工程施工分包的法律规定-法师兄

工程施工分包的法律规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-12 09:11:39 89 人看过

施工分包，是指建筑业企业将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的专业工程或者劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动。

房屋建筑和市政基础设施工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。

本办法所称专业工程分包，是指施工总承包企业（以下简称专业分包工程发包人）将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业（以下简称专业分包工程承包人）完成的活动。

本办法所称劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业（以下简称劳务作业发包人）将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业（以下简称劳务作业承包人）完成的活动。

建设单位不得直接指定分包工程承包人。任何单位和个人不得对依法实施的分包活动进行干预。

分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。

专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可。专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程。

劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定。劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。禁止将承包的工程进行转包。不履行合同约定，将其承包的全部工程发包给他人，或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别发包给他人的，属于转包行为。禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包：

（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；

（二）施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工程中的部分专业工程分包给他人的。

劳务分包合同违约金的法律规定是什么

劳务分包合同关于违约金的法律规定是：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。但是，约定的违约金与造成的损失不相符时，可以根据实际情况进行增加或减少。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

工程总承包
工程总承包能分包施工吗

可以施工分包，根据我国《民法典》规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。一、划分工程分包合同责任的基本原则有什么划分工程分包合同责任的基本原则有：1、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；2、承包人按照合同各自承担相应的责任；3、承包人经发包人

2023-04-03

482人看过
法律综合知识
法律规定的建筑工程施工条件是什么

一、法律规定的建筑工程施工条件是什么1．已经办理该建筑工程用地批准手续；2．依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；3．需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；4．已经确定建筑施工企业；5．有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；6．有保证工程质量和安全的具体措施。二、如何解决建筑工程施工纠纷问题解决建筑工程施工纠纷问题的方式为：1．自行协商和解解决；2．可以请第三方介入进行调解解决纠纷；3．双方签订了仲裁协议的，可以按照仲裁协议的内容申请仲裁解决纠纷；4．不想采取上述方式解决纠纷的，可以向法院提起诉讼解决纠纷。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。三、建筑工程许可证在哪个部门办理建设工程施工许可证，由工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理。《中华人民

2023-09-10

419人看过
法律综合知识
分包规定建筑工程哪些无法分包

一、分包规定建筑工程哪些无法分包1．建筑工程主体结构的施工不可以分包。2．承包单位不可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。3．禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。法律依据：《建筑法》第二十八条承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。二、建筑工程劳务分包纠纷属于什么纠纷建筑工程劳务分包纠纷属于民事合同关系，当事人可以通过法院诉讼途径解决。建设工程分包合同纠纷中，如果是劳务分包企业提供劳务的工程合格，劳务分包企业依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案

2023-07-02

125人看过
工程施工
建设工程施工工期顺延的法律规定是什么？

根据合同条款，以下情况可以导致工期顺延：1指令错误，2未按合同时间提供图纸，3延期开工或暂停施工，4未完全履行告知义务导致地址条件发生变化，5对工程质量的检验影响施工正常进行，6未按照合同时间支付工程预付款和进度款，7供应的材料设备不合格。根据合同条款,以下情况可以导致工期顺延:1.如果指令错误,可以顺延工期。2.如果未按合同时间提供图纸,也可以顺延工期。3.如果延期开工或暂停施工,同样可以顺延工期。4.如果未完全履行告知义务导致地址条件发生变化,也可以顺延工期。5.如果对工程质量的检验影响施工正常进行,同样可以顺延工期。6.如果未按照合同时间支付工程预付款和进度款,也可以顺延工期。7.如果供应的材料设备不合格,同样可以顺延工期。根据合同条款，哪些情况可以导致工期顺延？根据合同条款，工期顺延的情况主要包括以下几种：首先，因不可抗力导致施工进度延误；其次，合同一方未能按照约定时间交付材料、设

2023-11-14

328人看过

法律综合知识
如何界定拆分工程承包，相关法律规定

一、如何界定拆分工程承包依据建筑法的规定，工程的承包人将全部工程肢解以后以分包的名义转包给其他人的，可以认定为拆分工程承包。二、相关法律规定《中华人民共和国建筑法》第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责

2024-04-02

115人看过
合同形式
施工合同的法律规定包括哪些形式？

法律规定的施工合同可分为总价合同、单价合同、成本加薪合同和分包合同。1、总价合同：总价合同是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包商相应完成项目全部内容的合同；2、单价合同：单价合同是指承包人在投标时，根据招标文件中列出的工程量表，确定各部分工程费用的合同类型；3、成本加薪合同：成本奖励合同是发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并以事先约定的方式支付奖励的合同类型；4、分包合同：分包合同是指两个以上承包人对筹建人负责完成基本建设项目的合同。法律规定的施工合同形式有几种法律规定的施工合同形式有四种：总价合同、单价合同、成本加酬金合同和分包合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的合同，是发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程明确相互权利、义务的协议。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工

2023-07-08

107人看过
法律综合知识
工程分包如何规避法律风险

一、工程分包如何规避法律风险工程分包中规避风险责任的方式如下：1．严格审查分包人的资格和资质，确保其具备相应的施工能力和技术水平。在签订分包合同前，要对分包人的资质、资格和信誉进行全面了解，并确保其具备完成分包工程所需的资质和技能。2．明确合同条款，确保合同内容详细、完整、明确。在签订分包合同时，要明确约定工程范围、质量标准、工期、价格及付款方式、违约责任等内容，并确保合同内容明确、具体、完整。3．强化现场管理，确保分包工程的安全和质量。在施工过程中，要加强现场管理和监督，确保分包人按照合同约定和施工规范要求进行施工，防止出现安全和质量问题。4．及时处理纠纷，确保工程进度和效益。在施工过程中，如出现纠纷或问题，要及时协商处理，避免纠纷扩大或恶化。如协商不成，可以寻求法律途径解决。5．购买保险，转移风险。为分包工程购买相关保险，如建筑工程一切险、安装工程一切险等，可以转移分包工程的风险，减少

2024-01-16

96人看过
工程施工
什么是建筑工程施工违法分包

建筑工程施工违法分包是指承包单位承包工程后违反法律法规规定，把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为。存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）承包单位将其承包的工程分包给个人的；（二）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；（三）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（四）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（五）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；（六）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。律师补充：合法的分包须满足以下几个条件：（一）分包必须取得发包人的同意；（二）分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去；（三）分包必须是分包给具备相应资质条件的单位；（四）总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相

2023-05-06

212人看过

工程转包
分包工程的法律影响力

工程二次分包的法律后果：1、对违法分包行为责令改正，有违法所得的，予以没收并处罚款，2、可能被责令停业整顿，降低资质等级；3、如果情节严重，资质证书会被吊销；4、如果造成损失的，应当承担赔偿责任。工程分包的含义工程分包是指获得整个工程或区段工程合同的承包人，按照国际惯例将该工程按专业性质或工程范围再分包给若干家分包人承担施工任务，一般为分包人直接与承包人签订分包合同。建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位，该承包人不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中，作为发包一方的建筑施工企业是分发包人，作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。根据交易对象的不同，建筑工程分包包括专业工程分包和劳务作业分包两类。专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建

2023-07-06

416人看过
工程招标
分包工程招标规定

根据《招标投标法》第一章总则中第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法的规定，我国境内的所有招标投标活动均由该法调整。但在具体实践中，《招标投标法》调整和招投标管理部门监管的范围一般是工程的整体招标，也就是俗称的总包招标。由于已经进行了一次招标，总包的中标人往往对分包工程进行直接发包。如一些国有总承包施工单位中标承接住宅工程任务后，将其中的桩基、绿化等部分工程直接发包给其它专业施工单位。由于《招标投标法》中对此种行为没有具体规定，招投标管理部门对总包招标结束的分包招标也不再进行管理，造成分包招标失控的局面。

2023-06-09

457人看过
工程转包
总结非法分包工程的法律责任及防范措施

根据《建筑法》规定，对于非法分包工程，相关单位将承担以下法律责任：首先，责令改正；其次，没收违法所得；第三，处以罚款；第四，责令停业整顿；最后，降低资质等级。情节严重的，吊销资质证书。同时，承包单位对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包的单位承担连带赔偿责任。以下是改写后的内容：根据《建筑法》的规定，对于非法分包工程，相关单位将承担以下法律责任：首先，责令改正；其次，没收违法所得；第三，处以罚款；第四，责令停业整顿；最后，降低资质等级。2．情节严重的，吊销资质证书。3．并且承包单位对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包的单位承担连带赔偿责任。非法分包工程的惩罚措施有哪些？非法分包工程是一种违法行为，会对建筑行业带来严重的影响。针对这种违法行为，国家采取了一系列的惩罚措施。首先，对于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，会处

2023-09-07

160人看过
工程分包
制定施工分包合同有法律效力吗

施工合同分包合法。分包是指建筑工程总承包单位将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位的行为，进行分包时其主体应当具有相应的资质，一并征得发包人的同意。一、工程个人承包有效吗工程个人承包无效，个人没有资格成为承包方。总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，承包人必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书。二、转包与分包区别有哪些转包与分包区别如下：1、在工程分包常识分包中，承包商与分包商承担连带责任，分包商与分包商不承担连带责任。2、只要分包不是分包建筑工程主体结构的施工内容或分包给不具备相应资质的单位等违法分包行为，法律允许发包人同意，法律禁止分包。3、工程分包中的非法分包，是指承包在承包建设项目后不履行合同约定，直接分包或肢解承包的所有建设项目，以分包的名义分包给他人。4、工程分包是指与发包人签订施

2023-06-26

139人看过

有期徒刑
分析工程违法分包的法律性质

一、施工单位将工程分包给个人的；二、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；三、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的；四、施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；五、专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；六、劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；七、劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。什么是工程违法分包以下情形是违法分包：1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；2、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；3、分包单位将其承包的建设工程再分包的。4、法律依据：《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿

2023-07-10

222人看过
工程分包
什么是工程分包，关于工程分包有何规定？

分包分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。分包对一些指定的施工任务更为专业，总包主要的任务是针对项目对各方进行协调管理。分包活动中，作为发包一方的建筑施工企业是分发包人，作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。根据交易对象的不同，建筑工程分包包括专业工程分包和劳务分包两类。《民法典》第七百九十一条规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。分包需要满足哪些条件合法的分包须满足以下几个条件：（1）分包必须取得发包人的同意；（2）分包只能是一次分包，即分包单位不得再将其承包的工程分包出去；（3）分包必须是分包给具备相应资质条件的单

2023-05-07

318人看过