建设工程合同发包人何时可以要求赔偿
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:24:10 351 人看过

建设工程合同的发包人何时可以提出索赔?承包人不履行合同约定的各项义务或者犯合同约定的错误,给发包人造成损失的,发包人可以在约定的期限内提出反诉,主要包括但不限于以下情形:

<1。因施工人员原因造成建设工程质量不符合约定,需要无偿修理、返工或修复重建的。2承包人延误工期,造成发包人支付监理费、贷款利息、租赁费、第三方违约金和买受人损失的;

3。因承包人原因造成建设工程在合理使用期限内造成人身、财产损害的,

4。在保修范围和保修期内发生质量问题,承包人应履行保修义务,并承担由此造成的损失赔偿责任;

5。承包人拒绝修复工程质量缺陷或者在保修期内拒绝担保的,由第三人代为履行。

6。承包人分包、非法分包,未自行完成建设工程主体结构施工的。

7。承包人不按图纸和技术规范施工,擅自变更设计,致使工程不符合约定的;

8。承包人偷工减料,使用不合格的建筑材料或设备造成质量缺陷;相关知识:建设工程承包人何时可以向承包人索赔?

发包人未按合同约定履行全部义务,发生错误等应由发包人承担的情况,造成承包人工期延误、未能及时取得合同价款等经济损失的,承包人应当提出索赔。也就是说,凡造成工期延长、价格上涨、损失赔偿的都是索赔,承包人应及时提出索赔。索赔事件包括但不限于以下情况:

1。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金(包括预付款和进度款)和技术资料,造成开工延误、工期延长、停工损失的。

2。由于发包人原因,工程中途暂停施工,延误施工,造成停工、窝工、运输、机械设备调运、材料构件积压等损失和实际成本。

3。发包人未及时对隐蔽工程进行检查或复检,造成工期延长,造成停工损失。

4。发包人不合理干预施工或发包人直接指定的分包人违约,造成工期延误;

5。设计变更导致工程量增加、质量标准提高、工程资金增加或工期延长;

6。发包人迟延竣工验收、迟延结算、提前使用工程造成费用增加;

7。业主要求加快施工进度,导致工程造价增加;

8。发现地下障碍物、水流或文物,造成施工延误和施工损失;

9。在不利的自然或地质条件下施工,造成工期延误;

10。工程师指令的延误或错误导致承包人费用增加;11;

12,社会事件或不可抗力导致施工中断;

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月30日 21:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 建设工程合同无效的可以要求支付工程款吗?
    根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。第三条建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。为此,工程建设合同无效,并不代表无权索要工程款项,需要结合工程竣工验收是否合格来具体确定。
    2023-06-09
    206人看过
  • 发包人工程转包会导致建设工程合同解除吗
    承包人未经发包人同意将不能转包的项目进行转包,属于违法转包,发包人有权解除建设工程施工合同。一、转包具有哪些法律特征(1)转包人不履行建设工程合同全部义务,不履行施工、管理、技术指导等技术经济责任。转包人在承包工程后,并不成立项目经理部,也不委派技术人员和管理人员对工程建设进行管理和技术指导,往往以收取总包管理费的方式,将全部工程转让给转承包人,转包人不履行建设工程合同中应由承包人(转包人)履行的全部义务。(2)转包人将合同权利与义务全部转让给转承包人,转承包人与原合同发包人之间建立了新的事实合同关系(原合同指发包人或总包人与转包人之间的建设工程合同,下同)。转包后,转包人不履行原合同约定的全部建设工程任务,全部的建设工程均由转承包人完成,这样在转承包人与原合同发包人之间建立了新的事实合同关系。(3)转包人对转承包人的履行行为承担连带责任。工程转包后,在转包人并不退出原合同关系的前提下,转
    2023-04-02
    439人看过
  • 哪些样本可用于建设工程发包合同?
    建设工程合同样本为:1、项目概况:项目名称、地点、范围和内容、计划批准单位和文号等;2、工期:总工期、开工日期、竣工日期等;3、工程合同总价;4、材料、设备供应:所需建筑材料、构件、设备等材料的供应方式、材料、设备供应范围的划分和检验;5、工程质量及检验验收:工程保修期为1年;6、施工设计变更;7、双方负责事项:发包人负责事项,承包人负责事项等;8、工程价款的支付和结算:支付时间、支付方式等;9、违约责任及争议解决方法;10、最后,写落款。共济开发区建设工程发包合同样本是怎样的建设工程发包合同样本是:承包方。发包方。工程概况:工程名称、地点、范围和内容、计划批准单位及文号等。工程期限:总工期时长、开工日期、竣工日期等。工程合同总价。材料、设备供应:所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,材料、设备供应范围的划分和检验等。工程质量和检查验收:工程保修期为1年等。施工设计变更。双方负
    2023-07-06
    341人看过
  • 建设工程施工发包人怎样承担赔偿责任?
    1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。一、项目工程质量问题归谁负责项目工程质量问题如果是施工人造成的,那么由施工人负责。根据2021年生效的《民法典》第七百九十九条第一款的规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。第八百零一条规定,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。二、建筑工程发包应遵循哪些规定?建设工程的发包应遵守的规定:1、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人;2、发包人应当按照约定的要求,向承包人提供原材料、
    2023-03-21
    404人看过
  • 建设工程主体工程可以劳务分包吗,建设工程主体工程劳务分包有哪些要求
    建设工程主体工程不可以劳务分包,建设工程主体工程劳务分包的要求有施工必须由承包人完成、转包需要获得发包人的同意、分包人必须具有相应的资质等。一、建设工程主体工程可以劳务分包吗建设工程主体工程不可以劳务分包,《建筑法》第二十九条规定:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。二、建设工程主体工程劳务分包有哪些要求建设工程主体工程劳务分包有以下要求:1.建设工程的主体结构的施工必须由承包人自行完成,不得分包。承包人分包出去的只能是非主体结构工程的施工任务。2.承包人可以将承包的部分工作交由第三人完成,但须征得发包人的同意。3.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,承包人也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的形式分别转包给第三人。4.分包人必
    2022-07-03
    122人看过
  • 建设工程合同提前解除,发包人应如何支付工程款
    建设工程合同提前解除工程已竣工且质量合格的,发包人应按约定支付工程款;已竣工但质量不合格经修复合格的,发包人支付工程款后可以请求承包人承担修复费用,经修复不合格的,发包人可以不予支付工程款。建设工程合同提前解除,发包人应如何支付工程款的法律依据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,依照民法典第五百七十七条规定处理。
    2022-06-16
    404人看过
  • 发生建筑工程合同纠纷应怎样要求赔偿
    一、建筑工程合同纠纷要求赔偿要先准备相关材料(一)招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。(二)双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。(三)施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。(四)气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。(五)国家有关法律法令政策性文件。(六)发包人或者工程师签认的签证。(七)工程核算资料,财务报告,财务凭证等。(八)各种验收报告和技术鉴定。(九)工程有关的图片和录象。(十)备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。(十一)投标前发包人提供的现场资料和参考资料。(十二)其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。二、建筑工程合同纠纷要求赔偿可以采取以下方式:(一
    2023-06-07
    110人看过
  • 建筑工程建设发包人的优先受偿权
    建筑承包人优先受偿权是承包人依法直接取得的权利。发包人未按约定支付价款的,承包人可以在合理期限内催告发包人支付价款。发包人逾期不支付的,承包人可以与发包人协议折价,也可以申请人民法院依法拍卖该项目。建设项目价格优先支付项目折价或拍卖价格。其法律要件包括:1、发包人未支付到期工程款。2、限于建设工程合同产生的工程价款。3、优先对象必须是承包商承包的建设项目,但不需要以建设项目竣工为条件。优先对象必须不属于不适合折价、拍卖的建设项目。工程价款的法定优先权,无需登记。建设工程优先受偿权能对抗房屋买受人吗?建设工程优先受偿权不能对抗房屋买受人。法律规定,消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。因此建设工程优先受偿权不能对抗房屋买受人。在司法实践中,建设工程款的优先受偿权并不一定能对抗房屋买受人,消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,
    2023-08-09
    224人看过
  • 门窗工程建设单位可以发包吗
    律师解答:可以。可以的,建设单位可以将门窗幕墙工程发包给专业的分包单位。门窗工程为独立的专项工程,和消防、设备安装一样需要具有单独的专项资质,发包人也可以单独分包给具有相应资质的承包人。《建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。
    2024-04-29
    477人看过
  • 建设施工合同被认定无效,承包人是否可以向发包人主张工程款
    建设施工合同被认定无效,承包人可以向发包人主张工程款。1、建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。2、建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:(一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;(二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。3、发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。律师补充:合同无效的五种情形是:1、合同当事人没有缔约能力;2、合同违反法律法规的请知规定;3、合同违背公序良俗;4、合同意思表示虚假;5、当事人恶意串通,损害他人合法权益。【法律法规】:《中华人民共和国民法典》第一百五十七条民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿
    2023-05-06
    346人看过
  • 建设工程发包合同的注意事项
    签订建设工程发包合同时要了解相关的信息,包括了解发包人的主体资格,即其是否依法取得企业法人营业执照及相应的经营资格,是否具有签订和缔约资格。再次了解工程是否是依法批准的合法项目,相关手续是否齐全。最后了解发包人的资质情况、社会信誉、财务状况如施工所需资金是否已经落实或可能落实等。第一、仔细阅读和准确理解通用条款十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订具体的合同条款,更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时,通用条款中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化,便于操作,避免纠纷。第五、明确约定监理工程师等各方管理
    2023-04-23
    295人看过
  • 发包人解除建设工程合同的五大障碍
    建设工程合同是一种复杂的具有特殊性的合同,解约程序也不同于其它类型合同。在实践中本人处理发包人欲解除施工合同的案例颇为常见,原因不外是招投标程序不规范埋下的隐患以及履约过程中双方矛盾日积月累所导致。这类项目有些才开工不久处于基础施工阶段,另一些则施工已完大半即将竣工验收。发包人试图或者已经依据施工合同中的合同解除条款和纠纷解决条款,发函通知承包人解约或者直接起诉请求判决解除合同,承包人往往对此采取抗拒措施,从而酿成重大纠纷。笔者在分别代表发包人和承包人处理此类合同解除纠纷中发现,虽然发包人作为建设单位是建设项目的所有人,但在施工阶段承包人是整个建设项目的实际控制人,因此可以将发包人解约面临的主要事实和法律障碍归纳为以下五个方面,这些障碍使发包人解除合同的尝试面临严峻挑战,事实上大多数情况下解除合同因缺乏承包人的自愿配合难以实现,故发包人解约应首先考虑到因解约导致的项目延误和费用成本。结算纠
    2023-06-09
    464人看过
  • 建设工程索赔程序和要求
    1.建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:1)索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;4)工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5)当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。2.索赔证据证据,作为索赔文件的一部分,关系到索赔的成败,证据不足或没有证据,索赔是不
    2023-02-24
    271人看过
  • 总承包人与发包人签订的建设工程施工合同叫什么合同
    总包合同相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。第三十四条工程监理单位应当在其资质等级许可
    2023-06-15
    492人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 建设工程总包合同中,发包人可以与承包人签订哪些建设工程施工合同
      河南在线咨询 2022-03-28
      第二百七十二条【总包与分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部
    • 建设工程拆迁纠纷发包方可否要求解除合同?
      广东在线咨询 2022-12-16
      在合同履行过程中,由于一些条件的出现会导致合同当事人解除合同,《解释》中对于解除合同的条件及其法律后果作出了进一步的规定。 1、发包人请求解除合同的条件承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持: (1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (2)合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (3)已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的; (
    • 发包人怎么可以请求解除建筑工程合同?
      山西在线咨询 2023-02-22
      承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; 承包人在合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; 已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的; 承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
    • 建设工程延期误工费可以要求赔偿吗?
      陕西在线咨询 2023-05-28
      施工方已违约,有足够证据的情况下可要求对方承担违约责任,包含误工费等,具体如何赔偿要根据双方的协议来作具体判断。
    • 因发包人的原因致使工程停建的,承包人可以要求发包人赔偿哪些损
      吉林省在线咨询 2023-06-12
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。