工程竣工验收有法定期限吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-21 10:02:30 308 人看过

施工单位完成工程施工后,具备竣工验收条件的,一般要在三个月内完成工程竣工验收。

《建设项目竣工验收办法》第三条竣工验收的要求。

环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。

有的建设项目基本符合竣工验收标准,只是零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成,但不影响正常生产,亦应办理竣工验收手续。对剩余工程,应按设计留足投资,限期完成。有的项目投产初期一时不能达到设计能力所规定的产量,不应因此拖延办理验收和移交固定资产手续;

有些建设项目或单项工程,已形成部分生产能力或实际上生产方面已经使用,近期不能按原设计规模续建的,应从实际情况出发,可缩小规模,报主管部门批准后,对已完成的工程和设备,尽快组织验收,移交固定资产。

国外引进设备项目,按合同规定完成负荷调试、设备考核合格后,进行竣工验收。其他项目在验收前是否要安排试生产阶段,按各个行业的规定执行。

已具备竣工验收条件的项目,三个月内不办理验收投产和移交固定资产手续的,取消企业和主管部门的基建试车收入分成,由银行监督全部上交财政。如三个月内办理竣工验收确有困难,经验收主管部门批准,可以适当延长期限。

一、竣工验收可以分为几类

1、单位工程竣工验收

以单位工程或某专业工程内容为对象,独立签订建设工程施工合同的,达到竣工条件后,承包人可单独进行交工,发包人根据竣工验收的依据和标准,按施工合同约定的工程内容组织竣工验收,比较灵活地适应了工程承包的普遍性。按照现行建设工程项目划分标准,单位工程是单项工程的组成部分,有独立的施工图纸,承包人施工完毕,征得发包人同意,或原施工合同已有约定的,可进行分阶段验收。这种验收方式,在一些较大型的、群体式的、技术较复杂的建设工程中比较普遍地存在。中国加入世贸组织后,建设工程领域利用外资或合作搞建设的会越来越多,采用国际惯例的做法也会日益增多。分段验收或中间验收的做法也符合国际惯例,它可以有效控制分项、分部和单位工程的质量,保证建设工程项目系统目标的实现。

2、单项工程竣工验收

单项工程竣工验收指在一个总体建设项目中,一个单项工程或一个车间,已按设计图纸规定的工程内容完成,能满足生产要求或具备使用条件,承包人向监理人提交工程竣工报告和工程竣工报验单经签认后,应向发包人发出交付竣工验收通知书,说明工程完工情况,竣工验收准备情况,设备无负荷单机试车情况,具体约定交付竣工验收的有关事宜。

3、全部工程的竣工验收

全部工程的竣工验收指整个建设项目已按设计要求全部建设完成,并已符合竣工验收标准,应由发包人组织设计、施工、监理等单位和档案部门进行全部工程的竣工验收。全部工程的竣工验收,一般是在单位工程、单项工程竣工验收的基础上进行。对已经交付竣工验收的单位工程或单项工程并已办理了移交手续的,原则上不再重复办理验收手续,但应将单位工程或单项工程竣工验收报告作为全部工程竣工验收的附件加以说明。

二、工程竣工验收的几个步骤

1、盘点各种项目用户与装修公司共同按装修工程合同及工程变更签证单上所列的装修项目进行逐项逐件清点,看所列项目内容是否全部完工,没有彻底完工的项目则不予验收。主要装修项目,如墙面、地面、门窗等未彻底完工者,则应延期进行竣工验收。

2、检查装修质量先检查材料品种、规格等,再仔细察看外观质量,然后用检验工具量测偏差值。对照相应装修项目的质量标准,判定该项目是否达到要求,合格者方能验收。各项目所用材料品种、规格等必须符合设计要求,不符合设计要求者必须返工重做。外观质量达不到质量标准的,双方可商议进行修整或局部返工。检查中凡超过规定偏差值的检查点数不超过总检查点数项目的30%,应判定为合格,可以验收;若超过30%者,则判该项目为不合格,应加以修整或局部返工,然后验收。

3、签署竣工验收单双方根据各装修项目的检查结果,逐项填写竣工验收单。其内容包括装修项目名称、工程量及质量评定。在竣工验收单中评定为不合格项目的处理办法一栏应由双方商议决定,注明装修公司应负责修整或返工重做;对于难以修整或返工而造成永久缺陷者,装修公司应负责赔偿。

4、收回余料竣工验收工作结束后,用户应将自购材料的余料点清收回,以备日后装修出现损坏时修补使用。对于有保存期限的材料,业主如不愿保存可与装修公司商议折价处理,也可另行处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 19:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 竣工验收包括质量检验还是竣工验收
    工程交接验收一般是指工程施工完成后,建设单位组织施工单位和监理单位检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准和设计要求,是否可以移交下一阶段施工或是否符合竣工验收条件的初步验收评价。工程竣工验收一般由质量监督部门组织,对工程质量、参与单位和建设项目进行综合评价,包括建设、勘察、设计、施工和监理单位分别汇报工程合同履行情况,并在工程建设的各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准。;审核建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案;检验项目实体质量;对工程施工、设备安装质量和管理环节进行总体评价,形成工程竣工验收意见,由验收人员签字。两者的明显区别:时间提交验收前,竣工验收后;从验收主体来看,竣工验收由项目法人组织,竣工验收由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组织。;交工验收是项目管理机构的行为,而竣工验收是政府管理机构的行为。竣工验收和竣工备案
    2023-08-07
    200人看过
  • 化工企业竣工验收程序
    竣工验收方法和步骤根据化工建设项目的特点,竣工验收可分为单项工程验收和全部工程验收两种情况。(一)单项工程验收:一个单项工程,已按设计要求建完,经试车考核已具备使用条件,建设单位要及时组织设计、施工单位对工程质量进行评定,整理有关施工技术资料和竣工图(竣工图的编制按原国家建委编制基本建设工程竣工图的几项暂行规定(建发施字[1982]50号))执行,办理单项工程财务决算和交付使用资产交接手续,而后按单项工程上报新增生产能力。由几个施工单位负责施工的单项工程,当其中某一个单位所负责的部分已按设计要求完成,即可向建设单位办理交工手续。(二)全部工程验收:整个建设项目已符合本规定的竣工验收标准,即应进行全部工程验收。全部工程验收具体可按三个步骤进行:1、准备阶段(1)按照原国家建委规定编制好工程竣工图;(2)对财务进行清理,按有关规定编制竣工决算并报主管部门批准;对基本建设项目的竣工决算需报上级审
    2023-04-02
    465人看过
  • 环保竣工验收要求及期限有多久
    ​一、环保竣工验收要求及期限有多久《建设项目竣工环境保护验收管理办法》第六条规定:建设项目的主体工程完工后,其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。第七条规定:建设项目试生产前,建设单位应向有审批权的环境保护行政主管部门提出试生产申请。第八条规定:环境保护行政主管部门应自接到试生产申请之日起30日内,组织或委托下一级环境保护行政主管部门对申请试生产的建设项目环境保护设施及其他环境保护措施的落实情况进行现场检查,并做出审查决定。对环境保护设施已建成及其他环境保护措施已按规定要求落实的,同意试生产申请;对环境保护设施或其他环境保护措施未按规定建成或落实的,不予同意,并说明理由。逾期未做出决定的,视为同意。试生产申请经环境保护行政主管部门同意后,建设单位方可进行试生产。环境保护行政主管部门应当
    2023-06-10
    95人看过
  • 工程验收后什么时候结算工程竣工验收结
    建设工程竣工后28天内做结算。建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中对竣工结算做了详细规定:发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。一、竣工决算和竣工结算的区别是什么竣工决算和竣工结算的区别如下:(一)二者包含的范围不同:竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用,即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费和投资方向调解税等费用。竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成。竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。竣工结算工程价款等于合同价款加上施工过程中合同价款调整数额减去预付及已结算的工程
    2023-03-31
    327人看过
  • 工程竣工验收相关文件
    工程竣工验收备案文件1、建设工程竣王验收备案表;2、工程竣工验收报告;3、工程竣工验收报告附属文件;4、工程质量监督报告;5、建设单位已向工程档案管理机构移交建设工程档案的认可文件:6、法律、法规、规章规定必须提供的其他文件。工程竣工验收报告附属文件1、立项批复;2、初步设计批复及施工图审查意见;3、施工许可证:4、施工单位提供的工程竣工报告;5,勘察、设计单位提供的工程质量检查报告;6、监理单位提供的工程质量评估报告;7、建设单位提供的试生产报告;8、竣工决算和审计意见;9、施工单位签署的工程质量保修书;10、规划行政主管部门的认可文件;11、公安.消防、环保、职业安全卫生等主管部门的认可文件;12、建设工程质量检测和功能性试验资料;13、商品住宅还应有建设单位签署的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》:14、法律、法规规定的其他有关文件。
    2023-06-10
    335人看过
  • 验收日期和竣工日期
    竣工日期是合同约定的建设项目竣工日期。竣工验收日期是指合同方或邀请第三方在项目竣工后验收项目的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的批准文件或者允许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验
    2023-08-08
    192人看过
  • 工程竣工验收需要设计签字吗
    竣工图不需要设计院签字盖章,加盖竣工图标志后即可作为竣工图。竣工图,就是在竣工的时候,由施工单位按照施工实际情况画出的图纸,因为在施工过程中难免有修改。为了让客户(建设单位或者使用者)能比较清晰地了解土建工程,房屋建筑工程,电气安装工程,给排水工程中管道的实际走向和其它设备的实际安装情况,国家规定在工程竣工之后施工单位必须提交竣工图。由于建筑工程隐蔽部位较多,不能像有些机械、仪表产品那样,使用过程中有什么问题,可以拿来给技术人员看看,也可以拆开检查维修,这些常常是建筑工程所办不到的,要解决问题就只得靠竣工图及竣工资料。因此,在对建筑工程和地下设施科学管理中,以及工程竣工后的设备保养和维护,竣工图就显得十分重要。一、工程专项验收必须在竣工验收之前吗(一)对于质量需要进行验收。主要就是根据施工合同以及工程建设的强制标准,对工程的质量进行验收,存在问题还需要及时的进行修改,修改好了之后,才能够保
    2023-03-03
    463人看过
  • 工程施工竣工验收报告模板
    工程施工竣工验收
    工程竣工验收报告是对工程项目进行质量评估验收后形成的书面报告,包括建设依据、工程概况、初验与试运行情况、竣工结算概况、经济技术分析等内容。编写时需注意合规性、工程质量、专项检验等方面,确保与验收结论一致。 工程竣工验收报告是工程项目竣工后,经过相关部门成立的专门验收机构,组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告。竣工验收报告主要内容包括建设依据、工程概况、初验与试运行情况、工程技术档案的整理情况、竣工结算概况、经济技术分析、投产准备工作情况、收尾工程的处理意见、对工程投产的初步意见、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。在写竣工验收报告时,需要注意已完成计划和合同规则的各项内容,单位工程所含分部工程均检验合格,契合法令、法规、工程建造强行标准、计划文件规则及合同请求,工程材料契合请求,单位工程观感质量契合请求,各专项检验及有关专业体系检验悉数经过,以及注意各专项验收及有关专业体系检验结
    2024-01-05
    425人看过
  • 如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理
    1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日
    2023-06-15
    351人看过
  •  工程竣工验收后进行结算的时限是?
    本文主要介绍了工程结算的定义以及工程结算的分类,包括工程定期结算、工程阶段结算、工程年终结算和工程竣工结算。竣工验收完成后28天内进行结算,发包人确认后通知银行向承包人支付工程竣工结算价款,承包人收到后14天内交付发包人。根据题目要求,我们需要将原文中的“工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件”进行改写。首先,我们需要明确“工程结算”的含义,它指的是施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件。因此,我们可以将原文中的“工程结算”替换为“工程结算的定义”。同时,我们需要将“向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件”替换为“向建设单位(业主)办理工程结算”。最终,我们得到改写后的内容为:“工程结算的定义是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位(业主)办理工程结算的经济文件。”全名为工程价款的结算,是指施工单
    2023-10-09
    80人看过
  • 竣工验收位发言程序
    1、由建设单位做工程基本情况及执行基本建设程序情况的介绍,及对勘察、设计、监理、施工单位质量行为的评价,工程预验收情况及整改意见。2、由施工单位、监理单位、勘察单位、设计单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。3、实地查验工程质量。检查完毕回到办公室汇总意见。4、由施工、勘察、设计、监理、建设单位做出评价,形成验收结论。5、最后,由人防监督部门各位领导提出评价,如需整改提出要求并限定整改完成时间完成。6、会议结束。一、建筑工程质量验收的程序是什么工程质量验收程序是:先检验批、分项工程再分部工程,最后单位工程。各程序具体规定如下。1、按各检验批或分项工程的规定,对其检验项目进行全部检查,检查结果符合质量标准,该检验批或分项工程质量验收合格。2、分项工程验收应按上述规定进行,必须坚持实测实量。对验收部位、验收项目、计量单位、允许偏差,抽查的点(
    2023-03-02
    489人看过
  • 污水厂竣工验收程序
    污染物排放标准
    (一)提交验收环保部门材料1、污水处理厂环境保护验收申请报告;2、污水处理厂环评批复文件;3、污水处理厂试运行批复文件;4、污水处理厂建设、运行环境保护总结报告;5、污水处理厂环境保护整改保护(根据项目建设、试运行中的监督检测情况确定);6、污水处理厂环境保护验收监测报告,包括水量、进、出口浓度等。(二)验收现场准备材料1、环境影响报告书;2、初步设计文本及其批复;3、企业自行监测记录(进出水浓度);4、污水处理厂运营单位的月生产报表;5、进出水水量的台帐资料;6、通过调试期有关证明;7、污泥处置记录;8、用电记录(污水处理设施耗电量);9、污水处理厂运行现场监督记录(当地环保部门提供);10、在线监测记录(进出口流量、浓度);11、处理水量中工业废水所占水例(如果工业废水量超过总水量的10%,由当地环保部门提供进入污水处理厂的主要工业企业上年环统排放浓度);12、污水处理厂的纳管标准。一
    2023-02-20
    354人看过
  • 谁负责组织工程竣工验收?
    一般情况下,竣工验收要按工程的规模和复杂程度,由验收委员会或验收组组织。验收委员会或验收组,一般是由银行、物资、环保、劳动、统计、消防等部门组成。建设单位、接管单位、施工单位和勘察设计单位参与验收工作。建设工程竣工验收合格后,方可交付使用,未经验收或验收不合格的,不得交付使用。建设工程竣工验收备案行政管理事项名称:建设工程竣工验收备案事项依据:《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)办理时限:5个工作日是否收费及收费依据:本行政管理事项不收费办理部门:由北京市建设工程安全质量监督总站及北京市公用工程质量监督站监督的工程,建设工程竣工验收备案由市建委办理;由区县建设工程质量监督机构监督的工程,建设工程竣工验收备案由所在区县建委办理。受理方式:书面受理办理程序:(一)受理提交材料:1、工程竣工验收备案表原件(一式两份);2、工程竣工验收备案文件:(1)工程竣工验收报告原件,主要内容包括:
    2023-07-08
    446人看过
  • 竣工验收证明书竣工日期怎么填
    工程竣工资料日期应按按实际竣工验收日期填写。一、建设工程竣工验收备案要交什么资料1、工程质量验收方面:工程质量验收一般是由当地质监站监督验收,向质监站提交相关资料,质监站出具《工程质量监督报告》,该质量监督报告就是证明工程质量合格的必备材料,也是竣工验收备案的必备材料;2、节能验收方面:节能验收一般由当地墙改办监督验收,验收合格后由墙改办出具《工程节能验收报告》,该报告便是证明工程节能验收合格的必备材料,也是竣工验收备案的必备材料;3、环保验收方面:环保验收一般由当地环保局监督,施工方提交相关资料,环保局经现场验收合格后出具《环保验收意见》;4、消防验收方面:环保验收一般由当地消防局监督,另外,消防验收不仅仅涉及到房屋建筑工程,还涉及到市政上的消防设施建设,所以在验收时应做好协调工作。施工方提交相关资料,消防局经现场验收合格后出具《消防验收意见》;5、防雷方面验收:防雷验收一般由当地气象局
    2023-02-19
    68人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程验收算工期竣工吗
      海南在线咨询 2022-06-30
      工程验收不一定算工期竣工。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工
    • 项目竣工验收期限
      海南在线咨询 2022-03-22
      科技项目在规定执行期结束后,项目第一承担单位应在三个月内提出验收申请,并按规定提交《交通运输部科技项目验收材料》(见附件6)等有关文档(含电子文档)、资料供部科技主管部门审核。经审核符合验收条件的,部科技主管部门将对项目进行验收;对不符合验收条件的项目,部科技主管部门将责令项目第一承担单位限期整改后再次提出验收申请。科技项目因故不能按期完成的,项目第一承担单位应在执行期结束前三个月提出延期申请,并
    • 竣工验收工程的流程
      安徽在线咨询 2023-07-02
      根据《建设项目(工程)竣工验收办法》以及其他的法律规定,竣工验收的基本程序如下: 2、监理人对于所报送的材料进行审查; 3、验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。 另外,构成具备验收的条件主要包括: 1、完成了工程设计和合同约定的各项内容; 2、有完整的技术档案和施工管理资料。
    • 建设工程竣工合格后,以竣工验收的日期作为竣工日期吗
      贵州在线咨询 2021-05-07
      最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。《民法典》(2021年1月1日起实施)  第七百九十九条  建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。  建设工程竣工经验收合格后,方可交付
    • 工程竣工验收需要哪些?如何通过竣工验收?
      重庆在线咨询 2023-02-23
      建设工程竣工验收应当具备下列条件: 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 5、有施工单位签署的工程质量保修书。