怎么写房屋修缮安全责任书-法师兄

怎么写房屋修缮安全责任书

来源：互联网时间： 2023-06-10 15:05:22 198 人看过

房屋装修安全责任书

甲方：

身份证：

乙方：

身份证：

为了加强装修人员的管理，经甲乙双方协商达成以下条款：

1、乙方负责对装修施工人员安全施工进行教育，督促施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施。

2、因装修施工造成管道堵塞、漏水等事故，需负责修复，若造成其他经济财产损失和人员伤亡事故，乙方应全部承担经济及其它责任。

3、本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效，具有法律效力。望各工人安全施工，保证他人安全和自身安全。

甲方：

乙方：

－－－－年－－月－－日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多安全责任相关文章

残疾赔偿金
修缮房屋受伤房主雇主担责

一位民工受王某雇请到其租赁的康某所有的厂房检修房屋，因房屋垮塌而摔下受伤，并造成伤残。日前，北碚区人民法院经公开审理后，判决雇主王某和房主康某各承担百分之五十的责任，分别赔偿受害人医疗费、住院护理费、残疾赔偿金等费用37000余元。2005年6月，康某将自己所有的厂房租赁给王某使用。王某在使用过程中却发现该租赁房屋存在漏水现象，于是便雇请民工对该房屋屋顶进行修缮。途中房屋倒塌，致修缮房屋的民工受伤。后经鉴定，发现该厂房屋架系统的支撑体系及连接构造存在较大缺陷，屋架自身的侧向稳定性较差，加之在检修时对屋架的侧向干扰，从而造成该屋架失稳而垮塌。北碚区法院审理后认为，王某租赁康某的厂房进行生产，在请人对该厂房进行检修过程中，因厂房垮塌导致民工受伤。而厂房垮塌既有厂房屋架侧向稳定性较差，即内在因素，也有检修人员对屋架的侧向干扰，即诱导因素。该厂房垮塌系多种原因造成，故房屋的所有人和雇主均应承担责任

2023-06-05

103人看过
房屋修缮责任
房屋租赁合同中未明确规定房屋修缮责任

房屋出租后修缮的义务一般由出租人承担。出租人应当保持租赁物符合约定的用途，如损坏因承租人的过错造成或是因不可抗力的因素造成、或双方约定由承租人负责检查和维修房屋的，出租人可以免责，出租人可以负责维修但应由承租人承担费用。房屋租赁双方的权利与义务承租方：享有按租赁合同所列的房产范围和租赁有效期内的合法使用权；对承租的房屋，按规定要求房产经营者进行修缮；对房产经营者（房屋出租人）有监督和建议权；租赁期满时，承租人有继续承租或购买的优先权。其应尽的义务有：按期交纳房租；不得私自转租、转借、转让所承租的房产或改变房产的用途；妥善保管、爱护房屋的装修及其设备；遵守国家有关房产租赁的政策和规定。出租方：享有按期收取租金、对承租方有监督检查的权利；承租人有违约行为有按照规定接触合同终止租赁关系，收回房产并依据法规进行处理的权利；阻止承租人在租赁期间违反国家和地方有关政策和规定的行为。应尽的义务有：保证承

2023-07-10

478人看过
安全责任
家庭装修合同安全责任协议书应当怎么写?

家庭装修合同安全责任协议书应当写明以下内容，方可具有法律效力：其一、当事人的基本信息;其二、关于双方职责的具体约定;其三、关于材料供应的约定;其四、关于工程质量及验收的约定;其五、关于安全生产和防火的约定;其六、关于工程价款及结算的约定;其七、违约责任;其八、争议的解决。一、工程总承包合同的内容包括哪些可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程总承包合同专用条款，并特别注意以下条款：1、工程名称、地点、范围和内容；2、工期，包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期；3、工程质量保修期及保修条件；4、工程造价；5、工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式；6、设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式；7、材料的供应及材料进场期限；8、工程变更；9、违约、索赔和争议；10、当事人约定的其他事项。二、施工合同管理主要有哪些内容？建设工程合同管理的主要内容包括以下几

2023-03-06

334人看过
安全责任
安全施工责任书范本，建筑施工安全责任书样本怎么写

建筑施工安全责任书甲方：乙方：为了进一步贯彻落实安全第一、预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行特签订本协议：一、管理目标1、杜绝重大安全事故，工亡事故为零;2、重伤频率控制为零，负伤频率控制为零;3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现;4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;5、不发生高空跌落安全事故，保障作业人员全员佩戴防护措施或制定防护围栏;6、不发生重大中毒事故以及群发;7、必须保证施工现场创建文明安全施工工地。二、安全生产要求：1、乙方应按有关法律、法规、规范、标准、制度，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方自行承担。乙方责任

2023-06-08

391人看过

经济补偿
房屋修缮与使用

1、在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应负责修复或给与经济补偿。2、该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外，均由甲方负责（但乙方使用不当除外）。甲方进行维修须提前七天通知乙方，乙方应积极协助配合。3、乙方因使用需要，在不影响房屋结构的前提下，可以对房屋进行装修装饰，但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方的同意后方可施工。租赁期满后，依附于房屋的装修归甲方所有。4、对乙方的装修装饰部分甲方不负责又修缮的义务。农村房屋修缮范围和标准虽说房子是你自己家的，但国家对于旧房改造是有明确政策要求的，必须符合条件并且报批才能开工，否则有违规的风险。由于现在国家对农村土地越来越重视，因此要翻建农房的朋友们最好严格按规矩办事。农村旧房改造范围是全县乡、镇（区）农户，被确定为整栋危房（D

2023-08-18

92人看过
业主
物业公司是否要对房屋修缮承担责任

房屋修缮不属于物业公司的服务范围，但是物业公司有管理的义务。房屋漏水若设计存在漏洞，应找开发商解决，若为房屋质量问题，则由施工单位解决。只要房屋还在保修期内，就应由开发商负责修复房屋质量问题，关于房屋质量问题维修的主张与物业服务纠纷系属不同的法律关系。如果开发商和施工单位都找不到，并且已向物业缴纳房屋物业维修基金的情况下，可找物业公司解决，物业公司应该全权负责维修、维护并帮助业主解决漏水的问题，并做好防水工作。律师补充：物业服务合同是物业服务人在物业服务区域内，为业主提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等物业服务，业主支付物业费的合同。物业服务合同的内容一般包括服务事项、服务质量、服务费用的标准和收取办法、维修资金的使用、服务用房的管理和使用、服务期限、服务交接等条款。物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主

2023-05-06

78人看过
安全责任
安全责任书怎么写，写作规范有哪些

一、承包安全责任承诺书怎么写1、安全责任承诺书里承诺的内容必须包括《中华人民共和国安全生产法》里所规定的从业人员的安全生产权利，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项。2、承诺从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施及事故应急措施，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。3、承诺从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。4、承诺各级事故发生的后所处理的方式和预防事故的做出的努力，并将相应安全责任承诺落实到负责人，承诺生产经营单位的安全生产保障项目。二、安全责任书怎么写施工现场安全责任状：甲方：乙方：为了进一步贯彻落实安全第一、预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，

2023-04-24

120人看过
保全
林业局安全维护责任书怎么写

林业局安全维护责任书篇1下达任务单位：**镇人民政府承担任务单位：为了大力实施森林工程，加快建设生态东溪步伐，确保全年林业目标任务的实现，特签订本责任书。一、目标任务及记分(一)林业重点工作(35分)1、全面完成森林工程建设任务。(10分)2、全面完成退耕还林成果巩固和管护任务。(5分)3、全面完成木瓜管护任务。(10分)4、全面完成花椒补植和管护任务。(5分)5、全面完成义务植树。(5分)(二)森林防火工作(40分)1、加强组织领导，广泛开展森林防火的各项规章制度的宣传教育。(5分)2、制定森林火灾突发事故的应急预案和重点林区扑火抢险实施方案。(5分)3、把森林防火责任落实到山头、地块、责任人头上。(10分)4、坚强森林防火巡查，排除隐患，有效防范事故发生。(10分)5、组建防火队伍，及时扑灭森林火灾。(10分)(三)森林管护工作(25分)1、建立森林资源管护小组;(5分)2、严格执行森

2023-05-09

174人看过

安全责任
托管中心的安全责任书怎么写

为了确保学生在托管期间的人身安全，严格责任界限，根据教育部颁发的《学生伤害事故处理办法》和有关法律、法规规定，结合我托管站实际，特制定本安全责任书，凡要托管学生不认同本责任书可拒绝入托：1、学生的监护人是学生的父母或依法确定的监护人，其监护关系不因学生的入托而转移给托管站。托管站与学生只是托管管理关系，监护人应对学生进行安全教育和遵纪守法教育，学生在托期间托管站应对学生进行安全教育和遵纪守法教育。2、学生在托管站生活、学习期间，因第三人或个人的原因造成身体受到伤害，由第三人或监护人承担赔偿责任;造成他人人身或财产损害的，由其监护人承担赔偿责任。如能够证明托管站有过错的，按托管站过错的大小确定托管站应承担的赔偿责任。构成犯罪的，移交司法机关处理。4、符合下列条件即可确定与托管站无过错：(1)损害事件的发生与托管站的设施无关，或者虽与托管的设施有关，但托管站的设施并无缺陷;(2)托管站或托管老

2023-05-30

275人看过
仲裁调解
编写房屋修缮合同协议的指南

修房合同协议只要写明以下内容即可：1、主体身份信息；2、建筑工程概况；3、建筑设计要求；4、结构设计说明；5、照明设计说明；6、供排水设计说明；7、承包施工方式；8、工程付款方式；9、工程其它事项，最后落款签字盖章，填写日期。自建房合同施工方违约可以协商处理，也可以申请仲裁调解，无法达成一致意见的可以起诉到法院来进行合法的处理，具体情况下可以根据工程合同的具体条款内容来进行合法的认定和处理。装修房子全包公司合同生效吗这个要视合同是否具备生效要件而定。合同生效应当具备以下要件：（1）合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力合同当事人必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力以及缔约能力，才能成为合格的合同主体。若主体不合格，合同不能产生法律效力。（2）合同当事人意思表示真实当事人意思表示真实，是指行为人的意思表示应当真实反映其内心的意思。合同成立后，当事人的意思表示是否真实往往难以从其外

2023-08-11

230人看过
不可抗力
房屋的公有出租后修缮部门有没有责任

出租房屋后，一般由出租人承担修缮义务。出租人应当保持租赁物符合约定的用途，如损坏因承租人的过错造成或是因不可抗力的因素造成、或双方约定由承租人负责检查和维修房屋的，出租人可以免责，出租人可以负责维修但应由承租人承担费用。一、租赁合同中出租人的义务1、将租赁物移交承租人使用、收益。出租人应当按照约定将租赁物交付承租人使用、收益，并在租赁期间保持租赁物符合约定的用途。租赁物危及承租人的安全或者健康的，承租人可随时解除合同。因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金;因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同。2、维修义务。出租人应当履行租赁物的维修义务，但当事人另有约定的除外。承租人在租赁物需要维修时可以要求出租人在

2023-04-04

218人看过
安全责任
怎样写安全责任书是正确的？

安全责任书范本甲方：乙方：（一）甲方职责1、认真贯彻国家、省和**、**的安全生产方针、政策及法规;2、定期对所属各单位的安全生产进行检查、督促并指导做好安全生产工作;3、严肃查处重大安全责任事故，督促重大事故隐患的整改;4、组织开展安全生产教育，总结推广安全生产先进经验;5、组织开展安全生产评比竞赛活动，表彰安全生产工作先进集体与个人，推动安全生产工作的开展。（二）乙方职责1、组织落实。单位第一负责人亲自抓安全工作，安全组织机构健全，配备了安全监察员;2、思想落实。深入广泛地对职工、家属开展安全生产宣传教育活动，普及安全知识教育，大力宣传安全生产工作中涌现出来的好人好事与先进典型，使职工群众牢固树立“安全第一”的思想;3、措施落实。定期进行安全检查，及时发现事故隐患，提出整改措施，把一切不安全因素消除在萌芽状态;对发生的事故及时采取措施，把经济损失减少到最低限度;对事故发生的原因，进行调

2023-04-16

497人看过

工程承包
最新安全施工的责任书怎样书写

甲方：乙方：立责任书单位：(二)矿长应当根据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条的规定，根据本矿的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应立即停产，撤出作业人员，研究整改方案，直至整改合格。检查及处理情况应当记录存档。为确保施工期间的人身、设备安全，以及运行中设备的安全运行，进一步明确施工中甲乙双方职责，落实安全责任，根据电力行业颁发安全工作的有关规定要求，特签订“施工安全责任书”作为工程承包合同的附件，有关条文如下：1、甲方安全职责：1.1甲方应对乙方事先提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及施工安全情况。1.2审查由乙方提供的企业法人代表资格证书和企业法人代码及税务登记证书进行审查及备案。1.3审查由乙方填写的外包工程施工企业安全资格审查表，包括施工人员概况、特种作业人员及“上岗证”复印

2023-05-08

448人看过
总公司
城市公交安全生产责任书怎么写

为了认真贯彻落实国家及省市有关安全生产工作会议精神，进一步加强城市公交行业的安全生产和安全防范工作，遏制重特大交通事故发生，确保我们管辖区人民生命财产安全，特制订本责任书。1、成立由行政一把手任组长的安全生产工作领导组，组织落实好本单位的安全生产工作，做到管理不到位不放过，安全措施不落实不放过，责任不明确不放过。安全生产领导组的工作责任内容、责任人要上报、上墙。2、制定完善城市公交行业突发事件应急预案、安全生产等相关制度，并抓好落实。筹备好处理应急事件必需的相关物资和材料，并组建成立专门应急抢修队伍。3、定期开展城市公交行业安全隐患排查整治活动。对排查出的安全隐患要立即整改，不能立即整改的，要制定整改计划。安全隐患排查整改工作要做好记录，实行谁检查、谁签字、谁负责，并及时上报总公司办公室。4、对所属的车辆要及时进行维修保养，做到车辆行车前、收车后进行自查自检，确保车况完好，保证做到不让易燃

2023-05-30

143人看过