如果发生洪水，如何索赔-法师兄

如果发生洪水，如何索赔

来源：互联网时间： 2023-05-07 21:51:16 291 人看过

1、水灾是自然灾害和不可抗力时如何索赔。根据工程量清单计价标准，因不可抗力造成的损失，按不同责任由发包人和承包人分别承担。详见《建设工程量清单计价规范》。具体如下：

因不可抗力引起的费用，由发包人和承包人按以下原则分别承担和调整工程价款：

（1）发包人承担工程本身的损失，因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及将安装的材料、设备运至施工现场进行施工的损坏；

（2）发包人和承包人应对伤亡负责并承担相应费用；

（3）施工机械设备损失及停工损失由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应按发包人要求承担施工现场必要的管理人员和保安人员的费用；

（5）停工费用工程的清理和修理由发包人承担。什么是不可抗力？

不可抗力是免责条款，是指合同签订后发生的不可预见、不可避免、不可控制和不能克服的事故（如战争、车祸等）或自然灾害（如地震、火灾、水灾等），发生事故或者自然灾害，致使当事人不能按照合同约定或者按期履行职责的，可以免除或者延迟履行职责。

不可抗力主要包括以下情况：

1。自然灾害，如台风、洪水和地震；

2。政府行为，如征收征用。社会不正常事件，如罢工和骚乱。暴雨的具体情况需要具体分析，不能只有一个了解，关键是要区分暴雨事件的性质，而不是天气现象本身：

第一种情况：如果是施工现场正常的季节性暴雨，建设单位无权要求施工。因为正常的季节性暴雨对工期和造价的影响已经包含在工程定额中，也包含在投标报价中，属于建筑排水的性质。第二种情况：台风引起的暴雨，应该是不可抗力，因为台风引起的暴雨是一种自然灾害。因此，根据法律和施工合同的规定，这种情况可以索赔工期和非施工单位自身的损失。其中，雨水排水属于灾后恢复成本性质。

第三种情况：超过招标文件或施工合同规定等级的暴雨也被视为不可抗力，相当于第二种情况，也可以索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

仲裁委员会
发生工伤后如何索赔？

1.先到医院就医，在就医的同时向用人单位所在地县级劳动行政部门申请工伤认定。2.如果伤情不是很严重，可以和用人单位协商相关赔偿事宜。3.协商不成后，应及时劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定，到仲裁委员会申请仲裁。对仲裁结果不服，可以依法向用人单位所在地人民法院起诉。一、工伤鉴定结果公司不给证明怎么办在发生工伤后应当及时就医，并要求用人单位于30日内进行工伤申请认，用人单位不申请的，1年内自行向劳保部门申请认定。对于对工伤认定不符的，可提出行政复议或者行政诉讼。伤情相对稳定后，如果存在残疾，影响劳动能力的，可向设区的市级劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。二、不签劳动合同在工地受伤可以要求公司赔偿吗受伤之后，应当向工程所在地或用人单位所在地的劳动保障局申请工伤认定，并提供工作服、工作证、或工友证言等证据证明劳动关系的成立。工伤认定、伤情稳定后继续向劳动保障局申请伤残鉴定即劳动能力等级鉴定，再

2023-03-22

279人看过
工伤保险
发生工伤后如何索赔

一、发生工伤后如何索赔《工伤保险条例》适用于中华人民共和国境内的各类企业、有雇工的个体工商户(以下称用人单位)，上述各类企业的职工和个体工商户的雇工，均有依照《工伤保险条例》的规定享受工伤保险待遇的权利。发生工伤事故后，劳动者应先到医院就医，在就医的同时向用人单位所在地县级劳动行政部门申请工伤认定，待工伤认定结论出来后，如果伤情不是很严重(如没有骨折、身体器官缺失等)，可以和用人单位协商相关赔偿事宜，协商不成后，可以仲裁。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)在上下班途中，受到

2023-04-14

192人看过
消费者
没有索要发票,发生纠纷如何索赔

1、打折商品不开发票合法吗？我国《消费者权益保护法》第22条的规定：“经营者提供商品或者服务，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据；消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者必须出具。”由此可见，经营者为消费者出具发票是其法定义务。对于商家来说，不管消费者是按正价销售进行购买，还是消费打折处理的商品，只要有消费行为发生，出售方都应依法开具发票，不得以任何理由拒开，否则消费者可以向税务部门举报。2、用购物卡买东西，超市可以不给发票吗？目前，许多超市推行购物卡、代金券，很多单位购买购物卡作为发给员工的福利或馈赠客户的礼品，因此，商家对使用购物卡、代金券消费的消费者不开发票已经成了其惯常行为。对此，消费者协会的相关工作人员认为，按照《消费者权益保护法》第22条的规定，在消费过程中，消费者索要发票是其应该享有的权利，商家有义务为消费者开具发票。因为发票既可以用

2023-04-05

366人看过
劳动争议调解
发生工伤事故如何索赔

1、发生工伤事故索赔流程：（1）在法定期限内申请工伤认定；（2）职工在伤情稳定后，如果仍然存在残疾，影响劳动能力的，应当申请劳动能力鉴定；（3）如果单位不按照法律规定向受伤职工支付相关费用的，可以申请劳动仲裁；（4）如果受伤职工对劳动仲裁结果不服的，可以向法院提起诉讼，主张赔偿。2、相关法律依据：《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。第二十一条职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在

2023-04-03

194人看过

医疗纠纷
发生医疗事故如何索赔

可以先进行协商，当事人也可以申请卫生行政部门处理。发生医疗事故的赔偿等民事责任争议，医患双方可以协商解决;不愿意协商或者协商不成的，当事人可以向卫生行政部门提出调解申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。一、医疗事故可以协商解决吗医疗事故能协商解决。共同协商解决医疗纠纷是司法自治原则的具体体现。民事的主体可以在符合相关法律规定的范围内自由解决自己的民事权利，所以患者及医疗机构双方可以在国家法律的允许范围内对医疗事故的赔偿等责任的争议一起用协商的方式进行合理的解决。《医疗事故处理条例》第四十六条规定，发生医疗事故的赔偿等民事责任争议，医患双方可以协商解决；不愿意协商或者协商不成的，当事人可以向卫生行政部门提出调解申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。二、出生婴儿医疗事故死亡怎么赔偿出生婴儿医疗事故死亡赔偿根据具体情况而定。首先由医患双方协商解决，不愿意协商或者协商不成的，当事人可以向卫生行

2023-03-21

322人看过
病历
发生工伤事故如何索赔

一、发生工伤事故如何索赔发生工伤事故按照以下方法进行索赔：先和单位协商，协商不成可以申请工伤认定，认定出来后做劳动能力鉴定，最后通过劳动仲裁主张工伤待遇。如果劳动关系难以确认，也可以直接向法院起诉。《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。二、工伤认定的办理材料1、工伤事故报告：内容包括时间、地点、受伤部位、事发经过、事故原因，调查人员2、《工伤认

2023-04-14

323人看过