延长项目合同期限的条件是什么
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:31:11 408 人看过

有下列情形之一的,项目合同工期顺延:

1。发包人未按合同约定的时间开工的,以实际开工时间为工期起点,相应顺延工期。

2。虽然他们进入现场,但并不具备启动条件。如不能满足开工的客观条件或法定条件,如施工现场未达到合同规定的开工要求,相关法定审批手续未办妥等。

3。发包人未能在合同规定的时间内提供符合要求的图纸。

4。发包人未按合同约定支付工程款的。

5。发包人或者监理人未及时发出指示、确认或者答复的。

6。设计变更导致工程量的增加。

7。发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、测量报告和其他书面资料有错误或遗漏的。

8。发包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行计算延长。

9。停水、停电、停气超过8小时,非发包人原因(本条在2013年版施工合同中已删除,故无需顺延工期)。一些合同专用条款约定,停水、停电、停气的风险由承包人承担)。

10。因发包人供应材料延误,工期延误。11。不可抗拒的力量,如台风、政府命令(如高考、召开重要会议)停工等。发包人因承包人以外的原因要求停工。

13。监理人因承包人以外的原因责令停工。

14。承包人按合同约定的程序完成隐蔽工程后,发包人要求重新进行开挖验收,验收合格。

15。因承包人原因造成工期延误。发包人与承包人在施工过程中因工程竣工质量发生纠纷,承包人为避免损失扩大而暂停施工,但最终确定工程竣工质量合格。

17。发包人未协调好土地权属和相邻关系问题,相关第三方影响承包人正常施工。

18。因非正常恶劣天气而非不可抗力造成工期延误的。19。在不利的物质条件下而非不可抗力的情况下,工期延误。

20。因发包人原因造成的其他工期延误。

在这种情况下,理论上,工期可以推迟。当然,工程工期在实践中能否顺延,工程工期延长后能否在法律上得到支持,能否用于索赔,仍然是一个非常复杂的问题(工期延误与索赔是一对相互关联的概念)。因为一方面要处理好具体问题;另一方面工期的延长也涉及到一系列问题,如延长程序、证据固定、索赔权等。

实际上,如果出现上述20种情况之一,您可以要求推迟之前约定的工期。至于什么时候延期,需要分析具体问题,至少要确定一个比较合理的延期期限。

相关知识

工期顺延是合法的

1。工程量的增加

在施工过程中,发包人往往要求承包人增加工程量,这必然导致工期的增加。在这种情况下,工期自然顺延。

2。发包人变更设计

发包人在施工过程中变更设计的,承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除,即相应的工期顺延。

3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因,政府有关部门要求停工的,停工期从工期中扣除。一般来说,双方在施工合同中约定,发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时支付进度款的,承包人有权停工,工期延误由发包人负责。

5。施工过程中发包人指定的分包人与承包人的不当联系

在实践中,通常会出现发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等工程分包给他人,或要求发包人按合同约定分包的情况承包人将工程分包给指定的施工单位。但在施工过程中,承包人与分包人的施工衔接不当,可能导致工期延误。在这种情况下,发包人应承担相应的工期延误责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第十五条的规定,当事人在建设工程竣工前对工程质量有争议,工程质量经鉴定合格的,延长工期。工程质量鉴定能否作为工期顺延的理由,主要取决于工程质量是否合格。工程质量经鉴定合格的,以鉴定期为顺延期;否则,工程质量经鉴定不合格的,工期不予顺延,承包人未完成工程的,应承担相应的违约责任。发生不可抗力或其他非承包人原因的事故时,承包人有权顺延工期。如地震、暴雨时不能施工,工期顺延。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月19日 14:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同期限相关文章
  • 延长拘留期限的条件
    刑事诉讼法
    我国刑事诉讼法第69条明确规定了公安机关刑事拘留的期限、延长期限及理由。即延长拘留期限的情况分为两类:一是在特殊情况下提请审查批准逮捕的时间可以延长1至4日;二是对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子提请审查批准逮捕的时间可以延长至30日。刑事拘留最长期限,按照《治安处罚管理条例》和《刑事诉讼法》等规定,治安拘留最长期限为15天,一般的刑事案件刑事拘留的最长期限是14天,对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子的最长拘留期限为37天。不过,拘留只是刑事案件处理的开始,37天内会变为逮捕,然后就是长时间的羁押,直到法院判决生效为止。时间通常半年到一年之间。当然,也有可能变为取保候审。一、延长拘留期限通知书公安局延长拘留期限通知书字[]号案件名称:案件编号:犯罪嫌疑人:性别年龄羁押处所:执行拘留时间:执行拘留期限:延长拘留期限原因:批准人:批准时间:办案人:办案单位:填发时间:填
    2023-04-06
    265人看过
  • 刑事案件延长办案期限的条件是什么
    一、刑事案件延长办案期限的条件第六届全国人大常委会第六次会议通过了《关于刑事案件办案期限的补充规定》。这个补充规定,总的原则是促使公、检、法机关进一步提高办案效率,严格执行刑事诉讼法规定的办案期限,切实保障公民的人身权利。同时对少数特殊情况作了补充规定,其中第二条规定:交通十分不便的边远地区的重大复杂的刑事案件,按照法定程序,经过省人民检察院或省高级人民法院批准后可以适当延长办案期限;并规定这类地区由省、自治区人民代表大会常务委员会确定。二、刑事案件的程序及时间1、拘留期限拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时,并应当在拘留后二十四小时以内,通知被拘留人的家属。公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以
    2023-04-07
    131人看过
  • 刑诉法延长拘留期限的条件是什么
    对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。《中华人民共和国刑事诉讼法》没有对流窜作案、多次作案、结伙作案作出具体规定,《公安机关办理刑事案件程序规定》明确“流窜作案”,是指跨市、县管辖范围连续作案,或者在居住地作案后逃跑到外市、县继续作案;“多次作案”,是指三次以上作案;“结伙作案”,是指二人以上共同作案。根据法律规定,公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:1、正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;2、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;3、在身边或者住处发现有犯罪证据的;4、犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;5、有毁灭、伪造证据或者串供可能的;6、不讲真实姓名、住址,身份不明的;7、有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。公安机关拘留人的时候,必须出示拘留证。一、延长拘留期限至七日法治依据是什么?依
    2023-02-23
    202人看过
  • 法院民事拘留期限延长的条件是什么?
    对被拘留15天的人,法院没有权延长拘留时间的。法院决定的拘留属于司法拘留,根据《民事诉讼法》的规定,拘留最多15天,一次拘留是不可以超过15天时间的。所以法院在15天拘留期满后,是无权再延长拘留时间的。但是,有一种情况除外,即如果当事人有多个妨碍民事诉讼的行为,法院在第一次决定拘留时,只是针对其中一个行为进行了处罚,那么在第一次拘留期满前,法院有权再决定针对当事人的另一个妨碍民事诉讼的行为采取司法拘留的制裁措施,从而实际上延长了拘留时间,但这属于二次拘留,并不违法。一、刑事拘留的特点有哪些?主体唯一性,有权决定采用拘留的机关一般是公安机关。人民检察院在自侦案件中,对于犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的以及有毁灭、伪造证据或者串供可能的犯罪嫌疑人也有权决定拘留。人民法院没有刑事拘留权。法院拥有司法拘留的决定权,诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪
    2023-03-05
    210人看过
  • 行政复议申请延长期限的条件是什么?
    根据《行政复议法》第9条的规定,申请延长期限必须具有以下两个条件1、耽误法定申请期限的原因必须是由于不可抗力或者具有其他正当理由。2、延长期限的申请必须经过行政复议机关的审查批准。一、税务行政复议的期限申请人可以在知道税务机关作出具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。因不可抗力或者被申请人设置障碍等其他正当理由耽误法定申请期限的,申请期限自障碍消除之日起继续计算。纳税人、扣缴义务人及纳税担保人对税务机关作出的征税行为行为、税务机关不予依法办理或者答复行为中不予审批减免税或者出口退税、不予抵扣税款、不予退还税款行为不服的,应当先向复议机关申请行政复议,对行政复议决定不服,可以再向人民法院提起行政诉讼。申请人按前款规定申请行政复议的,必须先依照税务机关根据法律、行政法规确定的税额、期限,缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保,方可在实际缴清税款和滞纳金后或者所提供的担保得到作出具体行
    2023-04-06
    87人看过
  • 劳动合同试用期延长的条件是什么?什么情况下可以延长试用期
    一、试用期是什么意思?试用期是指包括在劳动合同期限内,用人单位对劳动者是否合格进行考核,劳动者对用人单位是否符合自己要求也进行考核的期限,双方在试用期内互相了解、双向选择,来决定是否建立劳动关系。劳动合同法中规定的能够约定试用期的最低起点是三个月,如果劳动合同期限不满三个月,不得约定试用期。劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。但是劳动合同期限的长短并不是规定试用期的唯一标准,还需要考虑该工作的具体内容,比如一些体力劳动几天就可以胜任,没必要有几个月的试用期。劳动合同法中规定同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。如果试用期已过,变更工作岗位不可以重新设定试用期。如果在试用期以内变更工作岗位,无需重新履行试用期,而是在双方约定的情况下继续履行剩余的试用期
    2023-04-03
    344人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    如果未办理批准等手续不影响合同生效的,合同自依法成立的时候具有法律效力;如果未办理上述手续会影响合同生效的,则手续办理完成后合同具有法律效力。合同的终止期限由合同双方当事人确定,并且在合同中做出明确的规定。有生效期限的合同,自期限届开始时生... 更多>

    #合同期限
    相关咨询
    • 延长劳动合同期限用工的条件是什么?
      湖南在线咨询 2022-07-07
      1、双方协商一致续订劳动合同; 2、劳动合同期满,存在用人单位不得解除合同的情况之一的,劳动合同应当续延至相应的情形消失; (1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的; (2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; (3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的; (4)女职工在孕期、产期、哺乳期的; (5)在本
    • 劳动合同期限延长的条件
      青海在线咨询 2022-05-31
      合同到期双方约定的情况下可以延期第十九条劳动合同应当以书面形式订立,并具备以下条款: 1、劳动合同期限; 2、工作内容; 3、劳动保护和劳动条件; 4、劳动报酬; 5、劳动纪律; 6、劳动合同终止的条件; 7、违反劳动合同的责任。 劳动合同除前款规定的必备条款外,当事人可以协商约定其他内容。 第二十条劳动合同的期限分为有固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限。劳动者在同一用人单位连续工作满十
    • 劳动合同期限延长有什么条件
      吉林省在线咨询 2021-03-18
      合同到期双方约定的情况下可以延期第十九条劳动合同应当以书面形式订立,并具备以下条款: (一)劳动合同期限; (二)工作内容; (三)劳动保护和劳动条件; (四)劳动报酬; (五)劳动纪律; (六)劳动合同终止的条件; (七)违反劳动合同的责任。 劳动合同除前款规定的必备条款外,当事人可以协商约定其他内容。 第二十条劳动合同的期限分为有固定期限、无固定期限和以完成一定的工作为期限。劳动者在同一用人单
    • 延长刑拘期限的条件是什么
      香港在线咨询 2023-01-14
      对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,可以延长刑事拘留的期限。 一般情况下,刑事诉讼拘留的期限最长为14日。流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,拘留期限最长为37日。 流窜作案,是指跨市、县范围连续作案,或者在居住地作案后逃跑到外市、县继续作案;多次作案,是指3次以上作案;结伙作案,是指2人以上共同作案。 犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人委托的律师及其他辩护人认为拘
    • 延长劳动合同期限和需要续签的条件是什么
      河南在线咨询 2022-11-04
      根据《劳动合同法》第四十二条规定,劳动者有下列情形之一的,劳动合同期满后应当延续: (一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的; (二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; (三)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的; (四)女职工在孕期、产期、哺乳期的; (五)在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不