因发包人原因导致工程变更的要赔偿
根据民法典规定,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
通常具体而言,承包人都可以就工程变更,要求赔偿以下费用:
1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。
3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。
4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
但需要注意的是,承包人能要求的赔偿费用,是需要根据其实际损失来确定的,不限于上述陈述的集中。
总之,只要承包人由于发包人工程变更,导致损失的,只要有证据材料都可以要求赔偿。只是如果是承包人原因导致工程变更的,不能要求赔偿,甚至还要赔偿发包人的损失。
一般请来说,要是出现这种情况的,承包人和发包人协商赔偿就可以了,毕竟往往之后还需要继续合作。倘若无法协商或协商不成的,就要及时找个建筑工程律师,收集证据资料,到法院起诉索偿。
相关知识:工程变更种类
1.立即变更:当产品发生重大瑕疵,经追查后是某个关键零件的质量问题,为了不让影响面扩大而采取的断然行为。这种状况在许多种产品,如运输工具中的汽车飞机,信息产品中的电脑与通讯设备中经常发生,严重时不但要处理仓库及现场的瑕疵零件,甚至有时连卖出去的产品都还要设法更换零件。
2.用完变更:大部份的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后才使用新料。
3.某批变更:有些行业的工作程序非常严谨,如果工单的用料不同于标准料表中的内容时,必须通过申请的手续才能变更(虽然产品的标准料表并没有变化)。
4.择日变更:指的是以某个具体日期作为工程变更生效的指标。
5.累计生产数量变更:有些以进口套件方式生产的产品,为了有效控制件与件的相关设变,以产品的累计数量为控制变更生效的指标。
-
海啸造成的损失可以索赔吗
129人看过
-
工期延误可能造成哪些费用损失
355人看过
-
如何处理工程变更造成的损失
333人看过
-
工程诈骗造成的损失如何索赔
371人看过
-
由设计造成工程损失怎么索赔
177人看过
-
工程项目变更可以索赔吗
163人看过
工资即员工的薪资,是指劳动者提供劳动后,用人单位依据国家相关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给劳动者的劳动报酬。 工资可以以时薪、月薪、年薪等不同形式计算。 工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。... 更多>
-
工程变更的损失赔偿有哪些?北京在线咨询 2022-12-31建设工程合同中应当对工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式进行约定。因此,工程变更造成损失的,承包方应当根据合同约定以及实际损失向发包方提出索赔,一般包括以下费用: 1、人工费。 2、施工机械使用费工费。 3、材料费。 4、现场管理费。 5、利息。 6、合理利润。 风险提示:在这个工程变更索赔处理程序中,更多的是由承包方与发包方的共同协议,除大部分的必备协调外,
-
合同变更造成的损失可以申请赔偿吗内蒙古在线咨询 2022-11-20合同的变更,是指在合同成立以后,基于当事人的法律行为、法院或仲裁机构的裁判行为或法律规定,不改变合同主体而使合同内容发生变化的现象。依据我国法律的规定,如果变更合同是违法的,当事人可以因变更合同造成的损失而获得赔偿。
-
业主延期支付应付工程款,造成利润损失可以索赔费用吗?浙江在线咨询 2022-10-05这个不能成为索赔的依据,而应该称为对合同的违约,可以要求对方支付违约金,申请仲裁或者上诉。监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人,发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的,视为已签发进度款支付证书。发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付,发包人逾期支付进度款的,应按照中国人民银行发布的同期
-
可见工程诈骗造成的损失要怎么索赔?湖南在线咨询 2023-03-22针对工程诈骗造成的损失的索赔问题,相关规定如下: 1、承包方可以对合理的工程费用索赔 承包方为了确保工程质量,即使没与发包方商量,也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更,例如:增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项,除非双方另有约定,这部分的内容属于发包方应承担的费用,承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。 2、因承包方的原因所导致的损失,发包人可以索赔 (1
-
台风造成的人身损失可以索赔吗宁夏在线咨询 2022-11-14在台风中遭受到的损失,若是进行了投保,可以由投保保险公司进行相应的赔付,并且政府也有投自然灾害责任险的也可以赔付,若是没有投保则没有相应的赔付标准。