窝工停工如何证明违约责任方-法师兄

窝工停工如何证明违约责任方

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 11:41:52 348 人看过

一、窝工停工如何证明违约责任方

窝工停工怎样确定违约方，要看造成窝工停工的原因而定，如果发包人原因造成的，由发包人承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;

2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工;

6、物价上涨，法规变化及其他。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

不可抗力
停工损失和违约责任是否并行

1、工程停工造成损失的，如果停工同时构成合同违约，可以同时主张停工损失和违约责任。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。一、房开商签订施工合同违约怎么处理房开商签订施工合同违约有以下几种处理办法：一是双方协商调解解决，找到当事人以协商的方式达成和解协议，这是最佳解决办法。二是非官方第三协调解决，邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解；三是合同仲裁；请求合同管理部门仲裁纠纷解决，如是劳动仲裁则找到劳动局，如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。四是直接向人民法院

2023-03-07

345人看过
仲裁机构
工程逾期竣工违约责任如何追究以及工程逾期竣工违约责任纠纷怎么处理

一、工程逾期竣工违约责任如何追究工程逾期竣工违约责任的追究是工程未按时完工的，如果合同有约定的，按合同约定支付违约金，合同没有约定的，按实际损失进行赔偿。《民法典》第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工程逾期竣工违约责任纠纷怎么处理工程逾期竣工违约责任纠纷的处理方式如下：1.协商合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。2.调解合同当事人如果不能协商一致，可以要求有关机构调解如，一方或双方是国有企业的，可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解，而不能进行行政干预。当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。3.仲裁合同当事人协商不成

2023-04-11

170人看过
仲裁机构
未按工期完成的违约责任如何写

1.工程未按期完工的违约责任，由发包人和承包人协商约定，例如可以约定支付违约金、赔偿损失、没收定金等。2.法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-02-25

186人看过
仲裁机构
停工赔偿损失是否是违约责任

是的。赔偿损失又称“损害赔偿”，是违约人补偿、赔偿受害人因违约所遭受的损失的责任承担方式，它是一种最重要最常见的违约补救方法。损害赔偿具有典型的补偿性，它以违约行为造成对方财产损失的事实为基础。没有损害事实就谈不上损害赔偿。一、合同根本违约的责任怎样规定的合同根本违约有下列责任：1.损害赔偿。损害赔偿是公约规定的一种主要的违约救济方式。一方当事人违反合同应负责的损害赔偿额，应与另一方当事人因他违反合同而遭受的包括利润在内的损失额相等。2.解除合同。解除合同是违约救济方式中最严厉的救济方式，它将对合同双方当事人产生一系列重大影响。当对方当事人根本违约后，守约方可以宣告解除合同。3.承担利息。一方当事人没有支付价款或其他拖欠的金额，另一方当事人有权对这些款项收取利息，而且不妨碍其获得损害赔偿的权利。二、食堂承包合同违约责任承担方式都有什么合同履行中承担违约责任的方式有：1、支付违约金。违约金，

2023-03-30

459人看过

继续履行
违约责任的承担方式有哪些，如何承担违约责任？

一、违约责任的承担方式有哪些1、继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况，比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。2、采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件，在不需继续履行而只需采取适当补救措施时，即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。3、违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时，违约方要支付给守约方一定数额的货币，以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。承担违约责任后，是否还要继续履行或采取补救措施，可由合同各方协商确定。但是，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方

2023-02-25

393人看过
借款
未明确借款违约责任如何划分

未约定借款违约金的处理：借款合同中未约定违约金，也可以主张违约金。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。根据2021年实施的《民法典》五百八十五条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。借款违约金偏高如何处理借款违约金偏高怎么办约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。借款只能由借款人偿还。违约金的性质我国《民法典》中违约金的性质主要是补偿性的，有限度地体

2023-07-12

450人看过
继续履行
甲方拖欠工期如何追究违约责任,工程索赔的步骤

一、甲方拖欠工期如何追究违约责任甲方拖欠工期的，乙方可向甲方主张违约责任，如果合同有约定的，按合同约定承担，没有约定的，按实际造成损失承担。产生纠纷的，可向法院起诉主张违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。二、

2023-06-17

282人看过
违约金
如何证明员工违规

这个由公司进行举证，一般来说，首先公司要制定规章制度，并公示或者告知劳动者，才对员工具有法律效力。下面四种情况下的规章制度没有法律效力。（一）规章制度不健全或根本没有规章制度；（二）虽有规章制度，但规章制度内容不合法；（三）规章制度内容虽合法，却不经民主程序制定；（四）规章制度内容虽合法，也经民主程序制定，但没有向员工公示。一、员工严重违反规章制度应怎样认定对劳动者违章行为是否达到严重程度的判断不能单纯依据用人单位在规章制度中规定的严重标准，还要考虑规章制度制定程序及其内容是否合法合理。这是因为，现实中，不少用人单位为加强对劳动者的劳动用工管理，在规章制度有关处罚的部分中将劳动者劳动过程中的大量行为表现都列入可以解除劳动合同的范畴并规定一旦劳动者实施规章制度中列明的上述行为，可单方解除与劳动者的劳动合同并不用支付经济补偿金。除了规章制度本身合法性要求之外，人民法院在具体审理相关劳动争议案件

2023-04-05

437人看过

仲裁条款
双方违约的责任有哪些，双方违约如何处理

一、双方违约的责任有哪些双方违约的责任主要是会产生违约责任，可以通过以下几种方式来承担责任：1.继续履行，是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。2.采取补救措施，是指使履行缺陷得以消除的具体措施。3.赔偿损失，是指违约方以支付金钱的方式弥补受害方因违约行为所减少的财产或者所丧失的利益的责任形式。4.违约金，是指当事人一方违反合同时应当向对方支付的一定数量的金钱或财物。二、双方违约如何处理双方违约的处理方式主要有以下几种：1.自救手段守约方可以在对方违约时采取解除合同或者与对方进行协商处理的方式自行解决问题，以求避免损失的进一步扩大。2.仲裁申请仲裁的前提是双方在合同中约定了仲裁条款，或者在纠纷发生时达成了仲裁协议。3.司法救济司法救济即向人民法院提出民事诉讼，要求人民法院判决对方承担违约责任。如果有约定了仲裁解决纠纷的，则不能向人民法院提起诉讼。三、双方违约的

2023-06-25

286人看过
违约金
谁负责工程违约纠纷的证明

违约方负责工程违约纠纷的证明。拖欠工程款纠纷需要什么证据？一、当事人资格的证据这类证据大致是当事人双方的工商登记资料，如营业执照或者工商查询资料。诉讼时双方企业名称与原合同不一致的，还应当提交双方变更名称的证据。这类证据主要包括建设工程施工合同和施工过程中工程量增减的补充合同（或协议、备忘录、现场工程签证等）。在上述案件中，律师提交了招标文件、中标通知书和施工合同，证明了双方的法律关系。三是工程预决算报告、工程款支付（收款）证明等证明建设工程合同履行的证据，以及工程验收、结算证明、质量检验报告等确认工程数量和质量的证据，第四，提出索赔的计算依据。由于建设单位拖欠工程款，建设单位可以按照建设工程施工合同的约定，要求对方承担违约金；合同中没有违约金条款的，可以要求对方支付一定数额的违约金最高人民法院司法解释规定的滞纳金利息。建设单位提起诉讼时，应当向人民法院提供索赔金额的计算方法和计算清单。针

2023-05-07

280人看过
继续履行
可否追究第三方违约责任,证明对方违约的证据有哪些

一、可否追究第三方违约责任因第三方原因造成合同违约的，由合同当事人承担违约责任，不能向第三主张违约责任，当事人和第三人之间的纠纷，按合同约定或者法律规定处理。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百九十三条【第三人原因造成违约时违约责任承担】当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。二、证明对方违约的证据有哪些证据是证明(案件)事实的依据，证据问题是诉讼的核心问题，全部诉讼活动实际上都是围绕证据的搜集和运用进行。在买卖合同中，如对方的产品出现了质量问题，可以采

2023-06-17

288人看过
免责条款
如何避免工期拖延的违约责任承担

第一、约定好开竣工日期。如果合同约定某年某月某日起多少天工程竣工，就会带来一些问题，也会使我方陷入被动局面。如果对方没有付任何工程款，而要求你在什么时候工程要竣工，当然被动。因此，最好将开工日期定为自收到对方第一笔工程款之日起多少日竣工，如果对方延期付款，除承担相关违约责任外，工期顺延。第二、约定好工期拖延的免责条款。考虑到实践中工期拖延往往成为发包方克扣工程款及要求承包方支付违约金的重要理由，应当在签订施工合同时明确凡非因承包人因素造成的工期拖延(包括人为因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、环境因素等)均应顺延工期，同时发包方还应给予一定的费用补偿。一、建设工程发包方不验收怎么办承包方应该学会利用相关司法解释的规定维护自身的权益。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条规定，“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收

2023-03-07

260人看过

举证责任
违约责任要承担举证责任要明确

范某于2004年在本市某区购买别墅一套，其中向银行按揭贷款330万元。2006年范某打算将该别墅出售，由于经常出差，委托了姨妈陈某为办理人，并对此事项进了公证。代为办理的事项为：代为出售该别墅，签订买卖合同(最低出售价格为650万)；代为办理房地产产权登记、过户手续；代为领取售房款等等。通过中介公司的居间介绍，2006年6月8日，陈某代范某与买受人林某签订了《上海市房地产买卖合同》，约定范某将该别墅转让给林某，转让价款为665万元。合同付款协议第一条约定在签署本合同当日，乙方(林某)直接支付甲方(范某)房款10万元；第二条约定在2006年6月15日前，乙方向甲方支付房款130万元；待乙方贷款审批完成后三日内，乙方支付甲方房款50万元；以上两笔房款均暂存于中介公司；待甲方将所有抵押注销当日，中介公司将上述两笔房款部分175万元转付给甲方，剩余5万元暂存在中介公司并转作交房尾款，以上共计190

2023-04-22

360人看过
保证
工程停建如何承担责任

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的；发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处，应当通知发包人，发包人在接到通知后，应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计，并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。造成工程停建有哪些情形在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。这里的“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况：1.发包人变更工程量；2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4.发包人未能及时进

2023-06-15

159人看过