建筑工程人员误工费如何索要-法师兄

建筑工程人员误工费如何索要

来源：互联网时间： 2023-04-10 18:12:37 113 人看过

误工费是法律定义，是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。

窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。工程误工费如何索要，如果按天结算，就是干一天算一天；如果是按整个工程算那么这个误工费，就要去找你们包工程的人或者找开发商算了；

根据相关规定：非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；若劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。

一、误工费的特点

1、受害人的收入能力和水平差异较大。客观存在的差异性，决定了不同的受害人在遭受损害后，其损失的误工收入会因人而异。

2、计算的依据各不相同。因行业和岗位的不同，以及受害人是否就业的不同，收入方式的不同，对于误工费计算的依据，也是因人而异。

3、具有一定的推绎性。一般而言，应当以受害人在遭受损害前某一时段，能够正常工作、劳动可能取得收入作为参照或者依据。而对于该时段的可能收入，也只能根据一定客观数据，在排除对其收入产生不利或者有利影响因素的情况下，进行推算。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多误工费相关文章

劳动者
员工误事如何索赔

根据《工资支付暂行规定》第十六条之规定，因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的，用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿，可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准，则按最低工资标准支付。可以看出，若员工本人原因，也就是存在故意或重大过失，那么公司是可以向员工索赔经济损失的。并且，上述法律规定的是双重标准，一是扣除部分不得超过劳动者当月工资的20%；二是扣除后的剩余部分不得低于当地最低工资标准。劳动者在工作中应当遵守劳动纪律，自我约束，任何一名有正确判断能力和认知能力的劳动者都应知道，工作时间内不得饮酒，本案小王在收取货款时，明知自身携带巨额现金，仍饮用大量白酒，没有尽到审慎保管和警惕义务，致乘车酣睡货款被窃，存在过错，属于重大过失。而作为企业，公司也应知晓经营过程中风险与利益共存。管理上

2023-06-14

79人看过
误工费
建筑工地误工费定义

《建筑法》误工费的定义：在一个工资支付周期内，对不是劳动者原因造成单位停工、停产的，用人单位应按照劳动合同规定的标准向劳动者支付工资。超过一个工资支付周期的，如果劳动者已提供正常劳动，则劳动报酬不能低于当地最低工资标准。一、疫情工资发放时间是否可以向后延迟疫情期间工资的发放时间可以向后延迟的。企业因生产经营困难暂时无法按时支付工资的，应当向劳动者说明情况，并经与工会或者职工代表协商一致后，可以延期支付工资，但最长不得超过30日。此外，企业还可以停工停产，安排员工待岗，并与员工协商一致签署待岗协议。企业停工停产在一个月内的，应按原工资标准支付工资；超过一个月的，应该按照不低于工作地最低工资标准的70%进行支付。企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常

2023-06-25

58人看过
误工费
了解建筑行业误工费计算方式：如何确定误工费？

建筑行业误工费的计算：1、有固定收入的：误工费＝误工收入（天／月／年）乘误工时间；2、无固定收入的：受害人能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费＝误工时间（天）乘最近三年的平均收入水平（天／元）；受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的（定型化标准）：误工费＝误工时间（天）乘相同、相近行业的上一年职工平均工资（天／元）。交通事故建筑行业误工费的赔偿的规定都有哪些建筑行业交通事故误工费赔偿规定为：1、受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算；2、受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算；3、受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤

2023-07-08

345人看过
保险公司
建筑工人事故索赔流程

＞［提要］凡在我市从事建筑施工活动的建筑施工企业，一旦有各类安全事故发生都必须在事故发生的三个工作日之内将事故报告及事故现场照片上报昆山市建筑安全监督站；达到事故级别和重大安全事故，建筑施工企业必须在第一时间内向昆山市建筑安全监督站上报事故信息。．．。撞墙事故索赔程序（一）、报案1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。2、在理赔部填写《车辆出险登记表》《出险通知书》。（二）、定损带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员以确定修理项目和费用。定损后，会给您一张《定损单》。不要遗漏修理项目；修理费不能定得太低。（三）、修车1、把车、《定损单》一起交修理厂，修理厂按《定损单》修车，并给您一张《提车单》作提车证明。2、车修好后，凭《提车单》支付修理费后提车，并向修理厂索要：《修车发票》《托修单》《施工单》《材料单》（均须盖修理厂公章）。（四）、开事故证明若损失不大，可任意找人写一个《第三方证明

2023-07-02

443人看过

误工费
建筑工程春节误工费怎么支付？

工地停工造成的误工费的标准是按照劳动合同规定的标准支付劳动者工资，如果已经超过了一个月，但是劳动者依然提供了正常的劳动，此时支付给劳动者的误工费标准就是不能够低于当地的最低工资标准，如果停工以后，劳动者也没有提供劳动，可以停发误工费。非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。超过一个工资支付周期的，若劳动者提供了正常劳动，则支付给劳动者的劳动报酬不得低于当地的最低工资标准；若劳动者没有提供正常劳动，应按国家有关规定办理。一、工地拖欠工资怎么办？工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，不内得克扣或者容无故拖欠劳动者的工资，按月支付即包括工资应当以月薪的形式发放，也包括应当每月支付，因此用人单位应当在自然月结束的30天内结算工资，超过30天即构成拖欠工资。用人单位未依照劳动合同的约定支付劳动者劳动报酬的，劳动者可以向劳动行政部门投诉，

2023-06-26

242人看过
误工费
被货车撞伤后误工，如何索要误工费？

误工费的计算方式是：1、患者有固定收入的，按照本人因误工减少的固定收入计算，对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的，按照3倍计算；2、无固定收入的，按照医疗事故发生地上一年度职工年平均工资计算。车撞了赔偿有误工费吗车撞了赔偿可能会有误工费。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间（误工时间）内，因无法从事正常工作而实际减少的收入，根据受害人的误工时间和收入状况确定，赔偿义务人应当予以赔偿。即如果有自然人受伤的，需要赔偿误工费。依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十条，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平

2023-07-03

220人看过
业主
建筑工程租赁设备索赔如何进行

在实践中，如果租赁的施工设备出问题了，那么建筑工程租赁设备索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、租赁设备出问题由谁承担责任？租赁设备因施工过程中出现问题导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2、发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；6、延误的工期相应顺延。在工程中，设备不管是租的还是施工方的，都不能索赔！这跟甲方没关系，所以租借的机器设备损失也是承包人自己承担的。二、出租方如何索赔承租人应按照约定的方法使用租赁物；无约定的或约定不明确的，可以由当事

2023-06-07

267人看过
勘察设计
建筑工程超过保修期后如何索赔

1、建筑工程超过保修期后如何索赔对于保修期后的质量问题，并非所有的损失都能得到赔偿。建设工程竣工验收合格，超过工程质量保修期的，法院倾向于认为承包人对工程质量问题不承担维修义务。《建设工程质量管理条例》第四十一条规定：“在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对由此造成的损失承担赔偿责任。《建筑法》第五十八条规定：“建筑施工企业应当对工程的施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，施工企业不得擅自修改工程设计。”为保证工程质量，《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律规定了建设单位、勘察设计、监理、施工单位的法定义务和责任。按照合同约定，承包人应当配合承包人进行原材料、设备等的施工，发包人故意或者过失违反法定义务导致工程质量缺陷的，还应当承担过错责任。雇主的责任情况包括：1。提供的勘察设计有缺陷

2023-05-07

107人看过

误工费
酒店摔伤如何索要误工费？

酒店摔伤如何索要误工费?酒店不能举证自己没有过错需要按如下法条赔偿。最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第六条从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织，未尽合理限度范围内的安全保障义务致使他人遭受人身损害，赔偿权利人请求其承担相应赔偿责任的，人民法院应予支持。第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，因交通事

2023-04-28

465人看过
建筑工程索赔
工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目

一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

2023-04-19

266人看过
工资
建筑工程拖欠工人工资如何处理

拖欠工资的，可以到劳动部门的保障监察大队投诉，也可直接申请劳动仲裁。首先应该到所在市区的劳动局对你公司进行投诉，劳动监察大队会对此立案，留下你的基本资料．然后去你公司调查了解，事情属实他们会出面调解，并警告你公司的行为已违反劳动法，遇到拒不执行的公司他们会强制执行．单位拖欠工资是一个常见的问题，你可以通过下面的方法解决：（1）到劳动行政部门举报，通常是劳动管理监察大队（2）也可以直接申请仲裁，仲裁费用200－300元，如果你胜了全部由公司负担。（3）如果对仲裁结果不满意可以在拿到仲裁书后15天之内到法院起诉。（4）根据国家规定在仲裁或诉讼的时候，你可以要求除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。（具体法律根据见参考部分）。一、拖欠工资经济补偿金是多少用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的，以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的，除在规定的时

2023-03-25

476人看过
误工费
建筑工交通事故误工的误工费需要支付吗？

建筑工交通事故误工的误工费需要支付，误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)×误工时间。误工费是指是指道路交通事故发生后，遭受人身损害的受害人需要接受诊治以恢复健康，以及当事人的相关亲属需要参加交通事故的处理，无法正常参加工作或者从事日常的经营活动，因此而造成经济收入的减少，由负有责任的一方按照一定的标准对该项减少的收入给予的赔偿。1、误工时间需要由治疗医疗机构出具相关证明来确定。因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。2、误工费需要根据受害人的误工时间和收入状况确定。有固定收入的，误工费按照实际减速少的收入计算；无固定收入的，按照其最后三年的平均收入计算。3、受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地或事故发生地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。4、误工费赔偿金额的计算公式可以表述为：误工费赔偿金额=误工收入X误工时间。一、出车祸后误工费由谁

2023-03-29

361人看过

开标
建筑工程资料承包如何收费

工程材料的一般承包价格根据所在地区的行业价格来进行确定。可以直接到所在地区同行业进行咨询，同时也要了解工作的难度，因为不同工种的收费价格也有所不同，对于工程资料承包价格及范围表来说，一定要及时的填写清楚，只有这样才可以不产生影响。承包工程材料费用分配是指承包工程建设中所消耗的材料，包括各种主要材料、结构件、周转材料、低值易耗品以及其他各种材料、需安装的设备。所有这些材料的价值不一定全部计入承包工程成本项目的“直接材料”，而要视其用途而定。一、建筑工程招投标的规定是什么？开标应当按照招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式进行。开标由招标人或者招标投标中介机构主持，邀请评标委员会成员、投标人代表和有关单位代表参加。投标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封、验证投标资格，并宣读投标人名称、投标价格以及其他主要内容。投标人可以对唱标作必要的解释，但所作的解释不得超过投标文

2023-03-03

412人看过
建筑工程索赔
什么是建筑工程索赔？

工程索赔的概念在我国已有十多年时间，但是在传统观念的影响下，不少人认为索赔仅仅是一种合同纠纷，并把索赔得到的费用看作是一种意外之财。由此，受害人往往基于对自己信誉及对今后工程承揽等方面的考虑,不敢提出索赔,这就形成了对索赔认识上的误区。因此,要使索赔工作更顺利的进行,必须走出认识误区,正确理解索赔的含义。索赔概念所谓工程索赔,是指在建设合同的履行过程中,合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过一定的程序和方式向对方索取费用的活动。索赔作为一种补偿要求，具有下列特征：第一，索赔发生在有实际经济损失的前提下;第二，当事人在合同中或根据法律及惯例，对造成经济损失的责任承担有约定;第三，经济损失的责任并非由于自己的过错，而是在合同中规定应由合同对方承担责任的情况造成的;第四，索赔要按照一定程序进行，需通过一定方式解决。索赔程序(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出

2023-06-12

187人看过