发包方与承包方的责任分别是什么-法师兄

发包方与承包方的责任分别是什么

来源：互联网时间： 2023-05-03 10:40:42 166 人看过

一、发包方与承包方的责任分别是什么

发包方与承包方的责任分别是：

1.发包方责任：

（1）未办理工程施工许可等相关证件造成施工中断；

（2）未确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位、水准点和坐标控制点造成返工；

（3）开工前未接通施工现场水源、电源和运输道路影响工期；

（4）应安排现场责任人对工程进度、质量进行监督，协调处理现场日常事务；

（5）由发包方供应的材料和设备；

（6）发包方原因影响工期给承包方造成停工等损失，应承担赔偿责任；

（7）组织承包方共同商定工程价款和竣工结算，办理竣工验收事宜，逾期办理或拒绝办理应承担相应责任。

2.承包方责任：

（1）禁止承包方将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包，工程主体结构的施工必须由承包方自行完成。

（2）因承包方的原因致使工程质量不符合约定的，发包人有权要求承包方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包方应当承担违约责任。

（3）因承包方的原因致使工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

（4）因承包方原因致使工程未按合同约定竣工验收，承包人应当承担违约责任。

二、发包方违约责任承担的方式有哪些

1.赔偿损失。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式，其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。

2.支付违约金。支付违约金的目的是补偿承包人的损失，双方也可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法。

3.顺延工期。对于因为发包人违约而延误的工期，应当相应顺延。

4.继续履行。承包人要求继续履行合同的，发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。

三、与发包方签定的合同如何转让

建设工程实行总承包的，与发包方签订的总承包合同不得转让，但总承包人可以按合同约定，将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

粮食安全
承包方和发包方分别承担哪些义务

1、土地承包合同发包方的义务(1)维护承包方的土地承包经营权，不得非法变更、解除承包合同。承包方通过家庭承包取得的土地承包经营权，是承包方依法享有的一项独立的权利，受到国家法律的保护。包括发包方在内的任何组织和个人不得侵犯承包方的土地承包经营权，不仅如此发包方还有义务维护承包方的土地承包经营权，不得非法解除、变更土地承包合同。(2)尊重承包方的生产经营自主权，不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。承包方依法享有土地承包经营权，有权依法自主组织生产经营活动，不受其他组织和个人的干涉。这是实行家庭承包制的一个重要内容，克服了过去“吃大锅饭”、“大集体”的弊端，极大地调动了广大农民的生产积极性。因此，发包方有义务尊重承包方的生产经营自主权，承包方依法开展正常的生产、经营活动，发包方不得干涉。(3)依照承包合同约定为承包方提供生产、技术、信息等服务。集体经济组织或村民委员会具有一定的经济实力，

2023-06-28

161人看过
继承人
承包人与发包人分别是谁？

1、承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业（《建筑法》）、施工人（法律）。承包人的工程承包主体资格除满足法律关于合同主体资格的要求外，还要满足《建筑法》关于施工合同承包人主体资格的要求。施工合同的承包人必须具有企业法人资格，同时持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书，在核准的资质等级许可范围内承揽工程。2、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。一、劳务分包包含哪些内容劳务分包，又称劳务作业分包，是指建筑业企业或者专业承包企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务作业分包企业完成的活动。工程的劳务分包，一般不需要发包人或者承包人的许可。业主不得指定

2023-04-05

334人看过
竞争
分别发包承担哪些责任

而且从实际情况看，肢解发包往往与发包单位的工作人员徇私舞弊、利用肢解发包多拿回扣等违法行为有关。因此民法典禁止发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。至于如何确定是否应当由一个承包人完成的建设工程，需要由国务院有关主管部门根据实际情况作出具体规定。如对一幢房屋的供水管线，发包人就不应将其分成若干部分发包给几个承包单位。如果对一幢房屋中的供水管线和空调设备的安装，尽管都属于同一建筑的设备安装，但因各有较强的专业性，发包人可以将其分别发包给不同的承包单位。发包人可以将工程拆解分别发包吗发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引较多的承包商参与各项工程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地；也有利于发包人对建设工程的各环节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设

2023-06-15

384人看过
合同履行地
发包方可以享有哪些权利发包方和承包方承担连带责任的

一、发包方可以享有哪些权利发包方可以享有权利：1.发包本集体所有的或者国家所有依法由本集体使用的农村土地；2.监督承包方依照承包合同约定的用途合理利用和保护土地；3.制止承包方损害承包地和农业资源的行为；4.法律、行政法规规定的其他权利。《中华人民共和国民法典》第七百九十六条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。发包人与监理人的权利和义务以及法律责任，应当依照本编委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。二、发包方和承包方承担连带责任的条件发包方和承包方承担连带责任的条件如下：1.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期整改，没收违法所得；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿主要责任；2.生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业规定的安全生产

2023-06-04

487人看过

法律综合知识
发包方式与承包方式，承包的注意事项

一、发包方式与承包方式发包方式与承包方式分别如下：1．招标发包。是指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件，吸引承包人参与竞争，按照特定程序择优选择，达成合意并签订合同。2．直接发包。是指由发包人直接选定特定的承包人，与其进行直接协商谈判，对工程建设达成一致协议后，与其签订建筑工程承包合同的发包方式。我国只有少数不适用招标发包的特殊工程，才适用直接发包。3．总承包一个建设项目建设全过程或其中某个阶段（例如施工阶段）的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。4．分承包分承包简称分包，是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程或某种专业工程，在现场上由总包统筹安排其活动，并对总包负责。二、承包的注意事项承包需要注意下列事项：1．合同价款应当明确约定，应详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。2．明确约定监理工程师等各方管理人员的职责

2023-06-27

415人看过
工程发包
发包方施工方的责任

地面施工挖坑未设防护栏，导致行人跌入坑中摔伤。8月1日，江西省丰城市人民法院对此案作出一审判决，施工人、发包人连带赔偿行人各种损失共计25万余元。法院审理查明，2007年6月坪湖公司将所属的平安大道维修工程交由范某施工。7月11日晚11时，行人乐某下班时骑自行车途经该处，因道路挖坑周围未设防护栏，且没有路灯，导致乐某连车带人跌入坑中，颈椎等多处严重受伤。出院后经鉴定，乐某为Ⅰ级伤残。为此，乐某起诉至法院，要求施工人范某、发包人坪湖公司共同赔偿28万元。法院审理认为，范某作为道路施工人，在挖坑后没有设置明显标志和采取安全措施，是造成乐某损害的直接原因，应承担全部赔偿责任。坪湖公司作为发包人，将工程发包给没有施工资质的范某，具有重大过错，对乐某的损害，应承担连带赔偿责任。据此，法院作出前述判决。

2023-06-09

110人看过
继承人
施工承包合同中承包方的责任与义务

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；（2）按合同要求的质量完成施工任务，按合同要求的工期完成并交付工程；（3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；（5）负责保修期内的工程维修；（6）接受发包人、工程师或其代表的指令；（7）负责工地安全，看管进场材料、设备和未交工工程；（8）负责对分包的管理，并对分包方的行为负责；（9）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；（10）安全施工，保证施工人员的安全

2023-03-08

406人看过
违约金
项目中发包方的责任认定与承担方式探究

发包方的责任：1、办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租赁、施工许可证和占用、爆破、临时铁路专用线接岔等许可证。2、工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。3、三通一平责任。开工前，接通施工现场的水源、电源和运输道路，拆除现场的房屋和障碍物（委托承包商承担的除外）。4、物资保证责任。根据双方约定的分工范围和要求，供应材料和设备。5、资金保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件（贷款或自筹项目应保证资金供应商按时办理拨款和结算，不按合同规定时间拨付项目款的，应支付逾期付款违约金。6、技术保证责任。发包人应当组织有关单位对施工图等技术资料进行审批，并按照合同规定的时间和份数交付给承包人。法人代表应该承担的责任和义务（一）法人代表应该承担的责任和义务1、企业的法人代表在不同的场合要承担不同的法律责任，种类多样。譬如，在代表该企业的场合，其个人签名

2023-07-05

303人看过

工伤保险
分包方与承包方是雇佣关系吗

一、分包方与承包方是雇佣关系吗分包方与承包方之间是承包关系，承包关系并非雇佣关系，所以分包方与承包方不是雇佣关系。《人身损害赔偿司法解释》第九条雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿。前款所称从事雇佣活动，是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围，但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的，应当认定为从事雇佣活动。二、雇员致人损害如何承担赔偿责任根据人身损害赔偿司法解释规定，雇员致人损害的，雇主应当承担赔偿责任。《人身损害赔偿司法解释》第十一条雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以

2023-04-20

274人看过
无效合同
发包方的责任是怎样的

（1）办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。（2）工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。（3）三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路，拆迁现场内民房和障碍物（委托承包方承担的除外）。（4）物资保证责任。按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。（5）经费保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件（实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算，不按合同规定时间拨付工程款，应支付逾期付款违约金。（6）技术保证责任。发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按照合同规定的时间和份数交付给承包方。（7）施工监督责任。发包方应派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证、解决应由发包方解决的问题，以及其他事

2023-03-17

260人看过
法律综合知识
什么是承包方的法律责任制度

一、什么是承包方的法律责任制度1．禁止承包方将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包，工程主体结构的施工必须由承包方自行完成。2．因承包方的原因致使工程质量不符合约定的，发包人有权要求承包方在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包方应当承担违约责任。3．因承包方的原因致使工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。4．因承包方原因致使工程未按合同约定竣工验收，承包人应当承担违约责任。二、建筑工程的承包方式有哪些建筑工程承包形式有：1．总承包：企业受建设单位委托按照合同约定对工程项目的全过程或若干阶段承包；2．独立承包：发包人将建设工作分别与勘察人、设计人、施工人签订勘察、设计、施工合同承包；3．联合承包：两个以上不同资质等级的单位共同承包；4．挂靠承包：以某一工程企业的名义承包。法律依据：《中

2023-10-16

220人看过
法律综合知识
总承包单位与分包单位的责任关系是什么

一、总承包单位与分包单位的责任关系是什么总承包承单位担连带责任，分包单位接受总承包单位的质量管理。对于分包工程的质量，总承包单位与分包单位都要负责。总承包单位与分包单位之间对分包工程所负的质量责任为连带责任。也就是说，对因分包工程出现的质量问题，建设单位或其他受损害人既可要求总承包单位承担责任，也可以直接要求分包单位承担责任，总承包单位和分包单位应当承担全部责任，不得推诿。二、总承包单位需要什么资质企业资信能力：1．企业注册资本金3亿元以上。2．企业净资产3．6亿元以上。3．企业近三年上缴建筑业营业税均在5000万元以上。4．企业银行授信额度近三年均在5亿元以上。管理人员要求：1．企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历。2．技术负责人具有15年以上从事工程技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称及一级注册建造师或注册工程师执业资格；主持完成过两项及以上施工总承包一级资质要求的代表工程的

2023-11-27

344人看过

法律综合知识
承包方与发包方的区，法律是如何规定的

承包方与发包方的区别：1、概念不同。发包人是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人；承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人；2、责任不同。发包方是建设单位或业主、项目法人；承包方是承包单位、施工企业、施工人。《建筑法》第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

2024-04-23

297人看过
工程监理
承包商承担责任的主要方式是什么

法律咨询：承包商承担责任的主要方式是什么？律师答复：为使建设工程质量达到标准而进行的修理、返工或改建，所发生的费用由承包人自行承担。造成发包人损失的，承包人还应当按照约定或者法律承担赔偿责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定，代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当向建设单位报告，要求设计单位改正。第三十三条建设工

2023-05-07

91人看过