工程变更导致的损失怎么办
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-16 21:11:56 105 人看过

目前,国内建筑市场竞争激烈,各个承包人为了争揽工程,往往只能忍气吞声,发包人也抓住了承包人的心理,“你不干他干,总有干的”,以致很多承包人在遭遇工程变更导致的损失时,往往不敢提出索赔请求,这样只能导致自身吃亏。承包人在遭遇损失时,应该果断提出索赔要求,积极维护自身权益。

工程变更可导致承包人损失

在建筑工程中,因发包人的原因导致的工程变更,往往会导致承包人的工程量增大、工期延误等,从而造成损失。一般情况下,可能导致承包人损失的常见工程变更有:

1、设计图纸与工作量表中的要求不符设。如尺寸、大小有误需要修改,导致工程量增加。

2、现场施工条件与设计图纸要求相差较大,大幅度地增加了工作量。

3、设计变更。在施工途中,发包人修改设计图,到承包人增加了工程量,工期延误。

4、业主已批准施工进度计划,要求加速施工,应付赶工费。

需要注意的,因发包人原因导致的工程变更不限以上所述情形,在实际建筑工程中,会有各种各样的情形,如冬季、雨季、夜间施工增加费等,承包人应当根据实际情况,提出相应的索赔要求。

怎样索赔

工程变更导致损失的,承包人在大部分情况下,都可以通过以下方式处理索赔事宜:

1、建筑工程合同有约定的,从约定处理。承包人与发包人双方按照合同协商赔偿事宜即可。

2、合同无约定或约定不明的,承包人可与发包人进行协商赔偿事宜。协商,是解决纠纷的有力方式,双方根据实际情况妥善处理赔偿事宜,是最好的情况。

3、协商进行工程造价鉴定。双方当事人对工程变更的工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。,或者直接委托工程造价鉴定机构进行工程造价鉴定,最终确定赔偿的款项。

4、到法院立案起诉,通过法律途径追偿。在无法协商或协商不成的情况下,收集证据资料,委托建筑工程律师到法院起诉追偿,是最后的选择也是最好的选择,往往可以争取到最大的赔偿金额。

因此,对承包人而言,要是因为发包人的原因导致工程变更,从而遭受损失的,最好积极主动提出索赔要求,干了多少活就拿多少钱,否则就只能自身吃亏了。倘若是赔偿事宜仍然心存忧虑的,先向专业建筑工程律师进行咨询不失为一个好办法。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月13日 16:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 财产损失导致误工怎么赔偿
    一、财产损失导致误工怎么赔偿对于财产损毁情况下的赔偿事宜,它并不包括当事人因此而产生的误工费。如果某人因为遭受某种侵权行为,如身体受到某种程度的损伤、费用支付等等,那么针对这种情况,责任人应该要赔偿当事人所花费的所有合理合法的医疗费用、护理费用、交通费用及在治疗与恢复过程中所产生的各种必要的支出,并且还要补偿当事人因为无法工作而导致的收入损失。当责任人的行为引发当事人身体残疾时,他们不仅要承担上述责任,而且还需赔偿当事人相应的残疾生活辅助器具费用和残疾赔偿金;当责任人的行为导致当事人致命时,他们除了需要承担上述责任之外,还需要承担丧葬费和死亡赔偿金。如果某人因为违法行为而造成他人的财产损失,那么根据受损时的市场价值或其他适宜的方法来计算这些损失,也就是只对实际的物质损失进行赔偿即可。只有当责任人的行为侵犯了别人的人身权利,给别人带来严重身心伤害的时候,他们才有可能面临误工费的赔偿要求。《民
    2024-03-10
    445人看过
  • 工程变更造成损失时应如何索赔?
    工程复杂且施工周期长,在工程初期设计的施工计划或建设材料可能不符合实际施工的需要,因此经常出现工程变更的情况,工程变更后的费用承包方能否向发包方索赔,又如何索赔呢?1、承包方可以对合理的工程费用索赔承包方为了确保工程质量,即使没与发包方商量,也可以根据实际施工情况对非自身原因造成的进行变更,例如:增加或减少工作量、改变工程的时间安排、改变工程基线、位置等事项,除非双方另有约定,这部分的内容属于发包方应承担的费用,承包方可以依据双方签订的合同向发包方索赔。2、因承包方的原因所导致的损失,发包人可以索赔(1)承包方如果不是基于工程的需要而自作主张变更工程内容的,或恶意扩大发包人损失的,则因其违反双方约定的事项或欺骗发包人,应承担赔偿责任,发包方甚至还可以主张因承包方单方面的工程变更导致建设合同目的无法实现而解除合同。(2)实践中,常常会出现发包人为了节约成本、缩短工期而违法向承包人发出工程变更
    2023-06-07
    401人看过
  • 云南游导游擅自变更行程损失如何赔偿
    云南游导游擅自变更行程去年底,游客谢某等11人参加南京一旅行社的云南游,在云南雪山一景点,旅行社未经游客同意,将价格便宜的小索道游更改成大索道,让游客多花费60—70元。同时,还随意改变行程,强迫购物,压缩全部旅游景点游览时间。点评:在没有任何原因的情况下变更行程,旅行社需自己承担游客进行大索道游览的费用,且退还小索道费用,并拿出20%的小索道费作为赔付给游客的违约金。谢臻出游维权技巧对于春节出游,旅游质监所所长范福兴认为,游客需要在游前、游时多方注意,既要有维权意识,也要有维权技巧。市民出游前目标要明确,对出游目的地的景点、生活环境、生活习惯等要进行了解。同时,要选择挂有诚信旅行社以及百强旅行社标志的大旅行社。充分咨询后,游客便可签订合同。合同中对旅游内容、费用、退团、合同变更以及甲乙双方的权利义务都要有明确规定,对于一些容易引发纠纷的事项,更要表达得细致清楚。比如:购物的地点和次数、住
    2023-04-24
    112人看过
  • 合同变更给对方带来损失怎么办
    合同一经依法成立,双方当事人必须按照合同的规定严格履行各自的义务,任何一方不得擅自变更和解除。根据《民法典》的规定,合同订立后,不得因承办人或法定代表人的变动而变更或解除。《民法典》之所以这样规定,是因为承办人或者法定代表人签订的经济合同,都是以法人的名义进行的,合同依法成立后,由法人承担义务和享受权利,并承担相应的责任,而不是由承办人或法定代表人享受权利、承担义务和承担相应的责任。所以,合同不能因承办人或法定代表人的变动而变更或解除,否则,应承担法律责任。根据法定条件和法定程序变更或解除合同,是属于合法的法律行为,而不是违约行为,因而不能对负有责任的一方予以法律制裁,但是,变更和解除合同行为的合法性,并不能免除负有责任方的一切经济责任。因变更或解除合同致使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的以外,对造成损失负有责任的一方应赔偿对方的损失。一、哪些情况可以变更合同第一,由合同性质和内容决定
    2023-04-02
    140人看过
  • 延期交房导致个人损失怎么办
    针对延期交房的问题,业主享有的救济措施如下:首先,业主有权向开发商发出紧急通知,要求其立即交付房屋并支付相应的逾期交房违约赔偿金。在此基础上,广大业主亦可依据双方所签订的合法有效合同,通过诉讼途径,要求开发商切实履行合同义务,加快交房进度,并依照业主因逾期交房而遭受的实际经济损失程度进行违约金的补偿。其次,若经过反复催告,开发商仍旧未能按时交付房屋,或者买受人未能及时支付购房款项,且在三个月的合理期限内仍然无法履行相关义务,那么任何一方均有权提出解除合同的申请,这一申请应当得到法律的支持,除非双方在合同中另有明确约定。对于因开发商资金链断裂等原因导致交房日期遥不可及的情况,业主有权选择依法或按约解除合同,同时要求开发商退还已支付的购房款项以及相应的利息和违约金。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
    2024-07-27
    352人看过
  • 因设计变更导致建设工程的工程量发生变化如何处理
    当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。如果当事人在合同里约定:“发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复的,视为认可竣工结算文件”,则可以按照合同的约定处理。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款,而不用再另外提供其他证据证明。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人的损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。律师补充:签证是发承包人或代理人就施工过程中涉及的影响双方当事人权利义务的责任事件所
    2023-05-06
    156人看过
  • 针对设计变更导致的工程款调整措施
    施工中发生设计变更工程价款的调整是,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整工程价款。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认。工程价款及结算的约定风险提示:装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能,最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。还要注意一点,最后结算费用的时候,你应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由您签字认可的,如果是您没有签字认可的,您一概可以不支付相应的费用。1、工程总价款:_________元,大写(人民币):___________
    2023-08-06
    302人看过
  • 员工导致公司损失300万
    员工如果因为工作失误给公司造成经济损失应承担一定的责任。一、公司追究离职员工责任因为劳动者个人的原因造成公司的损失,劳动者辞职后,如果用人单位有证据证明的,用人单位是可以要求劳动者进行一定赔偿的。劳动者给用人单位造成损失,具体需要区别对待;1、劳动者故意造成的损失需要100全额赔偿;比如因为失恋啊、心情不好啊,故意破坏用人单位的产品、设备等;2、劳动者存在重大过失的,50左右;明显可以避免的错误,比如因为违章操作给用人单位造成了经济损失的、喝酒后工作造成损失的,可以要求劳动者承担一半左右的损失;3、劳动者一般过失或者正常工作不存在主观故意或重大过失的,造成的经济损失,无论大小,均不应让劳动者承担。比如让没有保管义务的销售员承担盘点后的货物损失。用人单位不能将经营风险转嫁给劳动者。二、员工损坏公司设备处罚员工损坏公司设备有以下处罚:如果是自然损坏是属于自然磨损,员工是不需要赔偿单位,如果是员
    2023-04-01
    396人看过
  • 不履行合同导致对方损失怎么办
    一、不履行合同导致对方损失怎么办1、赔偿损失。《民法典》第五百八十四条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。”第五百八十四条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”2、支付违约金。《民法典》第五百八十五条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”二、合同有效期和合同履行期的区别合同有效期和合
    2023-06-17
    211人看过
  • 租房合同未履行导致损失怎么办
    租房合同未履行导致损失守约方可以选择解除合同,由违约方承担相应的违约责任,并向守约方支付违约金、赔偿金等;如果守约方拒绝行使合同解除权,则可以要求违约方继续履行该合同。一、公司合同违约怎么办公司签订的合同发生违约时,守约方可以要求继续按合同约定履行合同,也可以要求违约方解除合同并支付违约金。违约方确实不能继续履行合同的,应当赔偿对方因违约造成的损失,包括直接损失和预期利益损失。双方同意解除合同的,违约方可以直接赔偿经济损失。依据我国民法典的规定,合同违约后违约方要承担违约的责任,如果违约是由不可抗力因素造成的,导致合同无法履行的,不承担违约责任。二、签了买家合同不发货怎么办,联系不上发货商依法成立的合同,受法律保护,对当事人具有法律约束力。当事人一不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违约方一般没有合同解除权。因此,违约方不但需要
    2023-03-28
    436人看过
  • 股东变动是否会导致公司章程的变更
    我国法律规定,如果是有限责任公司,新股东是基于股权转让入股的,不但需要签署相应的协议,同时也需要经过全体股东过半数的同意。同时股东之间可以转让部分股权,在协议签署之后,需要修改公司的章程,同时办理工商变更登记。如果是股份有限公司,在新股东入股之后,一般是不需要修改公司章程的。股东变更后的新章程需要表决吗我国公司法规定,转让股权后,公司应当修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载,同时对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。这是修改公司章程不需股东会表决的唯一例外。申请办理公司章程章程变更备案,可持股东会决议原件和公司章程修正案(公司盖章,不需要公司股东在章程修正案上盖章(签字)、公司法定代表人签字即可)。依据《中华人民共和国公司法》第七十三条:依照本法第七十一条、第七十二条转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其
    2023-07-01
    216人看过
  • 定作人中途变更要求导致承揽人损失,如何处理
    在实践中,定作人有权在承揽合同履行过程中对委托事项进行调整或更改,但必须遵循公平正义之原则,不得以恣意方式变更协议条款以致对承揽人造成不必要的经济损失。倘若定作人事先并未跟承揽人达成任何针对调整内容的共识或预先约定,而单方面做出变更,无疑会给做工方带来额外的经济负担甚至是近期无法挽回的损失。在此情况下,定作人在理所当然地承受经济压力负有赔偿责任的同时,承包商根据先前既定计划完成的工作成果,有权得到应有的酬劳;若涉及到承包商须自行承担所需原材料成本以及相应的仓储管理费用,亦有权要求定作人支付相应费用。当新要求与原有任务存在较大差异时,如明显提高了原工作质量需求,增大了工程难度等,定作人应适时考虑提高承包费以表达对此种变动产生的额外费用的尊重和理解。此外,如果定作人单方面改变其要求导致承包商误工,且原本协议期从原来可预见的时间起延迟,产生额外的经济损失将被认定为成就合同违约,因此,因此而引发的
    2024-08-07
    236人看过
  • 工作失误导致单位给职工造成损失怎么赔偿
    工作失误造成单位损失可以发工资,但对造成损失的部分应当赔偿。只要有事实劳动关系存在,用人单位都必须付给相应的工资报酬;工作失误造成单位损失的,单位可以依据双方劳动合同的约定、单位规章制度的规定、过错的大小、损害的程度等要求其赔偿经济损失。一、职工旷工一天扣三天工资合法吗职工旷工一天扣三天工资不合法。旷工当天,用人单位可以不支付工资,除了给用人单位造成了经济损失外,不得额外扣工资的。因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。若扣除后的剩余工资部分低于当地月最低工资标准,则按最低工资标准支付。二、迟到五分钟扣工资怎么规定的是违法的。相关法律规定,除了职工给用人单位造成经济损失外,是不能扣款的。需要用人单位证明迟到对单位造成损失。因劳动者本人原因给用人单位造
    2023-03-22
    123人看过
  • 发包人变更计划导致停工怎么赔偿
    一、发包人变更计划导致停工怎么赔偿1、发包人变更工程计划,存在以下情形的,应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。(1)发包人变更计划,提供的资料不准确的。(2)发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件,而造成勘察、设计的返工、停工的。(3)发包人修改设计。2、发包人进行工程变更,增加承包人(实际施工人)工作量的,双方当事人就工程变更的费用进行协商处理,协商不成的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。3、因发包人工程变成的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、建设工程合同发包人应承担的责任1、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕
    2023-06-15
    455人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程变更的损失赔偿有哪些?
      北京在线咨询 2022-12-31
      建设工程合同中应当对工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式进行约定。因此,工程变更造成损失的,承包方应当根据合同约定以及实际损失向发包方提出索赔,一般包括以下费用: 1、人工费。 2、施工机械使用费工费。 3、材料费。 4、现场管理费。 5、利息。 6、合理利润。 风险提示:在这个工程变更索赔处理程序中,更多的是由承包方与发包方的共同协议,除大部分的必备协调外,
    • 暴雨导致的工程损失如何索赔
      广东在线咨询 2023-08-07
      暴雨造成的经济损失,不存在赔偿。根据民法典规定,因为大风大雨致使工程受到损失的,属于不可抗力,双方不承担民事责任,不存在赔偿问题。 《中华人民共和国民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
    • 因工程变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由谁承担?
      香港在线咨询 2022-10-16
      和开发商协商解决。第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
    • 工程延期导致房屋租金损失
      内蒙古在线咨询 2022-06-29
      工程延期可以主张房屋租金损失。 《民法典》 第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第五百八十三条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。 《民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造
    • 导致员工,造成损失如何办
      河南在线咨询 2022-11-01
      拖欠工资本身就是违反劳动合同法的行为,劳动者可辞职。