拖延工期如何索赔-法师兄

拖延工期如何索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 18:56:54 133 人看过

一、拖延工期如何索赔

1、违反合同的约定拖延工期，是属于合同违约的情形，建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。

2、法律规定：

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

二、工期延误承包人可以索赔的费用有哪些

因发包人原因，如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的，承包人可以要求赔偿。

根据民法典规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：

1、人工费损失。

如停工、窝工的工人工资；

工人低生产效率的损失；

膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

2、材料费损失。

诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。

3、机械费损失。

由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。

4、工地管理费。

诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

5、物价上涨的差生的差价费用。

诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

我们可以了解到对于拖延工期的情况是属于合同违约的行为，按照规定是可以索赔的，如果双方协商不了可以起诉法院解决，希望大家可以明白。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

业主
工期延误索赔规定

如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数，则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后，这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。索赔处理分类有几种?1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。

2023-02-23

468人看过
不可抗力
工期延迟索赔条件

一、工期延迟索赔条件工期延迟索赔条件如下：1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失2.因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工6.物价上涨，法规变化及其他二、工期延迟有哪些风险1.人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2.企业管理费增加当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情

2023-06-05

264人看过
违约金
工期顺延怎么索赔

工期顺延索赔方法有：1、建设单位可以与施工单位协商赔偿问题，可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的30%；2、协商不成的，可以向法院起诉。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言，承包人都可以要求赔偿以下费用：1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5

2023-06-26

352人看过
罚金
工程工期延误索赔办法

1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。3、发包人或者工程师签认的签证。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片。7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定。8、工程有关的图片片和录象，备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认。9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。10、其他，如官方发布的物价指数，汇率，规定等。《民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工

2023-07-03

211人看过

法律综合知识
商品房延期交付后如何索赔

关于房屋逾期交付所产生的违约金赔偿问题，根据相关法律规定，具体赔偿情况需满足如下条件：首先，若在开发商与购房者签署的《商品房买卖合同》中有明确约定延期交房的违约金赔偿标准，则应严格按照合同约定的标准对购房者进行相应的违约金赔偿；其次，若在上述合同中并无明确约定延期交房的违约金赔偿标准，那么即便开发商出现延期交房的情况，也必须对购房者支付相应的违约金赔偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十六条因当事人一方的违约行为，损害对方人身权益、财产权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任。《中华人民共和国民法典》第四百五十八条基于合同关系等产生的占有，有关不动产或者动产的使用、收益、违约责任等，按照合同约定。合同没有约定或者约定不明确的，依照有关法律规定。

2024-04-24

396人看过
法律综合知识
拖延工资可以索求赔偿吗

企业未能按期发放工资时，员工有权向劳动监察机关申诉并申请赔偿，但这仅限于因薪资拖欠所引发的经济损失或者由劳动行政主管部门勒令企业及时发放薪水且经催告后仍未实施之情况。薪资的具体支付时间需由雇佣双方共同协商并在合同中明确规定。若遇到法定节假日或者周末休息日，薪酬的支付时间应该相应地提前至最近的工作日进行。《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：（一）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；（二）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（三）安排加班不支付加班费的；（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。

2024-04-30

127人看过
法律综合知识
老板如何拖延工伤赔偿

一、老板如何拖延工伤赔偿在特定的情况下，用人单位有可能采用各类手段以期延迟支付工伤赔偿金。这些策略可能包括刻意无视工伤申报、未能按时提交工伤确认申请、对于工伤认定结论提出争议以便争取更多的期限，或者是有意为之推迟支付赔偿款项等等。用人单位的这种行为无疑侵犯了劳动者的正当合法权益，同时也违背了劳动法律法规以及工伤保险条例中的相关条款。《工伤保险条例》第四十一条明确规定：职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的，社会保险经办机构可以依照本法第六十三条的规定追偿。若雇主故意拖延工伤赔偿，劳动者可以依法要求雇主支付相应的工伤保险待遇，并可能追究其法律责任。二、老板主动赔偿工伤合法吗关于确认协议是否具备效力，需根据实际情况进行详细分析。一般而

2024-07-18

444人看过
法律综合知识
公司拖欠工资员工如何索赔

1、用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的，除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬25％的经济补偿金。2、用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者解除、终止劳动合同的经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50％以上100％以下的标准向劳动者加付赔偿金：（1）未依照劳动合同的约定或者未依照本法规定支付劳动者劳动报酬的；（2）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（3）安排加班不支付加班费的；（4）解除、终止劳动合同，未依照规定向劳动者支付经济补偿的。3、用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，人民法院应当依法发出支付令。用人单位和劳动者签订完劳动合同以后，那么用人单位需要按时为劳动者支付薪资，如果用人单位有任何

2024-01-28

422人看过

法律综合知识
延期交房仲裁成功后如何索赔

关于延期交房的赔偿规定如下，将逾期每日需承担的违约金设定为买卖总价的千分之五。若双方当事人因约定的违约金过高而提出减免要求时，该金额必须超过实际损失的30％方可予以酌情调整；若当事人主张约定的违约金过低不足抵偿其所遭受的损失，则应依据实际发生的损失确定相应的违约金数额。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。

2024-05-16

443人看过
法律综合知识
延期交房因不可抗力如何索赔

关于开发商因逾期交付房屋所应支付的违约补偿，具体放方式主要涵盖但不仅限于如下几类：若因可抗拒之事发生导致延迟交房的结果，鉴于这并非由开发商本身出于有意之过失造成，因此一般情况下并不存在收取赔偿金的合法合理性；然而，若开发商的延迟交付行为系非正常状态，那么购房者依法享有根据购房合同中的违约条款向开发商寻求相应补偿的权利；倘若购房合同中并未明确规定逾期交付的违约责任，在此情形之下，我们通常会建议参照该房产所在地段同期类似房屋的租金水平，设定相应的赔偿金额。至于开发商应支付的逾期交房违约补偿，其实际交付流程可以细化为以下几个环节：首先，开发商有义务在合同规定的交房日期之后的两个月内，向业主提交逾期交房的违约补偿款项；其次，若开发商未能在两个月内如期支付此笔费用，购房者有权发出书面通知，并与开发商协商确定合同最终的履行期限，以此来督促开发商尽快恢复对该合同的正常履行；最后，如果买方的催促通知经过三

2024-08-13

231人看过
房产证
开发商办房产证延期如何索赔

一、开发商办房产证延期如何索赔开发商延期办证，购房者要求其承担延期办证违约金的，基本上法院遵循以下原则：如果双方在购房合同上有约定的，可以按约定支付违约金，发展商不能以办好的房产证是抵押给银行而并不交给业主为由不承担违约责任。诉讼期间，开发商仍未给业主办理房地产证怎么办?法院会给发展商一个合理的期限，违约标准按照市有关部门制定的指导租金计算。未取得竣工验收证书而将房屋交给购房者，购房者入住后又以延期办证为由，要求发展商支付违约金提起诉讼的分两种情况：1、若诉讼期间发展商已取得竣工验收证书，支付违约金的时间按合同约定从取得竣工验收证书的180天起算;2、若诉讼期间仍未取得竣工验收证书，支付办证违约金的条件未成熟，购房者将得不到延期办证违约金。但开发商未取得竣工验收合格证书就提前交房的行为已经违反了《中华人民共和国城市房地产管理办法》的规定，购房者应拒绝入住，法院可以限定开发商在两个月内办好竣

2023-04-01

60人看过
法律综合知识
如何索取施工工期延误的违约金

一、如何索取施工工期延误的违约金1．与承包人协商；2．向人民法院起诉。《民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、违约金有哪些种类违约金是指当事人在合同中约定的或法律所规定的，一方违约时应支付给对方的一定数量的货币。违约金可分为以下三种：1．法定违约金。从我国现行法律的规定来看，法定违约金主要有以下几种情况：（1）由法律、法规具体规定违约金的数额。（2）由法律、法规直接规定违约金的固定比率。（3）由法律、法规直接规定违约金的比率幅度，具体比率由当事人在此幅度内具体商定。2．约定违约金。约定违约金主要有两种情况：（1）法律、法规对违约金未作具体规定，完全允许当事人约定的违约金。（2）法律、法规虽规定了违约金的数额、比率或幅度，但是又允许当事人自行协商，或规定当事人的约定优于法定的违约金。3．混合违约金

2023-09-14

328人看过

仲裁机构
施工单位拖延工期如何处罚

施工单位拖延工期是一种合同违约行为，所以，拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任，可以要求施工单位对因为延期造成的损失，以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的，依法承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事实上不能履行；(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一

2023-06-15

172人看过
法律综合知识
什么是工期延误反索赔

延误工期的反索赔是：发包方对承包方进行的索赔。如果承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容，影响了发包方对工程的使用和营运生产，造成发包方的经济损失的，发包方可向承包方进行反索赔。什么是工期延误反索赔的法律依据《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第八百零三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技

2022-06-10

480人看过