一、因发包人原因导致建筑工程停工的,承包人可以要求哪些赔偿
因发包人原因导致停工的,承包人一般都可以要求赔偿以下损失:
1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。
3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。
4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
需要注意的是,因发包人原因导致停工给承包人带来的损失,承包人只要有证据资料证明的,都可以要去发包人赔偿,至于具体能要求赔偿哪些费用、多少费用,就需要承包人结合自身实际情况提出来了。
二、承包人必须要承担的责任
1、必须要按照签订的施工合同上表明的施工日期进行现场施工,并按照施工合同上签约的发放图纸时限给发包人。
2、承包人的守时开工是实施工程的最主要确保条件。
3、施工工程的承包人进入了施工现场前还要做好这项施工工程的实施工程的整个方案,一定要购买好此次工程所需要的材料和设备,此次施工的场地使用也需要处理,场地是否平整,水电以及道路要保持绝对的畅通安全。这些进入施工现场的前期工作一定要做好。
4、承包人随时要面临着发包人的督察,但是发包人督察的前提必须不能妨碍承包人工作才行,承包人也不可以各种理由拒绝发包人随时督察施工工程的进度以及工程的质量。
5、承包人对此工程的施工质量必须按照签约的施工合同标准质量来实施。如果施工工程的质量因为承包人的原因不符合施工合同标准质量,此施工合同的发包人可以要求承包人返工知道施工合同标准质量合格为止。
三、发包人必须要承担的责任
1、发包人也要做好工程施工前的工作,和承包人一样,施工工程的发包人进入了施工现场前还要做好这项施工工程的实施工程的整个方案,一定要购买好此次工程所需要的材料和设备,此次施工的场地使用也需要处理,场地是否平整,水电以及道路要保持绝对的畅通安全。
2、发包人要督察此施工工程承包人要守时开工去施工现场进行施工。如果发包人监督到承包人没有按照签约的施工工程合同约定执行,有权利让承包人赔偿。
3、发包人向承包人提供的原料以及所需要的设备的所有质量需要符合标准,如果不符合标准造成事故的需要承包方承担责任。
4、发包人要对承包人施工工程的质量以及工程进度随时督察。前提是不能耽误承包人的正常工作
5、发包人对整个工程的验收。承包人工程施工完成后,发包人应该及时的对此工程进行验收。发包人验收时就要根据施工图纸以及国家颁发标准来验收。
6、最后验收成功后,支付费用。
《中华人民共和国民法典》第八百零四条
-
如果建设工程因发包人原因发生变更,承包人能否要求赔偿
165人看过
-
发包人原因造成工程停建
321人看过
-
因发包人的原因致使工程停建如何解决
131人看过
-
因发包人原因造成工程停建、缓建的责任如何承担
99人看过
-
因为发包方原因导致工程停工的情形有什么
470人看过
-
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
204人看过
-
因施工人的原因致使工程质量不合格的发包人可以要求施工人做哪些西藏在线咨询 2023-06-12因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
-
承包人交货后导致建筑工程停工怎么赔偿新疆在线咨询 2022-12-07建筑工程停工的,承包方可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、
-
因发包人导致工程停建、缓建的需要承担怎样的法律责任?贵州在线咨询 2023-02-25发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。 首先发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。 发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。
-
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔广西在线咨询 2023-03-05发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设
-
发包人能否因承包人原因导致工期延误后终止合同?黑龙江在线咨询 2024-11-18根据《建筑法》第九条和第十条的规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。如果不能按期开工,则应向发证机关申请延期,最多两次,每次不超过三个月。如果既不开工又不申请延期或者超过延期时限,施工许可证将自行废止。在建的建筑工程因故中止施工时,建设单位应自中止施工之日起一个月内向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。