劳务施工大清包承包合同内容:
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-17 14:30:49 418 人看过

1、本工程承包项目内容:

施工图纸范围内基础施工:包括基地30cm以内的土方清除、基槽清理、凿桩头、基础垫层、桩承台、钢筋砼基础、防水保护层等全部基础施工;基坑支护、井点降水、排水、防水工程和回填土等。

主体施工:包括主体结构(含二次结构)施工全部工作内容及主体结构中所有预埋件的制作、机电安装等工作内容。

内外墙(隔墙)砌筑工程:包括砌体结构及砌体拉结筋安装中的钻孔及拉结筋安装人工、设计与规范要求的构造拄、防裂带等全部工作内容。

屋面结构工程施工除防水以外的全部工作内容。

内外脚手架搭拆、维护及现场临建、临时设施及临时用电施工;物料装卸用工;安全文明工地建设需要的用工。

装饰部分:内外墙抹灰镶贴等装饰工程(含外墙防水保温工程)楼、地面和顶棚抹灰粉刷及油漆等图纸要求的全部工作内容;

楼梯栏杆、门窗工程、二次精装修及施工中的小五金、辅助材料及低值易耗品和施工临时用电等;甲方另行分包工程不计取配合费用。

竣工清理等相关费用。凡本工程发生的一切相关用工均包含在报价内。如建筑面积有变化及设计变更,所发生人工费一次性超过100000.00元,按实调整;人工单价按30元/工日。

材料:乙方施工范围项目内所有建筑用材料(含塔吊配重的配置),止水条、钢筋(含筏板钢筋支撑架、值筋用钢筋、预埋件用钢筋),止水钢板、止水带、止水条、电梯基坑成型砖模、单体与裙房高低差档土墙砖模、地下室外墙防水保护层、砖模、水泥、免烧砖、粘土砖、砂、石、保温层的材料。

机械:乙方施工项目所使用的所有机械设备及有关配套电线、电缆、开关柜、照明灯等相关机械配套及机械用人工。

运输:甲方供材料到现场指定地点,乙方负责场内外水平及垂直运输。所有材料的二次运转及所有机械的场内外运输均由乙方负责。

养护及保护所施工的成品及半成品用工的材料由乙方负责。

2、安全质量责任:乙方必须强化管理、规范管理、精心施工、杜绝安全质量事故发生严格按《国家一标五规范》进行安全施工,若因乙方原因发生安全质量事故时,乙方除全额承担相应费用外,还应承担由此给甲方造成的经济损失及法律责任、由其他原因发生的质量安全事故由责任方承担。

3、本承包价为包干价,不受市场价格因素变化及政策性调整而调整。

施工总承包资质企业承接个劳务作业还会有什么难度

的确,从组织、安排施工的能力上来讲,具有施工总承包资质的企业完全可以胜任劳务作业但是,建筑活动及建筑物涉及到公共安全和公共利益,所以国家对建筑活动进行严格的监督管理,目的就是要维护公共利益和规范建筑市场秩序,保证建设工程质量安全,促进建筑业的健康发展。而国家对建筑活动进行监督管理的内容之一就是设置建筑业的准入条件,即对建筑从业人员和建筑企业的从业资格进行管理。对于从事建筑活动的建筑施工企业而言,按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经质审查合格,取得相应等级的质证书后,方可在其资质等级许可的范围承接工程、从事建筑活动。

所以,能力和资格是两个完全不同的概念,有能力不等于有灸格。承接建设工程,没有相应的资质是会被拒之门外的。前面讲了,施工总承包资质企业从组织施工的能力上完全可以胜任劳务作业,那么,其究竟是否需要具备劳务作业资质才能有资格承接劳务作业,还是其施工总承包资质就是一卡通、是"通票"。施工总承包资质都有了,承接个劳务作业还不是顺理成章、轻而易举的事。究竟是不是可以这样理解,我们来看相关的规定,从中寻找答案。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月31日 18:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同内容相关文章
  • 施工合同包涵劳务合同吗
    一、施工合同包涵劳务合同吗施工承包合同与劳务合同不一样,施工承包合同的标的是工程,劳务承包合同的标的是劳务。此外,在主体方面也有差异,施工承包合同承包一方的主体应具有相应的施工资质。劳务合同主体则没有这方面的要求。还有很多不同,就不一一列举了。建设工程施工合同与劳务合同应当从四个方面来区别:1、标的种类。建设工程施工合同的标的是建设工程。工程劳务合同标的中是工程中的劳务,即仅提供劳动力。2、报酬方式。建设工程施工合同中发包方支付的是工程款,其中包含人工工资。而劳务合同发包方支付的仅仅是人工工资。3、签订条件。建设工程施工合同的承包人必须具备一定建筑资质,如果工程需要分包,必须经业主同意。而劳务合同承包人一般不需要建筑资质,劳务分包也不需要业主同意。4、完成方式。建设工程施工合同中承包人必须以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成工程。而劳务合同承包人中提供劳务即劳动力。二、施工合同包含
    2023-05-03
    254人看过
  • 劳务大清包是什么意思劳务大清包什么
    大清包:是业主自己购买所有材料,将人工费用发包给装修公司或施工队伍的一种装修方式。所以从支付方式来说,业主只需要向对方支付人工费,其他费用自己承担。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第二十六条明确规定,实际施工人以分包人和非法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以增加分包人或者非法分包人为本案当事人。发包人只对欠工程价款范围内的实际施工人承担责任。条款突破了合同相对性原则,赋予实际施工人诉讼权,维护了实际施工人的利益,体现了对农民工权益的特殊保护。劳务大清包是否合法劳务承包,是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。零散的劳务承包是指企业临时用工,往往是为了,一个工程项目而临时招用工人。承包人仅仅是
    2023-08-09
    391人看过
  • 劳务总承包是劳务一般包括什么内容?
    劳务分包的三种形式:第一种形式自带劳务承包。指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长,劳务人员原则上由工长招募,人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理,工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。第二种形式零散的劳务承包。指企业临时用工,往往是为了一个工程项目而临时招用工人成建制的劳务分包。指以企业的形态从施工总承包企业或专业承包企业处分项、分部或单位工程地承包劳务作业。劳务总承包合同范本是怎样的劳务承包合同发包方(甲方):承包方(乙方):兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。(一)工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:工作量清单。4、承包范围:水电工、木工、漆工、瓦工。5、承包方式:包清工,电动工具及零配件由乙方自备。6、质量要求:《建筑装
    2023-07-23
    153人看过
  • 了解建筑工程承包清工合同的关键内容
    建筑工程承包清工合同的内容是什么建筑工程承包清工合同的内容是:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。建筑安装工程承包合同最新常规版<p>发包方(甲方):__________</p><p>承包方(乙方):__________</p><p>依照《中华人民共和国民法典》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。</p><p>第一条工程项目</p><p>一、工程名称:________________</p><p>二、工程地点:________________</p><p>三、工程编号:________________</p><p>四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)</p><p>五
    2023-07-17
    395人看过
  • 承包人应在劳务分包合同中明确的主要内容
    工程施工承包人将工程劳务分包给有资质的劳务分包企业,为了避免发生纠纷,在签订的劳务分包合同中应当明确:1、劳务分包人全称及法定代表人名称、劳务资质即安全资质等基本情况;核对营业执照副本及资质证件原件,并提供上述证件复印件作为劳务合同附件。2、劳务分包工程名称、分包范围、提供劳务的内容等。3、应明确劳务工期。并约定因劳务分包人原因导致工期迟延的处罚条款,赔偿承包人因此造成的损失。4、质量标准。包括整个工程施工质量,以及劳务分包人代购材料设备及隐蔽工程验收质量等。应当与施工承包合同和发包人及监理工程师要求的工程质量相适应。5、劳务分包人的项目经理姓名、职权。明确劳务分包人项目经理代表劳务分包人履行本劳务合同,其在相关文件上的签字代表劳务分包人。6、安全责任。明确劳务分包人的劳务人员范围包括:在提供本合同劳务时劳务分包人的自有人员、队伍内部人员、临时用工、劳务分包人自行联系或介绍并从事劳务分包范
    2023-06-08
    341人看过
  • 劳务分包合同包括哪些内容,劳务分包要什么资质
    劳务分包资质如下:1、木工分包企业资质标准、木工分包企业资质分为一级、二级。一级资格标准:1、企业注册资本30万元以上。2、企业有相关专业技术人员或本专业高级工人以上的技术负责人。3、企业拥有初级以上木工20人以上,其中中中级.高级工人50%以上的企业作业人员持证上岗率为100%。4、企业近3年最高年完成劳务分包合同额100万元以上。5、企业具有与作业分包范围相适应的机具。二级资格标准:1、企业注册资本10万元以上。2、企业有本专业高级工人以上的技术负责人。3、企业有一级以上木工10人以上,其中中中级.高级工人50%以上企业作业人员持证上岗率100%。4、企业近三年承担过两项以上木工分包,工程质量合格。5、企业具有适工作分包范围的机器。二、建筑工作分包企业资质标准,建筑工作分包企业资质分为一级.二级。一级资格标准:1、企业注册资本30万元以上。2、企业有相关专业技术人员或高级工人以上的技术
    2023-08-07
    185人看过
  • 施工承包合同中的施工内容竣工结算要怎样审计
    施工承包合同竣工结算的审计:1.清单项目工作内容的审计在施工招标阶段,投标人从招标人购买到包括招标书、施工图纸和工程量清单等内的招标文件。其中,招标书主要为投标人编制投标文件和拟定施工承包合同、确定清单报价提供依据,施工图纸、工程量清单是编制投标书中技术标、确定工程量清单报价的基础。工程量清单应包括工程量清单编制说明、分部分项工程量清单、措施项目工程量清单、其它项目工程量清单。一项工程量清单项目应包括项目编码、项目名称(含项目特征、工作内容)、计量单位、工程量数量等内容。其中项目编码、项目名称、计量单位要根据《建设工程工程量清单计价规范》的要求确定,项目特征、项目工作内容描述要根据工程项目的实际情况进行,它对清单项目的计价非常重要。项目特征的描述主要用于计价人员能准确套用相应的定额子目或准确确定人工、材料、机械的消耗量,项目工作内容的描述主要便于计价人员能准确在确定套用定额子目的个数。不同
    2023-06-12
    112人看过
  • 施工总承包合同或专业承包合同
    1、《建设工程施工许可申请表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同当事人法定代表人证明书原件,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书原件;4、承包人为外地企业的,应提交承包人资质证书以及项目经理(建造师)资格证书复印件(核原件);5、招标工程,应提交招标文件和“建设工程招标(发包)程序完成证明书”或“中标通知书”复印件(核原件);6、非招标工程,应提交经注册造价工程师签字,并加盖注册执业专用章及编制单位公章的工程预算书原件,同时需提交该注册造价工程师注册证复印件。政府投资工程(涉及国家安全、国家秘密的工程、应急建设工程和抢险救灾的建设工程)还需提供审计专业局出具的审计报告复印件。一、专业分包合同1、《建设工程施工分包合同备案申请表》原件;2、合同正式文本一式4份原件;3、合同当事人法定代表人证明书原件,法定代表人授权签订合同的,还应提交法定代表人授权委托书原件;4、
    2023-04-06
    288人看过
  • 项目工程内部承包施工合同书
    应向甲方提交一份工程施工总进度安排表,甲方认可后为本合同的附件。5、负责办理工程所在地的施工执照和开工许可证及有关手续,将正本交甲方备查。并办理甲方委托办理的有关具体事务。6、接到甲方核对承包价款通知后,7天内必须到公司工程管理部核对,否则甲方视为乙方同意其承包价款。第四条物资供应一、项目部必须与工程管理部签订“物资供应合同”。二、物资供应,应按公司《工程项目物资管理规定》及《项目工程供货合同》的条款执行。第五条工程款拨付一、乙方应按《工程项目财务成本管理规定》及《中电技公司资金管理规定》执行。二、乙方应按月填写工程进度及完成工量表格,在该月28日前送甲方计划财务部。三、乙方应按照公司规定完成各种报表填报和资料提供工作。第六条施工的设计变更一、在施工中,乙方不能随意变更设计。必须变更时,须取得设计方和业主的书面认可,并经甲方书面同意后方可变更。二、甲方认为有必要时,有权对本工程的进度做出调
    2023-06-10
    312人看过
  • 根据承包内容的不同建设工程施工合同可分为
    根据承包内容的不同建设工程施工合同可分为工程勘察合同、设计合同、施工合同。建设工程合同的基本内容有:发包人与承包人条款、工程名称和范围、工程准备条款、工程组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。一、建设工程合同中一般包括哪些内容建设工程合同根据是勘察、设计合同和施工合同的不同,其内容也不同。《民法典》第七百九十四条【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建设工程施工合同应包括的内容有哪些建设工程施工合
    2023-02-17
    236人看过
  • 施工管理内部承包责任合同
    施工管理内部承包责任合同施工管理内部承包责任合同为保证工程顺利实施,保障项目业主的合法权益,根据国家有关法律、法规规定,结合___________装饰有限公司(以下简称甲方)企业管理制度的规定,甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人(以下简称乙方),乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同,保证严格遵守并执行所有内容,承担各项责任。一、进场前,乙方应对施工图纸及预算书进行审核,弄清所有施工环节点,做好现场技术交底记录,编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时,应事先报告给项目部,重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法,所造成的一切损失由乙方承担。二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况,检验合格后,由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按
    2023-06-09
    417人看过
  • 劳务施工承包合同要怎么购买保险
    一、劳务施工承包合同要怎么购买保险甲方:发包方:乙方:承包方:为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定、本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同:一、工程地点:二、工程内容:莫某镇居民安置楼内墙涂料工程,室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物,然后用水泥、大白粉、胶水补平,再括两遍腻子粉,要求墙面顶棚平整光滑,阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样,只是另加刷两遍白色乳胶漆(普通乳胶漆)。三、承包方式:由乙方包工包料。四、工程价格:室内为每平米元。楼梯间为每平米元。五、付款方式:按施工进度付款,材料和工人进场一星期后先预支元生活费,每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的90%,剩余款项验收合格后一次性付清。六、工程期限:本工程从年月日开工至年月日竣工。(如甲方原因或自然灾害,工期顺延)。七、甲方责任:甲方必须提供乙方
    2021-12-03
    384人看过
  • 道路工程劳务分包内容
    法律综合知识
    一、道路工程劳务分包内容第一种形式:自带劳务承包。指企业内部正式职工经过企业培训考核合格成为工长,劳务人员原则上由工长招募,人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理,工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。第二种形式:零散的劳务承包。指企业临时用工,往往是为了一个工程项目而临时招用工人。第三种形式:成建制的劳务分包。指以企业的形态从施工总承包企业或专业承包企业处分项、分部或单位工程地承包劳务作业。在第一种形式中,公司将所承建的部分工程通过签订承包合同的形式,交由本公司职工具体承包施工,该承包人自招工人,就形式而言,工程由承包人负责施工与管理,工人的报酬也是由承包人支付,这似乎在承包人与工人之间已形成了劳务关系。但是,关键的问题是,该承包人系公司的职工,其是以公司的名义履行承包合同并与他人发生法律关系,故该承包合同属于内部承包合同。承包经营属企业内部经营管理方式的变化,不产
    2021-10-27
    76人看过
  • 工程劳务承包有哪些内容符合法律法规
    一、工程劳务承包有哪些内容符合法律法规众所周知,劳务承包实则是让企业利用自身雇佣的员工完成对外承包项目中的人力资源调配及劳务经济行为。具体而言,它包括诸多关键因素,如承包的实施模式与方法、承包涉及的业务领域或范围、承包约定的服务期限以及任务的详细内容等。此外,根据相关规定,我们严禁承包单位违反制度,擅自将所承担的全部建筑工程直接承包给其他公司。若承包方存在违法违规现象,例如违反了法律明令禁止参与的承包活动,并且因此产生了伤害后果,那么承包方将会对此承担相应的赔偿责任。在建筑工程领域中,总承包商有责任严格遵守总承包合同的各项条款,并以高度负责任的态度向业主(亦即建设单位)提供优质服务;而分包商也需依照分包合同的规定,本着同样的精神,为总承包商服务。换言之,总承包商和分包商需要共同合力,以确保他们在分包工程方面对业主承担连带责任,不辜负对方的信任。《建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部
    2024-07-04
    438人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>

    #合同内容
    相关咨询
    • 施工承包合同与劳务承包合同一样吗
      海南在线咨询 2022-10-23
      施工承包合同与劳务合同不一样,施工承包合同的标的是工程,劳务承包合同的标的是劳务。此外,在主体方面也有差异,施工承包合同承包一方的主体应具有相应的施工资质。劳务合同主体则没有这方面的要求。还有很多不同,就不一一列举了。
    • 劳务分包企业和包工头签订施工承包合同
      安徽在线咨询 2022-10-24
      需要看具体的要求、施工内容等综合分析的,同时也可以参照示范合同文本的内容等作为参照来处理。等等,如需进一步帮助,请致电联系或当面详谈。
    • 劳务清包合同是否属于施工合同或者劳务合同
      甘肃在线咨询 2022-11-11
      1、劳务分包合同的性质属于建设工程施工合同。劳务作业分包是将简单劳动复杂劳动剥离出来单独进行承包施工的劳动,因此,总承包人与劳务作业承包人及分包人与劳务作业承包人之间既不是劳务关系也不是劳动合同关系,而是建设工程施工合同关系,劳务作业的性质本质上也属于建设工程施工。 2、法律依据:《建筑业企业资质管理规定》 第5条规定:建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
    • 工程清包施工合同是否是劳务纠纷?
      澳门在线咨询 2022-11-27
      1、建设工程合同纠纷一般不属于劳动关系,而是属于合同关系,劳役关系是雇主与雇员之间形成的一种法律关系。建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。 2、建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
    • 家务劳务承包合同的主要内容
      湖北在线咨询 2022-08-08
      1)承包合同以完成一定的工作为目的。 在承包合同中,承包人应按照与定作人约定的标准和要求完成工作,定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。 2)承包人完成工作的独立性 定作人与承包人之间定立承包合同,一般是建立在对承包人的能力、条件行人的基础上。只有承包人自己完成工作才符合定作人的要求。 3)定做物的特定性 承包合同多属个别商订的合同,定做物往往具有一定的特定性。 4)承包合同为诺成合同。 5)