施工合同中常见的索赔证据是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:43:41 344 人看过

1。招标文件、合同文本及附件、其他各类合同(备忘录、修正案等)、经业主批准的项目实施计划、各种工程图纸(含图纸修改说明)、技术规范等;承包商的报价文件,包括各种工程预算及其他作为报价依据的资料,如环境调查资料、标前会、澄清会资料等。通信(信件、电子邮件等)。如业主的变更令、各类批准函、通知、对承包商问题的答复等,需要注意的是,协商性和意向性信函不能作为变更令或合同变更文件。

在合同执行过程中,承包人应及时取得业主和工程师的口头指示、传真、电子邮件等书面证据,以及对工程问题的处理意见。信的信封也应该密封。信封上的邮戳记录了信件的确切收发日期,以此作为证明。各种会议记录。在授标前的标前会和澄清会上,业主对承包商问题的书面答复,或双方签署的会谈纪要;在合同执行过程中,业主,工程师和承包商定期召开会议,研究实际情况,作出决议或决定。他们可以补充合同。但是,会谈纪要必须经各方签字方可生效。

4。施工进度计划和实际施工进度记录。包括总进度计划、开工后经业主工程师批准的详细进度计划、月进度修改计划、实际施工进度记录、月进度报告等,这不仅是工程各工序的施工顺序和工期,也是劳动力的安排计划和实际情况兵力、管理人员、施工机械设备、现场设施、材料的采购、订购、运输和使用计划及实际情况。施工现场的工程文件,如施工记录、施工备忘录、施工日报、工长和检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录、各种签证等,应能充分反映工程施工中的各种情况,如劳动力的数量和分布、设备的数量和使用、进度、质量、特殊条件和待遇等。各种工程统计,如周报、旬报、月报等。这些报告通常包括实际进度与计划进度、实际成本与计划成本的比较、质量分析报告、合同绩效评估等。工程照片。如工程进度照片、隐蔽工程覆盖前照片、因业主责任造成的返工和工程损坏照片等。天气预报。如遇恶劣天气,应做好记录并办理工程师签证。项目各类验收报告和技术鉴定报告。工程水文地质勘察报告、土质分析报告、文物化石发现记录、地质承载力试验报告、隐蔽工程验收报告、材料试验报告、材料设备开箱验收报告、工程验收报告等,能够证明工程的正确性质量。施工现场交接记录(注明交接日期、场地平整、水、电、路况等)、图纸及各种资料交接记录。工程中的供电、供水、道路开闭等记录和证书应由工程师签字。

合同双方对工程过程中各种文件资料的移交应有一定的程序,并有专门的记录,防止移交中出现漏洞和不清楚的情况。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 18:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  •  敲诈勒索的常见证据有哪些?
    本文介绍了敲诈勒索所需证据的列表,包括保留包含敲诈勒索内容的图像和语音信息、寻找目击证人、受害者的陈述、犯罪嫌疑人和被告人的供述和辩解、对伤害部位进行及时拍照、保留照片和致伤工具等证据、现场勘验和检查笔录、视听资料等。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法,非法占用被害人公私财物,从而构成犯罪。以下内容是关于敲诈勒索所需证据的列表:1.保留包含敲诈勒索内容的图像和语音信息;2.寻找目击证人,让他们提供证人证言;3.受害者的陈述;4.犯罪嫌疑人和被告人的供述和辩解;5.对伤害部位进行及时拍照,保留照片和致伤工具等证据;6.现场勘验和检查笔录;7.视听资料。敲诈勒索罪是指,以非法占有为目的,对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法,非法占用被害人公私财物,从而构成犯罪。 敲 诈 勒 索 的 证 据 类 型敲诈勒索是一种常见的犯罪行为,其证据类型包括物证、书证、证
    2023-09-12
    357人看过
  • 施工合同在履约中有哪些常见问题
    1、不做合同交底,导致真正落实合同责任的项目管理人员不了解、不掌握合同内容。2、不重视合同变更管理(主体变更和设计、施工方案变更,质量和工期变更)。3、应当发出、确认的书函没有或者没及时发出、确认,没能全部做到“文书化交往”。4、应当索赔的没有办理索赔手续,丧失了工期、费用补偿的机会。5、应当行使的权利没能及时行使,例如停工权、退场权、优先权,结果客观造成垫资,数额大了问题难以解决。(退场权简介:我国目前的房地产建筑行业中,由于某些开发商的资金和付款问题,常常导致建筑企业中途停止施工,情况严重的会导致建筑企业不得不中途退场;此外,建筑企业施工时存在工程质量问题或工期拖延时,开发商也可能强行要求其退场那么,是不是只要双方合作存在上述问题,建筑企业就可以随意退场呢?退场是一种建筑行业内的概念,在法律上应当称为解除合同,但民法典对解除合同作了比较严格的规定,而且实践中,解除合同需要更为充分的证据
    2023-06-15
    170人看过
  • 施工合同常见风险有哪些
    1、与法律规定相违背工程施工合同会受到许多法律条款的影响,因为建筑工程施工关系百姓安危,所以国家在该方面的法律条款和规范都比较完善。作为建筑企业必须依据法律条例进行施工,遵守法律规定,维护市场秩序,提升施工质量。根据最高人民法院颁布的条款,如果承包人没有施工资质或者越级施工、无资质施工团体借用有资质施工单位进行施工、工程未经招标直接施工等,都是违法的,情况严重时,需要承担相应的法律责任。2、不平等合同建筑施工企业在合同条款方面始终处于弱势方,因为施工合同文本草稿通常情况下均为发包方提供,所以如果施工企业没有对发包放提供的合同草稿进行全方位审核,很容易忽略其中一些盲点,导致合同不完善、权益失衡。一旦在施工过中出现各种例如经济损失、工期延误等问题,施工企业将承担风险,对施工企业的正常发展带来影响。3、合同履行风险合同履行时间段和建筑工程施工工期成正比,所以该阶段内施工企业不仅要面临环境风险,还
    2023-07-25
    464人看过
  • 常见的工程索赔有哪几种
    一、常见的工程索赔有哪几种常见的工程索赔分类主要有:1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2.由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、工程索赔和工程变更的异同1.两者的定义不同:工程变更是在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变;工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。2.两者发生的时间不同:工程变更为工程项目实施过程前提出的,工程索赔为事后提出。显然,给施工单位造成损失,和增加施工单位工作量,有着本质的区别,虽然有时两者是交
    2023-05-03
    464人看过
  • 施工索赔证据包含哪些
    索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。工程施工索赔包含哪些环节1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段,要注意二点:一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对;二是索赔意向书送交监理工程师签字确认
    2023-07-22
    66人看过
  • 劳务合同纠纷中有哪些常见的证据类型
    一、劳务合同纠纷中有哪些常见的证据类型劳务合同纠纷中常见的证据类型包括:1.当事人的陈述;2.书证;3.物证;4.视听资料;5.电子数据;6.证人证言;7.鉴定意见;8.勘验笔录。二、法律上如何处理劳务合同纠纷1.协商。合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。2.调解。合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解如,一方或双方是国有企业的,可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解,而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3.仲裁。合同当事人协商不成,不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4.诉讼。如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。除了上述一般特点之外,有些合同还具有其自愿的特点,如涉
    2023-12-18
    498人看过
  • 常见工程违约索赔与反索赔事件
    发包人未能按照合同约定履行各项义务、发生错误以及应当由其承担责任的其他情况,造成承包人工期延误、不能及时得到合同价款和其他经济损失,承包人应当提出索赔。换言之,所有造成工期延长、价款增加和赔偿损失的情形均属于索赔事件,承包人应当及时提出索赔。索赔事件包括但不限于以下情形:1、发包人未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金(包括预付款、进度款)、技术资料导致开工迟延、工期延长和停工窝工损失。2、因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料构件积压等损失和实际费用。3、发包人没有及时检查隐蔽工程或重新检查导致工期延长和停工窝工损失。4、发包人不合理干预施工或其直接指定的分包人违约造成工期延误;5、设计变更导致工程量增加、质量标准提高、工程款增加或工期延长;6、发包人迟延竣工验收、迟延结算、提前使用工程导致费用增加;7、发包人要求赶工造成施工成本增加;8、发
    2023-06-10
    270人看过
  • 买卖合同中常见的陷阱及防范措施
    签订买卖合同时双方需要注意的是:一、确定卖方提供的标的物有无权利瑕疵。二、确定标的物有无质量缺陷。三、敦促卖方按约定和法律规定的时间、地点和方式,完整地交付标的物和办理有关手续。四、主动明确价格条款。什么时候签订买卖合同1、法律没有限制合同采用书面形式的,自承诺到达要约人时合同成立。2、采用合同书形式订立合同的,自双方签字或者盖章时合同成立。3、采取确认书形式时,签订确认书时合同成立。4、法律规定或者约定采用书面形式,但当事人未采用书面形式,但一方已经履行主要义务,对方接受的,合同成立。5、采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,一方已经履行主要义务,对方接受的,合同成立。这也就是我们实践当中常说的,双方均以自己的行为表明自己对合同的内容认可履行的,合同有效。《民法典》第四百七十条规定合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(
    2023-07-04
    441人看过
  • 施工单位索赔的根据
    工程索赔的依据:建筑公司工商登记资料;招标文件、中标通知书;建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同;工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证;工程验收、结算凭证、质检报告等。一、工程催款函怎么写书写工程催款函应包含以下内容:1、写明双方公司的基本信息;2、写明欠款时间以及具体的欠款金额,还有还款的期限等;3、写明催债时间、公司账号、户名、开户行等等。在对工程合同有关工程款条款进行审核时,要把握以下几点:1、工程款支付时间应明确对于预支款,应严格按照示范文本的规定,开工前七日内支付,否则施工企业有权停工。对于工程进度款应留意两个问题:(1)工程进度款的计算,一般规范的作法是施工人按专用条款的约定向工程师提交已完工程量的报告,工程师在七日内应当核定,七天内不予核实的,施工人开列的工程量视为被认可;(2)工程进度款的支付。规范的做法是双方确认计量结果后24天内,发包人应向施工人支付工程
    2023-06-25
    468人看过
  • 通常施工合同监理合同备案依据有什么
    一、通常施工合同监理合同备案依据有什么现在已经取消了建筑施工合同的备案,但是监理合同是需要继续进行备案的。之前的规定是施工企业应在中标后一个月内与建设单位签订合同,并在项目开工前进行合同备案。根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》发布,其中明确规定:取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十四条依法必须进行施工招标的工程,招标人应当自确定中标人之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告。书面报告应当包括下列内容:(一)施工招标投标的基本情况,包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开评标过程和确定中标人的方式及理由等。(二)相关的文件资料,包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格预审文件、招标文件、评标委员会的评标报告(设有标底的,应当附标底)、中
    2023-06-15
    416人看过
  • 工伤索赔的常见程序有哪些
    一、工伤索赔的常见程序有哪些工伤索赔的常见程序有以下的:1.向劳动部门进行工伤报告单位应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起15日内,向当地劳动行政部门提出工伤报告。2.工伤认定由社会保险经办机构对工伤(亡)事故进行调查确定是否属工伤的程序,这是一般工伤必走第一步。但用人单位书面认可为工伤的,又没有投工伤保险的情况下,可以不走这一程序。注意工伤认定的两个时间:单位没有提起工伤认定的,工伤者一定要在事故发生之日起一年内向劳动部门提出申请。社保经办机构调查认定后,书面通知单位及伤者。3.工伤鉴定工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上(即走完工伤认定程序后),在其医疗终结或医疗期满之后,由县以上劳动鉴定委员会对其进行的评定伤残等级的行为。4.劳动仲裁与用人单位协商解决不了的,则可以依据劳动仲裁法规提起仲裁程序。二、工伤赔偿申请书怎么写申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请,并按照被申
    2023-08-11
    490人看过
  • 施工索赔证据的取证范围有哪些
    1、索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、相关性和及时性。2、证据类型。工程索赔审查的证据包括:(1)施工现场(场地)会议记录及相关工程交易信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),施工中影响工期和索赔的事项,应及时记录。按年月日顺序号存档,以便查找;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,并以书面形式及时向建筑师报告。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;(5)工程照片需要专人管理:照片应标明拍摄日期,最好购买带日期的相机。根据工程进度整理照片;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和员工的工资、薪金单据、材料和材料采购单据,按年、月、日排序。特别注意:如果条件允许,上述证据需要及时要求相关负责人签字确认。建设工程施工索赔证据(1)招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施
    2023-08-18
    194人看过
  • 工伤赔偿索赔常见问题解答
    农民工因工死亡,其亲属获得的死亡赔偿属侵权损害赔偿的一种,因用工主体的不同,造成赔偿的项目和标准不一,具体有以下三种情况:(一)合法用工单位发生工伤事故造成劳动者死亡,其赔偿的项目和标准按《工伤保险条例》的规定进行处理,用工单位给劳动者缴纳了工伤保险费的,由社会保险统筹机构向死者亲属支付,未缴纳工伤保险费的由用人单位向死者亲属支付。(二)非法用工单位造成劳动者工伤死亡,按劳动部2003年19号令《非法用工单位伤亡人员一次性赔偿办法》第六条、第七条之规定,由非法用工单位按工伤保险统筹地区上年度职工年平均工资的10倍支付一次性赔偿金,没有划分具体的赔偿项目,该办法是依据《工伤保险条例》第六十三条的规定制定的,该赔偿应属工伤死亡赔偿金。有些省级人民政府(如河北省)制定的规范性文件规定煤矿发生工伤死亡事故一次性赔偿不低于20万元,其他矿山不低于15万元,也属工伤死亡赔偿金,由用人单位支付。(三)个
    2023-07-02
    497人看过
  • 施工合同纠纷如何索赔取证
    如何索赔和取证是建筑承包商面临的一个重要问题。现在我们与大家分享我们的经验和成就:1。可以向另一方索赔的项目。业主延迟交付合格的建筑工地。业主延迟交付图纸。业主或工程师延迟批准图纸、施工方案和计划,业主未能及时提供合同规定的材料或设备,业主延误关键线路工序的验收时间,导致承包商延误下道工序施工,业主或工程师延误发出指令,或发出的指令扰乱承包人的施工作业计划、业主提供的设计资料或工程资料错误、业主暂停施工造成的延误、业主变更设计或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超过原合同的13、业主要求增加工程的14、因工期延长、不可抗拒的自然灾害、战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的业主的其他变更令延误,不可抗拒的自然灾害造成的延误等,战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的延误等,17、不利施工条件或外部障碍造成的延误等,2、根据上述项目收集的证据资料>1、各类工程合同文件2、
    2023-05-07
    126人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 施工合同中属于责任索赔的证据有哪些
      安徽在线咨询 2022-08-01
      1.招标文件、合同文本及附件,其他各种签约(备忘录、修正案等),业主认可的工程实施计划,各种工程图纸(包括图纸修改指令),技术规范等;承包商的报价文件,包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料,如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。 2.来往信件(书信、电子邮件等)。如业主的变更指令,各种认可信、通知,对承包商问题的答复信等。这里注意,商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。
    • 施工合同有什么常见问题
      北京在线咨询 2022-12-21
      再次在程序上,建筑企业单方解除合同前还应依法催告,最好采取公证的形式进行催告;最后在退场时还应书面告知对方具体退场时间,以便对方及时采取措施防止损失进一步扩大二要合法确定已完工程这种确定不但包括施工上实际工程量的确定,也包括书面证据类的确定比如:已完工程量的双方书面确定已完工程质量的书面确定其他工程有关方面的确定,以便双方分清责任并结算工程价款。 在我国司法实践中,无论是退场权的主张还是退场后的处
    • 交通事故索赔常见证据有哪些
      广西在线咨询 2022-07-11
      交通事故索赔一般需要的证据如下: 1、交通事故责任认定书; 2、医药费、住院费等收款凭证; 3、收入证明; 4、伤残鉴定意见书; 5、交通票据; 6、其它证据材料。《民事诉讼法》第六十三条规定,证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
    • 施工合同中常见的计价主要有哪些
      云南在线咨询 2023-05-31
      施工合同的计价类型如下:施工合同类型: 按计价方式可分为:总价合同、单价合同、成本加酬金合同;总价合同分为固定总价合同和可调总价合同。 施工合同类型的选择 1)工程项目的复杂程度: 有把握的部分采用总价合同,估算不准的部分采用单价合同或成本加酬金合同 2)工程项目的设计深度: 一般,施工图设计阶段采用总价合同,技术设计单价合同,初步设计阶段采用成本加酬金合同或单价合同 3)工程施工技术的先进程度
    • 建筑施工合同索赔该出哪些证据
      西藏在线咨询 2022-05-24
      提出工程索赔的依据主要有以下几方面: 1.招标文件、施工合同文本及附件 2、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。 3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片。 4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。 5.国家有关法律法令政策性文件。