如何计算施工合同中的索赔费用-法师兄

如何计算施工合同中的索赔费用

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:23:11 174 人看过

1。分项法是根据每个索赔事件所引起的费用项目，分析计算索赔价值的一种方法。这种方法是在明确责任的前提下，逐项列出索赔费用，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，以便在短时间内进行分析核实，确定索赔费用，顺利解决索赔事项。实践中，工程索赔大多采用分项法计算。总成本法又称总成本法。它是在多次索赔后重新计算工程的实际总成本。然后从实际总成本中减去估计总成本，计算索赔余额。具体计算公式为：索赔金额实际总成本估算投标报价总成本。

3。修订总成本的使用

修订总成本的使用是对总成本使用的改进。即在总成本计算的原则下，剔除一些不合理因素，使之更为合理。修改如下：

（L）索赔计算的期限限于受外界影响的时间，而不是整个施工期。

（2）只计算受影响期间的某项工程损失，而不是该期间所有建筑工程的损失。（3）与工作无关的费用不包括在总费用中。重新计算投标报价成本：根据影响期内工程的实际单价，乘以实际完成工程的工作量，得到调整后的报价成本。根据修改后的总成本计算索赔额的公式如下：

索赔额=调整后的实际工作成本-工作的报价成本。与总成本使用量相比，修正后的总成本使用量有了较大的提高，能够较为准确地反映实际成本的增加。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

施工合同纠纷
施工合同纠纷如何索赔取证

如何索赔和取证是建筑承包商面临的一个重要问题。现在我们与大家分享我们的经验和成就：1。可以向另一方索赔的项目。业主延迟交付合格的建筑工地。业主延迟交付图纸。业主或工程师延迟批准图纸、施工方案和计划，业主未能及时提供合同规定的材料或设备，业主延误关键线路工序的验收时间，导致承包商延误下道工序施工，业主或工程师延误发出指令，或发出的指令扰乱承包人的施工作业计划、业主提供的设计资料或工程资料错误、业主暂停施工造成的延误、业主变更设计或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超过原合同的13、业主要求增加工程的14、因工期延长、不可抗拒的自然灾害、战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的业主的其他变更令延误，不可抗拒的自然灾害造成的延误等，战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的延误等，17、不利施工条件或外部障碍造成的延误等，2、根据上述项目收集的证据资料>1、各类工程合同文件2、

2023-05-07

126人看过
法律综合知识
施工工期索赔的时限，施工工期索赔的计算方法是什么

施工工期索赔的时限一般是28天，对于发生索赔事件后要在28天内向工程师索赔，施工工期索赔的计算方法是按照文件约定的索赔内容计算或者依据参照工程拦标价。一、施工工期索赔的时限施工工期索赔的时限一般为28天。该种索赔时效属于消灭时效的一种。建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款36．2条规定：＂索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知”。二、施工工期索赔的计算方法是什么施工工期索赔的计算方法：1．按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2．按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3．没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4．停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。三、施工工期索赔流程索赔事件发生后28天

2022-06-26

114人看过
签证
施工企业如何在合同中约定签证和索赔

工程签证是施工过程中发生了与合同约定不相符的变化，承发包双方对这些变化如费用、工期、损失等事宜达成的补充协议，是施工企业索赔、诉讼的重要证据。签证是施工过程管理的重要环节，直接影响承包人的经济效益。一般国际惯例签证金额占到合同总造价的7%，但我国一般只占到3%以下。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方的责任造成的实际损失，在办理签证不成的情况下，向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。签证和索赔通常分为工期签证和费用签证；工期索赔和费用索赔。施工企业在合同中应特别注意对如下事项的约定：一、有权签证或签收的人应将名字、职位、联系方式写上，实践中可能会区分签证金额的大小而约定不同权限的人。二、签证索赔文件的送达方式。约定邮寄地址或约定对方拒签时，邮寄至指定地址即视为送达。三、签证与索赔的办理时限及法律后果。应约定承包人在签证索赔事件发生后多长时间内办理签证或索赔，否则视为

2023-03-06

493人看过
财产保险
如何计算财产保险中的索赔额

如何计算财产保险中的理赔金额企业财产综合险固定资产可以按原账面价值投保，被保险人和本公司可以协商按原账面价值加成投保，也可以按重置和重建价值投保。上述保险财产在保险责任范围内的损失赔偿额计算如下：

2023-05-31

349人看过

工程结算
如何处理施工合同中的工程结算

工程价款按合同结算，合同是工程结算的首要标准。包括：合同是以固定价格结算的，应尊重合同，不能以实际结算为基础，也不能采用其他计价方式和计价标准结算。合同约定的结算方式为成本加报酬或调价结算的，按合同约定的计价方式和标准结算。如果双方在施工过程中达成的谈判记录，如签证、会谈纪要、工作联系单等清晰，则视为合同变更。不违反法律强制性规定的，视为有效。因设计变更，建设工程的数量或者质量标准发生变化，当事人不能就工程价款达成协议的，工程价款可以参照施工合同签订时当地建设行政主管部门发布的计价方式或计价标准结算。”“可参照”是一种倡导性条款，即工程价款一般按照当地建设行政主管部门发布的计价方式或计价标准结算。按照这一标准结算工程价款，相对符合合同签订时当事人的客观实际情况，符合顺应市场的商业交易惯例，总体上有利于平衡双方利益；但并非对所有情况都公平。当这一标准适用于个别情况时，可能是不公平的。在这种情

2023-05-07

446人看过
房屋权属登记
如何准确计算施工许可证费用

办理施工许可证所需费用：1、规划设计费。由国家物价局和建设部各省规定来按建筑面积记取，并由建设单位承担；2、施工图审查费。由省物价部和建设厅规定，例如按照预算造价2（500万元以下）；1．6（500万元～1000万元）；另收审查后降低造价额的3～5％，并由建设单位承担；3、交易中心服务费。什么是施工许可证（一）施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但

2023-07-04

114人看过
工业厂房
如何审核施工合同中施工内容的竣工结算

施工合同竣工结算审核：1。施工招标阶段清单项目工作内容审核，投标人向投标人采购招标文件、施工图、工程量清单等招标文件。其中，招标文件主要为投标人编制招标文件、编制施工合同、确定报价表提供依据。施工图纸和工程量清单是编制技术标和确定招标文件中工程量清单报价的依据。工程量清单应包括编制工程量清单、分部分项工程量清单、措施项目工程量清单和其他项目工程量清单的说明。工程量清单项目应包括项目代码、项目名称（包括项目特征和工作内容）、计量单位、数量等，其中，项目代码、项目名称和计量单位应按《建设工程工程量清单计价规范》的要求确定，并应包括：根据工程实际情况进行工程特点和工作内容描述，这对工程量清单计价非常重要。项目特征描述主要用于计价人员准确运用相应的定额分项或准确确定人工、材料、机械消耗。项目工作内容的描述主要是方便计价人员准确确定定额子项的数量。清单项目的单价因工程特点和工程内容的不同而不同。在竣

2023-05-02

302人看过
银行贷款
施工索赔费用包括

1、人工成本对于索赔成本中的人工成本部分，人工成本是指为完成合同外的额外工作而产生的人工成本；由于工作效率降低而增加的人工成本，而不是承包商的责任；超过法定工作时间的加班；由于工作效率的降低不是承包人的责任；法律人工成本的增加以及非承包人责任工程延误造成的人员闲置和工资增加的成本。材料费索赔包括：因索赔材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；因客观原因导致材料价格大幅度上涨的材料费；因非承包人工程延误导致材料价格上涨和逾期仓储费。施工机械使用费索赔包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；因非承包人工作效率降低而增加的机械使用费；因业主或监理工程师原因造成的机械闲置费。闲置成本的计算，如果是租赁设备，一般按实际租金和调入调出成本分摊计算；如果是承包商自有设备，一般按台班折旧成本计算。4分包成本索赔是指分包商的索赔成本，一般包括对人工、材料、机械的索赔。现场管理费是指承包人为完成新增工程、索赔

2023-05-02

171人看过

继续履行
合同中如何赔偿合同公司的员工费用

合同员工可以通过下列方式获得赔偿：1、单位违法解除或终止的，可以获赔二倍的经济补偿金；2、双方协商一致解除合同的，可以获得赔一定的经济补偿金。经济补偿金根据劳动者的工作年限，每满一年支付一个月的工资，六个月至一年的，按一年的计算，不满六个月的，支付半个月的工资。一、用人单位不签劳动合同怎么赔偿自用工之日起超过一个月用人单位不与劳动者签订合同的，自第二个月起至一年内，劳动者可以要求二倍工资差额，也就是十一个月的二倍工资。一般而言，没签订劳动合同的，可以算作是无固定期限合同，单位可以通过支付解除合同经济补偿金来解除合同。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。二、试用期期间被辞退的补偿标准用人单位按照《劳动合同法》第36条、第40条、第41条的规定解除劳动关系的,应当向劳动者

2023-04-05

126人看过
工程结算
工程结算中如何对费用审计

(一)定额子目套用的审核是审计重点施工单位一般会通过高套定额、重复套用定额、调整定额子目、补充定额子目来提高工程造价。在审核套用预算单价时要注意以下几个问题：对直接套用定额单价的审核首先要注意采用的项目名称和内容与设计图纸的要求是否一致，如构件名称、断面形式、强度等级(砼或砂浆标号)、位置等;其次要注意工程项目是否重复套用，如块料面层下找平层、沥青卷材防水层、沥青隔气层下的冷底子油、预制构件中的铁件、属于建筑工程范畴的给排水设施等。在采用综合定额预算的项目中，这种现象尤为普遍，特别是项目工程与总包及分包有联系时，往往容易产生工程量的重复计算。各地的综合定额不一致，一定要注意。对换算的定额单价的审核要注意换算内容是否允许换算，允许换算的内容是定额中的人工、材料或机械中的全部还是部分，换算的方法是否正确，采用的系数是否正确。对补充定额单价的审核主要是检查编制的依据和方法是否正确，材料种类、含量

2023-06-07

298人看过
银行贷款
工程索赔费用的计算方法是什么

一、工程索赔费用的计算方法是什么索赔金额的计算方法很多，各个工程项目都可能因具体情况不同而采用不同的方法，主要有三种。1、总费用法。计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理，因为实际完成工程的总费用中，可能包括由于承包人的原因(如管理不善，材料浪费，效率太低等)所增加的费用，而这些费用是属于不该索赔的；另一方面，原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因，使得采用此法往往会引起争议，故一般不常用。但是在某些特定条件下，当需要具体计算索赔金额很困难，甚至不可能时，则也有采用此法的。这种情况下，应具体核实已开支的实际费用，取消其不合理部分，以求接近实际情况。2、修正的总费用法。原则上与总费用法相同，计算对某些方面作出相应的修正，以使用结果更趋合理，修正的内容主要有：一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的

2023-06-07

148人看过
误工费
误工费用在医疗事故赔偿中如何计算？

免费法律咨询：因医疗事故耽误了工作，如何申请赔偿误工费？律师：南昌市卫生局卫生法制监督处工作人员告诉记者，《医疗事故处理条例》规定，如果已确定为医疗事故的，误工费计算标准为：患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算；无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。医疗事故赔偿如何计算？1、医疗费医疗费是指受害人在遭受人身伤害之后接受医学上的检查、治疗与康复训练所必须支出的费用。医疗费不仅包括过去的医疗费用，如治疗费、医药费，也包括将来的医疗费用如康复费、整容费以及其他后续治疗费。计算公式：赔偿金额＝已发生医疗费用（不含原发病医疗费用）＋预期医疗费用2、误工费误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。计算公式：赔偿

2023-07-02

314人看过

仲裁机构
如何计算工期延误索赔的依据

工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。一、合同有违约责任的赔偿标准是什么？根据我国民法典的有关规定，合同违约造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。但是，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人有约定的按照当事人的约定。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损

2023-04-04

208人看过
误工费
保险索赔中车辆维修和误工费用的计算方法

误工费赔偿金额＝误工收入（元／月）误工时间。（1）有固定收入人员的误工费赔偿金额＝正常情况下劳动工作收入－事故受伤后的劳动收入（2）无固定收入，但能举证证明其最近三年的平均收入状况的人员的误工费赔偿金＝最近三年收入总和3年12个月误工时间（3）无固定收入，且不能举证证明其最近三年平均收入状况的人员的误工费赔偿金＝受诉法院所在地相近行业上－年度职工的平均工资误工时间。误工费的赔偿依据为是否对当事人造成了经济损失，如果造成了经济损失则必须赔偿误工费，所以一种是需要提供用人单位的未发放相关工资的证明的，如果不能提供相关证明的，则也就无法对相关误工情况进行明确认定，在司法实践中，工资收入高的人员所支付的误工费赔偿也越高。不修车保险能赔钱吗交通事故后车辆未进行修理能请求保险赔偿。首先，车辆损失是保险公司赔偿保险金的基础条件。保险法规定，对于因保险合同约定事故的发生而造成的财产损失，保险人承担赔偿保险

2023-07-02

386人看过