法定代表法定代表
联系人:联系人:
日期:日期:
发包方(甲方):__________
承包方(乙方):
经公开招标,甲方将__________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点:__________。
2、工程总造价:______万元(大写)。
3、工期。乙方确保在XXXX年X月X日开工,于X月X日完工,工程标准达到__合格__级。
4、开工准备。甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付。苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。
5、工程质量。
(1)、所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,
所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
(2)、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
(3)、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
(4)、乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
6、养护管理和质量要求。
(1)、大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)、栽植后及时封堰浇透水;(3)、及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)、苗木要及时防治病虫害;(5)、苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木15个月,养护标准达到《城镇绿地园林养护标准(试行)》,其间发生的费用由乙方负担。
7、违约责任。
甲方责任:
(1)、甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金300元。
(2)、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任:
(1)、工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)、乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款300元;
8、合同的生效与终止。
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
9、合同份数。
本合同一式XX份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
10、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方法人代表(盖章)乙方法人代表(盖章)
合同签订日期:_____
签约地点:_______
-
怎么写小区绿化施工合同
97人看过
-
苗木绿化劳务合同范本
63人看过
-
小区绿化施工方案流程
248人看过
-
园林绿化工程施工公开招标程序
348人看过
-
绿化施工合同补充协议怎么写
181人看过
-
绿化施工合同违约责任有哪些
343人看过
建筑工程施工合同的合同主体是发包方和承包方。 根据我国法律规定,建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,发包人即建设单位,承包人即施工人,施工合同的双方当事人是平等的民事主体。 施工合同的内容一... 更多>
-
-
绿化工程施工合同纠纷应当向哪个法院起诉(绿化施工合同纠纷管辖)青海在线咨询 2023-08-17根据新颁布的民诉法司法解释第二十八条:“建设工程施工合同纠纷,按照不动产纠纷确定管辖”,以及《中华人民共和国民事诉讼法》关于绿化施工合同纠纷管辖第三十三条:“下列案件,由本条规定的人民法院专属管辖:(一)因不动产纠纷提起的诉讼,由不动产所在地人民法院管辖”之规定,自2015年2月4日以后的建设工程施工合同纠纷案件,应当由不动产所在地人民法院进行专属管辖,故本案应当向工程所在地的人民法院起诉。
-
绿化工程合作协议样本宁夏在线咨询 2022-08-27合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。一、写明甲乙双方姓名或者法人名称;二、工程项目。经公开招标,甲方将何地的绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方责任,特签订本合同;三、写明具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等;四、园林绿化所需的材料、动物种类、数目、规
-
绿化工程施工管理办法新疆在线咨询 2022-03-16市属重点建设工程项目、跨区县的建设工程项目和河道、道路建设工程项目的附属绿化工程以及公园建设工程的设计方案,按照基本建设程序审批时,由市市容园林行政主管部门、市林业行政主管部门参加审查;其它建设工程项目的附属绿化工程设计方案,由所在区、县市容园林行政主管部门参加审查。市容园林行政主管部门、林业行政主管部门参加审查时,应当对设计方案是否符合绿化设计标准、规范进行审查。
-
城市绿化工程施工与管理暂行条例对绿化合同的规定广西在线咨询 2022-03-16城市各类建设项目附属绿地应当与主体工程同时设计、按期施工、同时验收。由于季节原因不能完成绿化工程建设的,该绿化工程完成时间不得迟于主体工程竣工后的第一个绿化季节。建设单位向市规划行政主管部门报送建设工程设计方案时,应当同时向市城市绿化主管部门报送附属绿化工程设计方案。市城市绿化主管部门应当在五个工作日内审查完毕。市规划行政主管部门应当按照国家有关规定和本条例规定的城市绿地率标准,确定建设项目附属绿