哪些停工费用要求发包人分担-法师兄

哪些停工费用要求发包人分担

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-09 16:02:58 424 人看过

我国现行法律没有规定如何分担不可抗力造成的损失。因此，一般应按合同处理。合同没有约定的，应当按照公平原则处理。《建设工程合同》示范文本（ＧＦ－2017－0201）第17、3、第二条规定：不可抗力造成的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按照下列原则承担：（一）永久工程、已经运往施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人伤亡和财产损失，由发包人承担；（二）承包人施工设备的损坏，由承包人承担；（三）发包人和承包人承担各自的人员伤亡和财产损失；（四）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已造成或者将造成工期延误的，应当顺延工期，由此造成承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（五）因不可抗力造成或者将造成工期延误的，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（六）承包人在停工期间按照发包人的要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方未采取有效措施造成损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遇到不可抗力的，不免承担违约责任。

工程设备停工费用索赔多久可以索赔

工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。

如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。

《中华人民共和国民法典》第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。

《中华人民共和国民法典》第四条民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

工时
发包人设计返工造成停工需要承担什么责任

一、建设工程竣工后如何验收1、提交竣工验收报告在建筑工程竣工后，要经过专门验收机构（有关部门成立的），组织专家开展质量评估验收。2、组织验收验收需要经过四方验收，包括设计单位、建设单位、施工单位、监理单位。3、验收合格验收合格后要到有关部门处登记备案。4、交付使用验收合格后就可以交付使用了。5、未验收而交付使用（视为合格），建设方丧失质量抗辩权；丧失以质量抗辩拒付工程款的权利，但不影响工程保修期内的保修义务履行。二、发包人设计返工造成停工需要承担什么责任承包商在行使停工权时，一定要注意把握三点：第一：适度的把握，就是说，发包方未按约定支付款项，要达到“致使施工无法正常进行的程度”。如果发包方只是偶尔程度较轻的延误支付，尚不足以影响施工进程，承包商就进行停工，其顺延工期的要求很可能得不到主张第二：承包商因发包方延迟支付工程款而放慢工程速度甚至停工时，一定要按照合同规定的程序操作。根据我国民法

2023-02-17

64人看过
法律综合知识
主体工程劳务分包有哪些要求

劳务分包主体工程的要求是：1．主体结构施工不得分包，非主体结构工程可以分包；2．分包主体具有相应的资质；3．分包须征得发包人的同意；4．工程不得全部分包、不得再次进行分包。主体工程劳务分包有哪些要求的法律依据《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包

2022-07-09

289人看过
法律综合知识
工程直接发包的条件有哪些要求

一、工程直接发包的条件有哪些要求在工程领域中，直接发包是一种常见的做法，但这一做法并非随意进行，而是需要满足一定的条件。1．发包人必须持有《筹建许可证》，这是登记主管机关在核准登记后核发的，标志着工程筹建阶段的合法性。2．发包人必须办理了《建设工程规划许可证》，这是在城市、镇规划区内进行工程建设的必要步骤，确保建设活动符合城乡规划。3．发包人还需办理《建设用地规划许可证》，以证明其拥有合法使用土地的权利。4．发包人必须具有建设工程所在地块的立项批文，这是工程得以启动的重要前提。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十一条的规定：1．发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。2．但发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。二、哪些情况下算违法分包在建筑工程领域，违法分包是一个需要警惕的问题。根据相关法律

2024-07-19

101人看过
法律综合知识
职工发生工伤事故哪些费用由职工本人承担

一、职工发生工伤事故哪些费用由职工本人承担发生工伤事故，费用由职工本人承担的情形：1．超出工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准以外所发生的费用；2．未经批准擅自转诊转院治疗、急（抢）救治脱离危险后未及时转回统筹地区协议医疗机构的费用；未经批准进行工伤康复治疗的费用；3．未经批准在非协议医疗机构治疗工伤的费用。二、工伤赔偿项目1．治（医）疗费。治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。2．住院伙食补助费。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70％发给住院伙食补助费。3．外地就医交通费、食宿费。经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。4．康复治疗费。工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行康复性治疗的费用，符合工伤保险诊

2023-11-12

460人看过

土地征用
承包人是否需要承担发包人提出的修复费用？

发包人如果没有通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复，并另行委托他人修复的，承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。对于在施工过程中被发现的施工质量问题，承包人需要自担因该等补救措施造成的工期延误及额外费用。由于工程进度款的支付通常与合格工程量关联，故而施工过程中出现的质量问题通常会使发包人获得拒付或扣减工程进度款的抗辩权。而承包人原因致使工程质量不符合合同约定，承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复，发包人另行委托他人修复后要求承包人承担合理修复费用的，应予支持。发包人和承包人分别的主要义务有哪些发包人的主要义务是：1、为对方按期施工作好必要的准备工作，发包人除按规定向对方交付施工图和有关施工的技术资料外，要做好土地征用、房屋拆迁、障碍物拆除和领取建筑许可证等工作；2、按双方商定的分工，按时按质按量供应建筑材料和设备；3、及时进行验收工程、单

2023-07-20

71人看过
法律综合知识
工伤职工的费用负担包括哪些方面

一、工伤职工的费用负担包括哪些方面员工工伤，用人单位应该承担以下这些费用：1．治疗工伤期间的工资福利；2．五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴；3．终止或者解除劳动合同时，应当享受的一次性伤残就业补助金。因工伤发生的下列费用，按照国家规定从工伤保险基金中支付：1．治疗工伤的医疗费用和康复费用；2．住院伙食补助费；3．到统筹地区以外就医的交通食宿费；5．安装配置伤残辅助器具所需费用；6．其他费用。二、工伤申请赔偿准备什么材料申请工伤赔付需要提供下列资料：1．申请人的身份证明；2．单位与职工之间的劳动合同；3．工伤认定决定书；4．劳动能力鉴定结论；5．支付工伤医疗费、鉴定费等费用的单据。三、工伤认定期限是多少天内工伤认定期限一般是三十日内。用人单位应当在自事故伤害发生之日或者被诊断之日起30日内，向统筹地区人社局提出认定申请。用人单位未在规定的时限内提出的，受伤害职工或者其近亲属、工会组织在1

2023-11-30

441人看过
合同无效
连带责任的法律依据：哪些规定要求分包人承担违法分包责任？

违法分包人承担连带责任法律依据有：承包人将建设工程转包，非法分包的，发包人可以解除合同。发包人提供的主要建筑材料、建筑构件、设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，导致承包人无法施工，经催告后在合理期限内未履行相应义务的，承包人可以解除合同。合同解除后，已完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已完成的建设工程质量不合格的，参照《中华人民共和国民法典》的规定处理。违法分包人是否应该承担连带责任违法分包人应该承担连带责任。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给别人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人，承包人转包承包工程或者违反规定分包的，责令改正，没收违法所得，并处以罚款，责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资格证书。《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价

2023-07-07

152人看过
法律综合知识
建筑工程总包和分包要承担哪些责任

工程出现事故总包和分包承担连带责任。二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。《建筑法》第二十九条，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工

2024-04-28

168人看过

不可抗力
发包方导致工程停工分析

因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形：1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工；2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工；3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工；4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工；5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工；6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工；7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工；8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生，双方可以先协商解决，妥善处理赔偿问题；协商不成时，可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。非因劳动者原因造成单位停工停产，如何支付工资非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规

2023-07-18

418人看过
法律综合知识
哪些人可以被称为分包工程的发包人和承包人

一、哪些人可以被称为分包工程的发包人和承包人分包工程发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。我国法律规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。《民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分

2024-04-02

402人看过
保险费
员工发生工伤时有哪些费用需要企业承担的

参保单位职工发生工伤后，在工伤保险基金支付范围以外，用人单位还需要支付工伤的职工一定的补偿金：1、停工留薪期工资：工伤职工停工留薪期内的工资福利待遇不变，由用人单位按月支付;生活不能自理的，由用人单位派人护理，所需陪护费用由用人单位按协议支付。2、伤残津贴：伤残等级为五级和六级且难以安排工作的工伤职工，由用人单位按月发给本人工资的70%和60%的伤残津贴。3、一次性伤残就业补助金：伤残等级为五至十级且与用人单位解除了劳动关系的工伤职工，由用人单位以解除劳动关系时该地区上年度职工月平均工资为基数，支付一次性伤残就业补助金。另外，如果用人单位应当参加而未参加工伤保险的，在此期间职工发生工伤的，由该用人单位按照国家规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。一、6级伤残能赔付多少钱工伤六级伤残的赔偿是：1.从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为六级伤残为16个月的本人工资；2.保留与用人

2023-03-08

231人看过
法律综合知识
和公司劳务分包起诉可以要求哪些费用赔偿

一、和公司劳务分包起诉可以要求哪些费用赔偿1．医疗费用：我们将依据医院提供的医药费、住院费及其他收款凭证，以及病历记录和诊断证明等相关证据来确定您实际产生的医疗开销金额。在审判过程中，我们将会参考辩论结束之前实际发生的医疗费用来进行计算。2．误工费：我们会通过评估您的工作耗时和经济收入状况，来计算您可能损失的误工费。您的误工时间数据将由您接受治疗的医疗机构提供的相应证明文件所确定。另外，如果您因为受伤导致身体残疾而继续需要治疗，那么您的误工时间甚至可以延长到残疾认证前的最后一天。对于拥有稳定收入的您来说，误工费将通过扣除您该期间收入来计算。而对于没有固定收入的你，我们将基于您过去三年来的平均收入进行统计，如果你无法证明自己的平均收入，我们也将按照您所在地区或者类似行业去年职业员工的平均工资进行估算。3．护理费：我们将参考您护理人员的收入状况和你的护理人数、护理期限等因素，来确定您可能需要支

2024-07-05

71人看过

法律综合知识
分包人欠款发包人能不能要承担责任

一、分包人欠款发包人能不能要承担责任依据我国相关法律的规定，总承包人将部分工程分包给承包人的，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。二、工程发包给无资质组织的后果有哪些1、发包人以设备租赁的方式将建设工程分包给无建筑资质的承包人，并签订设备租赁合同。该合同名为租赁合同，实为以租赁方式将工程分包给承包人，系建设工程分包

2024-02-01

150人看过
继承人
分包工程的发包人应该具备哪些能力？

建设工程的发包人是指在建设工程合同中，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。作为合格的发包人应具有法人资格或者对外能独立地承担民事责任，发包工程时需持有建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用证等证件。劳务分包合同中发包人对价支付给分包人的包括哪些劳务报酬（由人工费、简易机械设备费、管理费、利润以及相关税费组成）。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的，

2023-07-20

274人看过