项目施工的索赔与反索赔-法师兄

项目施工的索赔与反索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-10 14:44:11 71 人看过

提起索赔，人们往往仅认为是施工单位向建设单位的索赔。实际上，在项目管理过程中，甲方向乙方提出索赔的机会也很多。当前，工程施工中的索赔与反索赔问题，已引起越来越多的项目经理的重视。

《合同条件》第31条中规定，“……乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和施工规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造在怕损失……”，此就是说，业主可以向乙方提出的索赔。在此类索赔中，甲方往往处于主动地位，可从应付工程款中扣除，甚至可以用留置乙方材料设备的方法作为抵押。

那么，甲方可以向乙方提出哪几方面的索赔呢？

首先，工程质量索赔。这类索赔通常表现为，要求乙方对有缺陷的产品进行修补；要求乙方不能通过验收的产品进行返工；要求乙方在规定的时间内修复存在质量问题的工程等。

其次，工程进度索赔。合同中已明确规定了工程竣工日期，除在合同执行中甲方代表已批准的延长工期外，乙方必须在合同规定日期内完成合同规定的内容。否则，甲方就会提出索赔。

最后，工程保修款。工程保修款是工程竣工阶段后的保修制约，当保修期内工程质量有问题时，甲方通知乙方限期内修理。否则，甲方可以请其他人员修补，并预扣乙方的保修款支付外请人员进行修补的一切费用。

上面谈的是有关甲方索赔方面的管理，下面着重介绍项目经理的反索赔管理，即索赔的预防与反击。在索赔管理策略上表现为防止被索赔，使对方找不到索赔的机会，在工程管理中体现为签署严密的合同条款，避免己方违约。反索赔分为预防性反索赔和反击性索赔。预防性反索赔又包括签定有利于自方的合同；认真履行合同，防止自己违约；发现自己违约，应及时补救，减少损失；双方都有责任时，首先提出索赔，反击性反索赔包括反驳对方的索赔要求；用提出索赔平衡索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

工程造价
项目停工工程款如何索赔

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算，根据有关规定，其机械停置费按第一类费用中的（1）折旧费，（2）大修理费，（3）经常修理费，（4）机上人工四项费用之和，乘以实际停置台班数（每天只计一个台班

2023-02-25

88人看过
合同期限
与工程建设索赔和反索赔有关的法律问题

法律咨询：乙方未在合同期限内完成工程，工程质量达不到设计和施工规范要求，或其他行为使合同无法履行时，就工程施工索赔和反索赔进行的咨询，甲方代表可以通知乙方按本协议约定支付违约金，并赔偿甲方因违约造成的损失。”也就是说，业主可以向乙方提出索赔，在这种索赔中，甲方往往是主动的，可以从工程款中扣除，甚至可以采取扣留乙方材料设备作为抵押的方式。那么，甲方可以向乙方提出哪些方面的索赔？首先，工程质量索赔。这种索赔通常表现为要求乙方对缺陷产品进行返修；对验收不合格的产品要求乙方返工；对出现质量问题的工程要求乙方在规定时间内进行返修。第二，工程进度索赔。工程竣工日期已在合同中明确规定。除合同执行期间经甲方代表批准延长工期外，乙方必须在合同规定的日期内完成合同规定的内容。否则，甲方将提出索赔。最后，项目保修。工程保修金是工程竣工后的保修限制。保修期内工程质量出现问题，甲方应通知乙方限期修复。否则，甲方可要

2023-05-07

411人看过
交通事故认定书
车祸可以索赔的赔偿项目

第一，一般性项目。也即常见的医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、住宿费、后续治疗费等，此类费用以相应的单据、票据为据，简单相加即可得到赔偿的总数额。第二，与伤残相关项目。（1）残疾赔偿金。伤残案件主要项目之一，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入，结合受害人年龄、伤残级别计算。（2）被抚养人生活费。受害人有老幼需要抚养的，可主张被抚养人生活费，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出，结合被抚养人年龄、伤残级别计算。（3）护理费。伤残受害人需要人呵护日常，例如请护工的，就会产生护理费的问题，护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。（4）精神损害抚慰金。根据伤残级别的大小，目前我国各地实践中，从3000元到10万元不等，且个别地区跟事故责任大小紧密相关。（5）残疾辅助器具费。车祸索赔的方式在外地出车祸的索赔流程如下：首先进行报案，由交警出

2023-07-24

152人看过
医疗纠纷
医疗纠纷索赔的项目

医疗纠纷赔偿的项目有以下十一种类型，依据《医疗事故处理条例》第五十五条规定如下：1、医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算；2、误工费：按照患者因误工减少的固定收入计算；3、住院伙食补助费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。4、陪护费；5、残疾生活补助费：根据伤残等级，按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算；6、残疾用具费；7、丧葬费：按照医疗事故发生地规定的丧葬费补助标准计算。8、被扶养人生活费；9、交通费：按照患者实际必需的交通费用计算，凭据支付。10、住宿费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿补助标准计算，凭据支付。11、精神损害抚慰金：按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。造成患者死亡的，赔偿年限最长不超过6年；造成患者残疾的，赔偿年限最长不超过3年。一、医疗纠纷赔偿金额怎么确定对于医疗纠纷的赔偿的具体金额要

2023-03-03

488人看过

建筑工程索赔
工程停工费用多久可以索赔,建筑工程索赔的项目

一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

2023-04-19

266人看过
承诺
对工程项目管理索赔的认识

[摘要]索赔是社会科学与自然科学融为一体的边缘科学。在市场经济趋于发展的我国建筑市场，任何工程项目管理中出现索赔都是不可避免，项目管理者要想成功管理和经济效益最大化，就必须重视工程索赔问题，增强索赔意识。当然，索赔管理它涉及到工程技术、工程管理、商贸、财会、法律和公共关系等诸多方面。索赔工作处理得好坏直接关系项目管理层的综合管理水平乃至项目管理的成败。无论业主还是承包商，合同管理都是项目管理的重要构成，工程索赔作为合同管理的一部分，却是一项极其重要、且具复杂性而又系统性、既严格又细致的工作内容，它能直接影响合同执行的最终结果。所以，探讨和关注建设工程项目管理中的索赔是很有实际意义的。关键词：工程索赔工程施工项目管理十几年来，我国逐渐推行工程建设项目监理制，这是与国际接轨迈出了时代步伐，随着加入WTO后市场经济体制的建筑市场建立与发展，工程建设监理制的普及与深入，深化工程项目管理中的索赔势在

2023-06-10

452人看过
合同条款
如何索赔项目延误

1、什么是工期在合同条款中，工期的概念是：原合同规定的竣工工期加上发包人的风险和工期延误的原因。其中，因发包人风险和原因造成的工程延误，是指经监理工程师书面批准延长合同竣工期限，根据合同有关规定，非承包人自身原因造成的。第二，什么是工程延误在工程建设过程中，经常发生一些不可预见的干扰事件，使工程建设不能顺利进行，干扰了预定的施工计划，从而造成工期延误。非承包人原因造成的工期延误，承包人有权提出索赔，监理工程师在与发包人、承包人协商后，决定延长竣工期限。工期延长的原因是：（L）任何形式的附加或附加工程。（2）合同条款中提及的任何延误原因，如图纸延迟交付、工程暂停、现场提供延迟等。（3）极端恶劣的天气条件。（4）由雇主造成的任何延误、干扰或妨碍。（5）非承包商原因或责任的其他不可预见事件。第三，如何索赔工期延误会给合同双方造成一定的损失。发包人不能按计划实现投资目的，因工程不能及时交付生产，失

2023-05-07

413人看过
工时
工程项目变更可以索赔吗

一、关于项目变更1、取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；5、为完成工程需要追加的额外工作。二、关于索赔的相关事项1、承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利：（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3）索赔事件具有连续影响的，承包

2023-03-28

156人看过

直系亲属
项目索赔操作手册

1．承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2．总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3．承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4．总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理。5．总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6．总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。工伤索赔程序是如何的？1．按工伤保险条例规定，工伤及伤残等级的认定和鉴定分别需要两个程序和两个部门完成。2．工伤的认定。《工伤保险条例》第十七条规定：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统

2023-07-06

461人看过
合同条款
谈建设工程项目的索赔管理

索赔的概念，概括地说，是作为合法的所有者及权利方，申请或要求认为自己应该得到的资格、权益或付款，也就是索赔赔偿。建设工程项目索赔，是签订工程承包合同的开发商和承包商在履行合同过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任造成的实际损失，向对方提出的经济补偿和时间补偿的要求。工程项目建设过程中的索赔管理是一门综合社会科学和自然科学为一体的边缘学科，它广泛地涉及到工程技术和管理、合同管理、造价管理、财务分析、工程设计、施工、监理、工商贸易、法律法规、公共关系等专业学科。索赔是这些知识的有机结合及综合的灵活应用。因此作为一个建设工程项目的甲乙双方，都必须尽快适应市场经济的需求，把工程索赔管理工作作为开展企业经营管理工作的重要内容，建立相应的工程监理、合同管理、成本管理、进度管理和索赔管理体系。对于监理工程师而言，必须知道如何避免索赔事件发生，一旦发生了索赔事件，又该如何处置。因为索赔事件是在建

2023-06-10

286人看过
合同条款
项目索赔报告的一部分

索赔报告部分（1）总则。包括以下具体内容：①前言；②索赔项目概述；③具体索赔要求：工期延长天数或索赔金额；④报告编写和审核人员。（2）合同报价。索赔报告的一个关键部分是索赔的基础。一般包括以下内容：①索赔处理过程概述；②发出索赔通知的时间；③引用索赔合同条款；④注明所附证据。（3）索赔额计算。索赔报告的主体部分也是经济索赔报告的第三部分。索赔计算的主要组成部分有：人工费、材料费、设备费、现场管理费、总部管理费、投资利息、税金、利润等。每项费用应附有相应的证明或文件。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔的合理性有了充分的认识，这对索赔的快速解决非常重要。（4）工期延长示范部分。工期索赔报告第三部分。索赔报告中工期论证的主要方法有：①条形图法，②CPM关键路径法，③PERT程序评审技术等。在索赔报告中，承包商应讨论EOT，详细说明实际竣工时间和理论竣工时间，并说明延期依据（天）。（5）

2023-05-07

490人看过
不可抗力
工程项目中如何进行索赔

索赔是一种正当的权利或者要求，是合理、合情、合法的行为，如果业主和承包商都能够恪守合同，也不需要去索赔什么。但当某一方不遵守合同，我们要在正确的履行合同的基础上，正确合理的赔偿，维护和争取自己的正当利益。工程项目实施过程中，有很多的原因都能导致索赔的发生，你都注意到了吗？一、因监理工程师的延误导致的你必须要索赔的情况：1．图纸、指令等的签发延误导致的工期延误及系列的影响；2．放样资料不正确导致的工期、材料浪费、质量等问题；3．取样与实验或检验费用；4．暴露和开孔费用；5．工程暂停等。二、因业主的延误导致的你必须要索赔的情况：1．未能及时、按要求提供工程用地及出入通道；2．未能及时向承包人付款。三、其他原因：不利的实物障碍、自然条件、化石、文物、不可抗力等。四、施工过程中可以导致索赔的原因：1．风险分担不均；2．施工条件变化；3．工程变更；4．工期拖延；5．业主违约；6．合同缺陷；工程所在的

2023-06-10

302人看过

业主
施工索赔的特点？

特点一索赔具有双向性。承包商可以向业主索赔，业主同样可以向承包商索赔。特点二索赔以实际发生的经济损失或权利损害为前提。一、发生保险竞合应该如何赔偿保险竞合是指同一保险事故发生导致同一保险标的受损时，两个或两个以上的保险人对此均负保险责任的情形。对保险竞合的处理，通常做法是被保险人可以有两种以上的方式进行索赔。在保险竞合的情况下提供保险保障的保险人都有赔偿的义务，被保险人可以依据任何一张保单提出索赔。在实践中，被保险人一般依据先签发的保险单索赔。根据保险的补偿原则，被保险人从某一保险人那里得到补偿后，就丧失了向另外保险人索赔的权利。如果被保险人从某一保险人没有获得损失的完全补偿，不足部分可以向另外一家保险公司索赔。而对于重复保险的赔偿的处理，通常由保险人进行分摊。我国法律规定的赔偿方式是比例分摊方式。二、费率招标和清单招标的区别清单招标：由招标方提供工程量清单，投标方填写价格，计算合价及总价

2023-02-21

345人看过
合同风险
施工反索赔具体有哪些实施措施

(1)计划管理。对基建项目的投资、工期和质量要有一个符合实际的计划，推行限额设计(即按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计)，严格控制工程造价，减少结算和付款风险。国家计委规定，自1991年起，凡因设计单位错误，漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支，要扣减设计费3%-20%：(2)招投标管理。进一步加强规范设计、监理和施工过程的招投标，树立全面的招投标理念，把设计和监理推向市场，并对设计进行监理，进一步监督设计的质量和进度。杜绝边施工边设计，不给承包商因为工程变更而获得大量的索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，把不合适的承包商和项目经理挡在投标的门外。(3)合同管理。业应认真研究合同条款的内涵，签订内容全面，切实可行的合同，要充分考虑到工程在未来建设和结算中的各种可能的风险，把工程建设管理紧扣在合同之内。对索赔费用的结算

2023-06-13

376人看过