原则是什么

项目索赔处理的主要原则如下：1。根据双方签订的施工合同的有关规定，实际计算停工损失。签订合同的先决条件是平等。合同规定了双方的权利和义务。如果在没有合同的情况下进行相关操作，则有损双方的利益。因此，关于停工问题的讨论，离不开合同。但不能完全按照合同及相关约定执行。应该详细分析一下。2。停工责任方应当实事求是地明确谁负主要责任，谁负次要责任。其实，并不是所有的责任都是建设单位造成的。如因施工组织不当或施工方在质量、进度、安全、文明等方面存在严重问题，施工方概不负责，也不作相应赔偿。3。停工费用的计算还应尊重现场的有效文件、签证和相关信件。以此为事实依据，如果主要责任人不是施工方，施工方应在有效时间内要求施工方确认。当然，施工方也要收集工程施工过程中的相关信息，对停工涉及的问题进行分析，详细记录停工人数、天数、机械设备停滞情况。如果发生停产事件，则是现场有效书证的一个非常重要的依据。如果没有相

2023-05-07

259人看过
银行贷款
项目索赔成本的组成部分是什么

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分，包括：人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低而增加的人工成本；法定人工成本增加和人员闲置成本、工资增加成本因非施工单位的工程延误责任造成的。（2）材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括：由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本；由于客观原因导致材料价格大幅上涨；因非施工单位责任工程延误，材料价格上涨，材料储存费用超期。（3）施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费；因发包人或监理工程师原因造成的闲置费。（4）分包成本。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中。（5）场地管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因

2023-05-07

143人看过
社保
社保待遇项目和享受条件是什么

为了保障参加社会保险的个人及时足额领取社会保险待遇，《社会保险法》在现行规定基础上，分别概括地规定了各项社会保险的待遇和享受条件，并总结实践经验有所发展。(一)基本养老保险待遇第一，参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。基本养老金由统筹养老金(现行制度中称为基础养老金)和个人账户养老金组成，基本养老金根据个人累计缴费年限、缴费工资、当地职工平均工资、个人账户金额、城镇人口平均预期寿命等因素确定。缴费不足十五年的人员可以缴费至满十五年，按月领取基本养老金;也可以转入新型农村社会养老保险或者城镇居民社会养老保险，按照国务院规定享受相应的养老保险待遇。第二，参加新型农村社会养老保险的农村居民，符合国家规定条件的，按月领取新型农村社会养老保险待遇。新型农村社会养老保险待遇由基础养老金和个人账户养老金组成。第三，参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的

2023-05-05

395人看过
继承人
交通事故各索赔项目要提交的证据大全

（一）原告主体资格的证据1、原告为自然人的：原告的身份证复印件(原告为未成年人的，需提供其法定代理人的身份证复印件、户口本或公安部门出具的证明法定代理人身份的证明)；如被害人死亡，需提供：死亡证明、社区或村委会或派出所出具的法定第一顺位继承人证明、各继承人的身份证复印件；2、原告为法人或其他组织的：营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件(以上均需加盖公司公章)。（二）被告身份信息的证据1、被告为自然人的：身份证复印件、驾驶证复印件、车辆行驶证复印件；2、被告为法人的：企业基本信息、保险单复印件(被告为保险公司的)。（三）事故及责任证明1、道路交通事故责任认定书；2、事故现场照片；3、现场目击证人证人证言；4、事故现场的监控录像。（四）医疗费1、抢救费票据、医疗费票据；2、医院治疗诊断证明书、住院病历；3、购买药物的单据(最好有医院出具的处方)。（五

2023-06-08

154人看过

抚养费
医疗事故死亡索赔标准及索赔项目是什么

一、医疗事故死亡索赔标准及索赔项目是什么死亡患者赔偿项目（一）丧葬费丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。（二）死亡赔偿金（1）死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算；（2）六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。（三）其他受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。医疗事故赔偿，按照下列项目和标准计算：（一）医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。（二）误工费：患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算；无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工

2023-04-14

159人看过
经理
项目经理结清项目资金的先决条件是什么

我国常见的内部合同往往只规定“项目经理自行承担工程损失，施工企业不得垫付资金”，但对“项目经理只有在建设单位实际拨付到位工程资金后才能申请资金”的规定并不明确。实践中，曾出现过这样的情况：施工单位拖延或拒不支付工程款的，项目经理根据内部合同直接起诉施工企业，要求施工企业按合同规定扣除管理费后支付工程款施工企业与施工单位的结算口径，无论施工企业是否收到施工单位的工程款，或项目经理声称内部合同无效，要求按实际结算支付工程款。这是一个典型的项目经理对抗公司的案例。处理办法是在内部合同中设计下列条款：a.项目经理代表施工企业，按照“施工企业与施工单位签订的施工合同”规定的时间和要求，向施工企业收取、结算工程款，并且不得放弃权利或者代表施工单位损害建筑施工企业的行业利益。项目经理迟延与施工单位结算（决算）的，施工单位可以督促项目经理履行义务。项目经理在催交后30日内未履行义务的，建设单位可以派人进行

2023-05-07

184人看过
交强险赔偿
交强险赔偿项目有哪些，赔偿的条件是什么

一、交强险的赔偿项目有哪些1、死亡伤残赔偿限额，包括丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、护理费、康复费、交通费、被抚养人生活费、住宿费、误工费，被保险人依照法院判决或者调解承担的精神损害抚慰金。2、医疗费用赔偿限额，包括医药费、诊疗费、住院费、住院伙食补助费，必要的、合理的后续治疗费、整容费、营养费。3、财产损失。二、交强险赔偿的条件是什么交强险赔偿的条件有：1、被保险机动车发生交通事故。交强险也就是交通事故责任强制保险。保险公司对投保了交通事故责任强制保险的机动车所造成的道路交通事故责任负责赔偿，对于非保险机动车肇事的，保险公司不负责赔偿。根据《道路交通安全法》规定，道路交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。为了最大限度保护受害人，《交通事故责任保险条例》第43条规定，机动车在道路以外的地方通行时发生事故

2023-02-14

272人看过
重婚
什么是工程索赔证据

工程索赔证据包括工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件、各种施工进度表、施工备忘录(日记)、建筑师和工程师的口头指示记录、工程照片、收集、记录每天的气象报告和实际气候情况等证据。一、实际施工人怎样维护自己的权利实际施工人应当勇于维护自己的权利，在维护自己权利时，前提是要证明自己是实际施工人实际施工人应当签订书面的施工合同，明确工程范围，工程质量、工期和工程款等主要内容；虽然实际施工人签订的建设工程合同为无效合同，但是，合同中约定的内容仍然可以作为工程结算和分析过错责任的重要依据，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持，而施工合同文件是能够证明自己是实际施工人的直接证据，实际施工人应当注重收集已经实际履行合同的证据。二、如何去抓妻子的出轨证据可以证明对方有婚外情的证据包括保证书、悔过书、单位因作风问题的处理材料、双方往来的书信、法院的重婚认定文书等。1、保证书、道歉书、悔过书等，婚

2023-06-27

338人看过

土地管理
土地收费的项目、依据和标准是什么

（2）土地管理费：每平方米用地0.4元，征地不超过征地总量的3%。按照鲁家发[2001]30号文件的规定。（3）土地出让金：根据不同情况，分别收取不低于评估地价20%、40%和80%的土地出让金。根据中华人民共和国国土资源部发[2000]252号文件的规定。（4）耕地复垦费：基本农田为前三年平均年产值（每亩10000-12000元）的10-12倍，一般农田为前三年平均产值（每亩8000-10000元）的8-10倍。根据《土地管理法》第三十一条和《山东省土地管理法实施办法》第十六条。（5）土地登记费：1000平方米以下100元，500平方米以上40元。根据鲁土计字[1995]11号文。（6）土地使用证费用：精装20元，平装10元。依据计价格[2001]1734号文。（7）土地租金：根据划拨土地的性质、等级，按每平方米1.04-6.59元收取租金；根据划拨土地的性质，按租赁合同价值的15-25

2023-05-08

377人看过
直系亲属
医疗事故索赔标准和项目的要点

医疗事故索赔项目《医疗事故处理条例》第五十条中规定医疗事故赔偿，按照下列项目和标准计算：一、医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。二、医疗事故索赔项目《医疗事故处理条例》第五十条中规定医疗事故赔偿，按照下列项目和标准计算：一、医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算，凭据支付，但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的，按照基本医疗费用支付。二、误工费：患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算；无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。三、住院伙食补助费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。四、陪护费：患者住院期间需要专

2023-07-02

175人看过
工程监理
应提交哪些项目索赔文件

法律咨询：承包商应在工程索赔发生后28天内向工程师提交什么？律师答辩：索赔意向通知书相关法律知识：中华人民共和国建筑法第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施前，建设单位应当将受委托的工程监理单位、监理内容和监理权限书面通知被监理施工企业。第三十四条工程监理单

2023-05-07

154人看过
合同条款
工期索赔条件和依据有哪些？

工期索赔条件和依据有哪些？(一)工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等。《民法典》（2021年1月1日起实施）第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。(二)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行

2023-04-19

92人看过

合同内容
项目施工过程中工程变更索赔处理条件有什么

一、工程变更和索赔的前提条件有哪些？变更成立的前提条件：1、原合同内容必须发生了变化，这种变化包括合同项目数量的增减、项目工程量的增减、项目质量标准的提高或降低、项目工期的变化、工程的形式、基线、标高、位置、尺寸的变化等等。但是这种变化必须不能影响工程本身的使用性能和安全，否则，变更不能实施。2、变更必须由监理单位(或业主单位)下达指示后才能实施，施工单位无权擅自变更。索赔成立的前提条件：1、必须有变更，同时变更对己方造成了损失或影响。2、索赔的依据必须充分，不能违反合同条款和法律法规。3、索赔工作必须及时，在规定的期限内提交索赔申请。二、变更与索赔相互间有什么相互关系？从概念的分析可以看出，变更是索赔的基础条件，首先必须有变更，索赔才能有依据和基础。但是并不是所有的变更都能取得索赔，在索赔的过程中必须取得充分的依据来证明变更是在合同规定中允许索赔的变更。同时，索赔对业主和施工单位是平等的

2023-04-03

392人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过