装修工程合同补充协议-法师兄

装修工程合同补充协议

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 15:26:33 456 人看过

本补充协议作为甲乙双方针对业主的居室所签订的“北京市家庭居室装修工程施工合同”的附件，与该协议具有同等效力。

1、施工过程中，乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》施工。

2、在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。

3、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，乙方对甲方提供的材料有义务妥善保管，如有损坏，应照价赔偿，乙方应文明施工，工人不得在现场做饭及居住。

4、如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合理为理由，拒绝修理或赔偿，对于乙方提供的材料，应经甲方及委托代理人进行检验确认后方可使用。

5、乙方在进行水、电路施工时，施工人员必须持证上岗，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同质管材或护套包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。

6、甲方应按合同约定的付款方式支付工程款，如支付工程款时工程量发生变化，应按照变更后的金额重新确定付款额，由甲方提供的材料应及时到位。

7、乙方承诺在工程验收20日后，由甲方邀请国家环保检测机构对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告，如检测结果不合格，由乙方负责改善不合格项目直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。

8、在工程验收后，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复，不能完全修复的，根据质量检验证明由乙方负责赔偿损失。

9、按实际发生工程量结算，施工过程中如有项目变更，工期顺延，需甲乙双方签字认可，方可作为结算依据。

10、乙方应在工程竣工验收时提供居室的水、电路布置图及完整施工资料。

备注：双方应认真遵守本协议约定，未尽事宜，甲乙双方友好协商。

甲方：乙方：

年月日年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

继承人
如何修改补充协议

如何修改涉外合同的补充协议，当事人在合同中明确约定由合同签订地的法院管辖，然后在其他地方就本合同未涵盖的事项签署补充协议，但如果补充协议未修改原，则本合同中约定管辖的条款的效力不会因补充协议的签署而改变，双方之间的合同争议应由合同签订地的法院管辖协议管辖范围双方只能在协议签订时约定一审的地区管辖权，且级管辖权不得变更。依法应当由基层法院管辖的诉讼，应当同意由中级法院或者高级法院管辖，或者由中级法院或者高级法院管辖，否则将违反民事诉讼法关于审判级别的规定，（2）就管辖权类型而言，协议管辖权仅限于具有非专属管辖权的诉讼对于具有专属管辖权的诉讼，《民事诉讼法》第33条规定，下列案件由本条规定的人民法院专属管辖：。因房地产纠纷提起的诉讼，由房地产所在地人民法院管辖。因港口经营纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖。因继承纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖，因为专

2023-05-07

185人看过
商品房预售
《商品房预售合同精装修补充协议》应注意哪些问题

商品房预售合同精装修补充协议开发商一般使用向阳商品房销售合同的范本，正式合同不能修改，但他们可以签署补充协议，以保护买家的权益。目前，补充协议已经被越来越多的买家所重视，但如何签订补充协议更为有效。本次购房体验课将讲解如何签订商品房合同补充协议。补充协议是指买卖双方在签订示范商品房买卖合同时，为明确双方的权利义务，对双方有关条款的内容进行修改或补充的条款或协议。补充协议的内容与主合同条款不一致时，以补充协议的内容为准。现在在市场交易中，二手房合同的补充条款大多是双方协商制定的格式条款，而商品房买卖合同的补充条款大多是开发商制定的格式条款，但条款可以调整P>让我们看看商品房买卖合同中买方容易忽视的几个问题。签订商品房合同补充协议时应注意1。套房建筑面积与共享面积之间的合理误差范围是为了在合同约定的范围内防止套房建筑面积缩小和共享面积增加。公积金和商业贷款处理因银行和开发商原因无法处理的问题的

2023-05-07

76人看过
合同内容
《XXX合同/协议》的补充协议

合同编号：×××××号《XXX合同/协议》的补充协议甲方：××公司（以下简称甲方）???乙方：吉林省通信公司长春市分公司数据发展中心（以下简称乙方）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年?月日签订的《XXX合同/协议》(下称“原协议”)中合同编号：×××××号《XXX合同/协议》的补充协议甲方：××公司（以下简称甲方）???乙方：吉林省通信公司长春市分公司数据发展中心（以下简称乙方）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年?月日签订的《XXX合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于?年?月?日共同签署了《XXX合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《XXX合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分其它事项说明本协议生效本协议生效后，即成为《XXX合同/协议》不可分割的组成部分，与《XXX合同/协议》具有同等的

2023-06-09

395人看过
行政决定
装修委托协议合同书

装修委托协议甲方：乙方：生态旅游开发有限公司甲方所购房屋：大溪谷·华斯汀公寓号，选择装修标准(风格)。【客户签字确认：】甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定授予权乙方委托装修公司对甲方所购房屋进行装修。为明确甲方要求及相关事宜，特签订本委托协议。一、装修公司的选聘1、乙方应当委托具有相应资质证书的公司进行装修。2、因装修公司之行为导致装修不符合约定条件的，乙方有权代表甲方追究该装修公司的责任，要求采取返工、更换等方式进行整改。二、甲方同意所购置的房屋在楼栋整体竣工验收合格后，由乙方代表甲方委托装修公司对甲方的房屋进行装修。对于因装修而使该商品房部分结构发生变化的，甲方对此变化无异议。三、装修工程使用材料的品种、规格、名称，经双方认可，详见协议附件一《装修标准》。如因装修材料、设备生产、供应、采购等方面的原因，导致乙方委托的装修公司不能满足协议中所列交房标准的，该装修公司可用其他不低于约定标

2023-06-04

312人看过

消费者
装修补充合同渐成消费焦点(图)

■“变”种「母鸡变凤凰」打折的吸引力已大不如前装修合同在2003年和2004年都有过不同程度的修订，在这两次修订中，装修合同相对走向完善，各种细则更加明晰，朝着如何更好地保护消费者的权益的方向发展。2004年6月，新版家装合同正式启用。新合同从八个方面对保护消费者权益做了进一步完善，包括付费方式、纠纷责任认定、投诉赔偿等。随着装饰市场的逐步发展，在2004年到2005年的投诉统计中，除了装修质量、经济纠纷问题以外，由于合同的额外约定条款的不明确导致的纠纷成了更为突出的热点。所以消费者一定要向装饰公司索取新版合同，仔细阅读，并把所有约定都写在附加条款里面。■大变材料从质量投诉到合同投诉纠纷热点之一：材料型号不明确目前装饰公司提供的材料大体包括涂料、管线及部分板材。这些材料因为型号的不同，质量差异会比较大。归结起来，在装修消费中，所有的协商成果最好全部落实到文本上———只有合同上的书面文字才能

2023-06-07

67人看过
工程施工合同
土建工程施工合同补充协议应该如何写

乙方：XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工土建工程施工合同补充协议甲方：XX实业发展有限公司乙方：XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4.8%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至2001年7月31日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材

2023-06-12

319人看过
仲裁机构
合同补充协议规定以及合同补充协议的生效条件

一、合同补充协议规定合同补充协议规定在《民法典》第五百一十条中有体现，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。二、合同补充协议的生效条件合同补充协议的生效条件如下：1.不违反法律的禁止性和限制性规定，且充分尊重当事人双方的意思自治；2.主合同成立且有效。合同的补充是以合同的成立和有效为前提的，如果欠缺合同成立的必备条件和必要条款，或者合同被确认无效或者被撤销，自然就没有合同补充的必要了。另外，对合同进行补充的方法应该按照顺序进行，首先应由当事人进行协议补充，在当事人不能达成补充协议，即当事人不愿协商或者当事人经协商但未达成一致的情况下，才应按照合同有关条款或者交易习惯确定。按后一种方法对合同予以补充的主体是人民法院或者仲裁机构，而不是合同当事人。三、合同补充协议有什么法律效力补充协议

2023-06-24

200人看过
工程施工
如何写住宅装饰装修工程施工协议

委托方：（以下简称甲方）委托方：（以下简称乙方）因装修工程需要，甲方委托乙方进行室内装修设计，双方协商签订本合同。设计项目名称：装修合同范本2。设计项目地点：3。设计工程面积：约平方米。设计项目范围：2。设计时间：1。设计周期：设计周期为天，从乙方收到甲方支付的定金之日起至向甲方交付全套设计图纸之日止。甲方变更设计要求或未及时答复乙方意见的，从合同约定的设计工期中扣除。（1）甲、乙双方应当面协商确定设计的具体内容和金额，即签订合同并支付定金人民币元。乙方应在收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案及平面功能定位图，乙方应双倍返还定金给甲方。（2）甲乙双方初步确定平面方案和设计方案后，支付首期设计费人民币元（按上述2（1）项支付的人民币定金自动转为首期设计费）。乙方在收到设计费后天内，应向甲方提交更详细的装修设计方案，包括主立面图。（3）甲方确认立面方

2023-05-07

227人看过

遗产纠纷
补充协议怎么修改管辖

涉外合同的当事人在合同中明确约定由合同签订地法院管辖，随后又在其他地方就合同的未尽事宜签订补充协议，但补充协议并未修改原约定管辖条款的，合同中约定管辖的条款的效力不因补充协议的签订而改变，当事人之间发生的合同纠纷应当由合同签订地法院管辖。协议管辖的范围(一)在审理级别上，协议管辖仅适用于第一审民事案件当事人在协议时只能约定一审的地域管辖，不得变更级别管辖，将依法应由基层法院管辖的诉讼约定由中级法院或者高级法院管辖，或者相反，否则就会违背民事诉讼法有关审级的规定，造成审级混乱。(二)在管辖类型上，协议管辖限于非专属管辖的诉讼对于专属管辖诉讼，《民事诉讼法》第33条规定：下列案件，由本条规定的人民法院专属管辖：1、因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；2、因港口作业中发生的纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖；3、因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所

2023-06-15

182人看过
工程转包
装修工程转包协议简单版本

一、装修工程转包协议简单版本甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：依照《中华人民共和国民法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在协商一致的情况下在平等、自愿的基础上，就工程施工进行合作经营，并达成如下协议：（一）工程概况1、工程名称：工程（以下简称工程）2、工程地点：（二）各方责任、权力1、甲、乙双方共同承担店精装修工程的施工。2、乙方全权负责施工范围内的工程材料采购及施工人员安排。（三）工程利润分配、税金及其他费用1、甲方获得本工程总造价（以结算为依据）的利润。在业主方每拨付一次工程款后三天内，甲方在转付给乙方工程款时，直接扣除每次拨付款的。2、除甲方享有的的利润外，业主方拨付的工程款全部由乙方自行支配使用于工程建设。除繳纳需承担部分的费用及税金外，产生的利润由乙方自行支配，甲方无权干涉。（四）本合同未尽事宜，合同各方本着平等协商的原则，可另行签订补充协议。但任何违反本合同的补充协议均为无

2023-06-04

444人看过
合同内容
合同补充协议对补充款有限制吗

合同补充协议金额没有限制规定。对于合同补充协议金额，法律没有规定。具体内容只要不违反法律法规，且是双方当事人的真实意愿，没有其他限制。补充合同是双方当事人根据实际情况而对未约定或约定不明的地方重新协商签订的一种形式。合同补充协议的效力1、合同补充协议是指：在原合同的基础之上遵循法律法规适用范围的，签约双方或者当事人自愿对某一件事情或者某一约定共同达成统一意见、统一标准而签订的合法协议就叫做合同补充协议。合同补充协议与原合同同样具备相同的法律效力，并且依然对合同事项和内容以及当事人作出了明确的、详细的合同执行规定、违约责任等等法律要求。2、合同补充协议简单来说是指：签约合同的双方、当事人按照你情我愿，不胁迫、不压迫、不威逼的行为，以及不可存在引诱、欺骗的做法而签订的具备法律效力的合法协议或者合法合同。当事人对约定事项经过商讨、决策等等流程，将约定事项固定下来，在意见上达成一致，并对合同内容作

2023-08-04

94人看过
申请劳动仲裁
劳动合同补充协议书怎么写（劳动合同补充协议书范本）

在市场竞争日益激烈的情况下，为保护自己的竞争利益和商业秘密，一些企业往往注重通过签订竞业限制协议的方式来约束职工，而对自身应当承担的责任和义务则轻描淡写或避而不谈。当职工遇到竞业协议只约定职工义务而未约定企业如何给付经济补偿，或者虽约定经济补偿但企业拒不履行时，该怎么办呢？以下3个案例及评析表明，被侵权的职工既可以主张解除竞业协议，也可以主张竞业协议无效或要求企业给付经济补偿。【案例1】竞业协议未约定经济补偿，可主张协议无效2年前，谷某进入一家公司从事主播工作，双方签订了劳动合同以及劳动合同补充协议。其中，劳动合同补充协议第5条载明：谷某从公司离职后的2年内，不得到本地生产与公司同类产品或者经营同类业务的有竞争关系的其他用人单位任职相关岗位，并保守公司的商业秘密及与短视频相关的内容，若有违反，应支付违约金12万元。然而，该协议并未载明双方解除劳动合同后，在竞业限制期限内每月应当向谷某给付多

2023-05-05

366人看过

购房合同
购房合同补充协议陷阱补充协议效力大于合同条款吗

补充协议原文：若本补充协议与本合同有关规定有抵触，则以本补充协议规定为准。点评：有关法规规定，合同格式条款是指合同文本提供方为重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与消费者协商的条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释;有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释;格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。据此，就商品房买卖合同而言，其效力从大到小的顺序依次为：现场签约条款第一;标准合同条款第二;开发商单方提供的补充协议、以及填充条款第三。结论：补充协议所设格式化条款，效力大于非格式条款(标准合同示范文本)，违背了法律法规相关规定。一、购房合同补充协议陷阱宣传广告不承担法律责任补充协议原文：本合同与宣传资料、样板房的画片、数据、文字如有出入，以本合同内容为准。凡本合同未约定之事项，对双方无约束力。点评：有关法规规定，房地产开发企业、房地产中介服务机构发布商

2023-03-23

300人看过
不可抗力
合同履行中或补充协议终止后能签补充协议吗

合同终止后不可以签补充协议。补充协议是对先合同或主合同的补充，而合同终止后，合同的权利义务关系终止，合同关系不复存在，不可以签补充协议，但可以签新的独立的合同。一、买卖二手房的补充协议应该写什么？买卖二手房签补充协议的作用是对合同履行过程中出现的细节问题进行补充约定。补充协议可以写明装修标准、环境标准、配套设施、公摊面积、不可抗力等方面的内容，同时需要明确主合同的正文内容或将主合同作为附件，最后交由双方签字确认署明日期。二、技术开发合同的风险责任由谁承担技术开发合同的风险责任谁承担根据以下情况而定：1、技术开发合同的风险责任在合同中约定的，按照约定的风险责任由承担人承担；2、没有约定或者约定不明确的，双方可以签订补充协议，买房就补充协议达成协议的，风险由双方合理分担。根据2021年实施的《中华人民共和国民法典》的规定，在履行技术开发合同的过程中，因技术困难而导致研发失败或者部分失败的，风险

2023-03-11

115人看过