设计合同违约要付什么责任-法师兄

设计合同违约要付什么责任

来源：互联网时间： 2023-06-14 18:50:48 450 人看过

(1)发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

(2)审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。

(3)发包人原因要求解除合同，按照设计人完成设计工作的进展情况按以下原则处理：

a、设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。

b、已开始设计工作但实际完成的工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。

c、设计工作未全部完成但实际工作量超过超过一半时，支付该阶段全部设计费。

2、设计人的违约责任。

(1)设计错误。

a、设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

b、由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

c、由于设计错误导致工程实际受到严重损失时，应根据损失的程度、设计人责任大小、合同约定的百分比承担损害赔偿责任。

(2)延误完成设计任务。

由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2‰。

(3)设计人原因要求解除合同，应双倍返还定金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

继续履行
勘察、设计合同承包人承担哪些违约责任

勘察、设计合同承包人承担的违约责任：勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期的，勘察、设计合同承包人应当承担瑕疵履行违约责任；延误工期的，勘察、设计合同承包人应当承担迟延履行违约责任。合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任有哪些1．采取补救措施的含义。采取补救措施作为一种独立的违约责任形式，是指矫正合同不适当履行（质量不合格）、使履行缺陷得以消除的具体措施。这种责任形式，与继续履行（解决不履行问题）和赔偿损失具有互补性。2．采取补救措施的类型。关于采取补救措施的具体方式，我国相关法律做了如下规定：（1）民法典582条规定为：修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等；（2）消费者权益保护法第48条规定为：修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用、赔偿损失；（3）产品质量法第40条规定为：修理、更换、

2023-07-27

120人看过
仲裁机构
支付违约条款与合同责任

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。合同中违约条款怎么写1．违约责任承担方式，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2．违约责任条款约定，违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。3．损害赔偿的范围，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。4．违约金，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的

2023-07-11

233人看过
合同违约责任
建设工程设计合同违约责任的法律纠纷解决

违反建程设计合同违约责任如下：（一）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或者解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人已支付的定金或者发包人未按照专用合同条款向设计人支付违约金；（二）发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应当按照专用合同条款向设计人支付违约金；（三）发包人上级或者设计审批部门不审批设计文件或者本合同项目停止施工，发包人应当自事件发生之日起15日内按照通用合同条款向设计人结算并支付设计费。建设工程设计合同纠纷的诉讼时效是多久？诉讼时效的起算也即诉讼时效期间的开始，它是从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算，即从权利人能行使请求权之日开始算起。行使请求权的前提是权利已经确定。工程款未结算，说明双方的权利义务还未确定，行使请求权的条件还不具备，诉讼时效还没有起算。工程结算后，双方的权利义务已明确，债权人对自己的权利是否受到侵犯可以做出明确的判

2023-07-02

192人看过
合同条款
发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任？

发包人应承担设计合同违约责任如下：1、发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并书面通知发包人；2、延误审批工作，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设，视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后，按照设计人已完成的全部设计任务处理，发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建设工程设计合同违约责任有哪些建设工程设计合同违约责任：（一）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。（二）发包人未按专用合同条款

2023-07-04

94人看过

继续履行
违约退租需要写合同吗，违约责任是什么

承租人提前退租是否需要承担违约责任，是根据具体的情形确定的。那么，如果承租人不具备合理合法的理由擅自要求解除租赁合同、提前退租的，应当按照合同约定或者法律规定承担违约赔偿责任。《民法典》中明确规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。为了避免履行租赁合同过程中，出租人与承租人之间就提前退租产生纠纷，应在签订租赁合同时，双方应对允许提前退租的免责情形以及提前退租的违约责任进行详细约定。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、合同违约怎么处理？不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的当事人，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，

2023-06-23

461人看过
合同违约责任
违约责任发生在什么时候,合同违约责任构成

一、违约责任发生在什么时候当事人不履行合同义务或者不按合同约定履行；当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，就发生违约，另一方可以主张违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、合同违约责任构成1、行为也就是一方当事人必须有不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为，这是构成违约责任的客观条件。违约行为只能在特定的关系中才能产生。违约行为发生的前提是，当事人之间已经存在着合同关系。如果合同关系并不存在(如尚未成立，或已被解除，或被宣告无效)，则不发生违约行为。2、过错即违约一方当事人主观上有过错，这也是违约责任的主观

2023-04-18

231人看过
招商代理合同
设计合同委托人的违约责任具体是怎样的

委托合同是指受托人为委托人办理委托事务，委托人支付约定报酬或不支付报酬的合同。(1)委托人不履行合同，无权请求退回定金。(2)由于变更计划、制造要求，提供的资料不正确，未如期提供设计工作必需的资料或工作条件，因而造成设计工作的返工、停工、窝工、或修改时，委托人应依照设计人实际消耗的工作量增付费用。(3)委托人延误支付。设计的成果按期、按质、按量交付后，委托人依合同的约定，偿付相应的合同款。委托人超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期违约金。(4)在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还委托人已付的定金;已开始设计工作的，委托人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。(5)委托人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需要费用由委托人承担。一、发包人有什么权利义务发包人的权利义务：1、发包人可以随

2023-03-10

166人看过
勘察设计
勘察设计合同中发包人的违约责任有哪些

勘察设计合同中发包人的违约责任如下：1.发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。2.审批工作的延误。按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。3.因发包人原因要求解除合同。(1)在合同履行期间的，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;(2)已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;(3)超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。一、工程合同工期顺延的情形有哪些？工程合同工期顺延的情形有：1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条

2023-03-08

273人看过

仲裁机构
货款未付违约合同应如何写违约责任

货款未付违约合同中违约责任是双方自行协商的。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条【金钱债务实际履行责任】当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第五百八十条【非金钱债务实际履行责任及违约责任】当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事实上不能履行；(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据

2023-02-20

470人看过
仲裁机构
委托合同提前终止要付违约责任吗

委托合同提前终止需要承担违约责任，符合法定终止情形的除外。委托合同成立之后具有法律约束力，当事人需要按照约定履行自己的义务，单方违反约定终止委托合同的需要根据相关规定承担违约责任。一、违反租赁合同要坐牢吗？当事人违反租赁合同应该承担违约责任，不需要坐牢。依据相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人也可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。二、民法典的违约责任如何处理法律是这样规定合同违约责任的：1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。3、当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请

2023-06-28

377人看过
优先购买权
租房合同违约中介费需要支付吗,租赁合同违约的责任

一、租房合同违约中介费需要支付吗1、房屋租赁合同违约，是否需要支付中介费，由出租人与中介或者承租人与中介的约定而定，如果合同明确表明违约需要支付中介费的，应该支付。2、《中华人民共和国民法典》第七百零三条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。第七百零四条租赁合同的内容一般包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。二、租赁合同违约的责任1、出租人的违约责任(1)未按约定将房屋及其附属设施交付承租人使用的，应当支付违约金；给承租人造成损失的，还应负责赔偿。(2)交付的房屋及其附属设施不符合合同要求，或未按合同规定对房屋进行维修养护，危及承租人正常、安全使用的，应负责修理；承租人有权要求支付违约金；给承租人造成损失的，还应负责赔偿。(3)出卖、转租房屋时，未按法律规定保证承租人优先购买权或优先承租权的，应负责赔偿损失。2、承租

2023-04-19

382人看过
迟延履行
未按合同约定交付土地形成违约责任是什么

出让方不按约定交付出让土地的应承担违约责任，在土地使用权出让合同中，按期交付土地是其最主要的合同义务，如因可归责于出让方的原因导致迟延履行、不正确履行的，应承担相应的违约责任。对此．我国法律法规作了明确规定。土地使用者按照出让合同约定支付土地使用权出让金的，市、县人民政府土地管理部门必须按照出让合同约定，提供出让的土地；未按照出让合同约定提供出让的土地的，土地使用者有权解除合同，山地管理部门返还土地使用权出让金，土地使用者并可以请求违约赔偿。土地出让方应依合同约定的时间或条件将标的物交付给承包方经营使用，若未按合同约定按时办理登记手续完成交付土地，则已经违反合同构成违约行为，如出让方逾期交付、拒绝交付等行为给承包方造成损失的，应当依法承担违约赔偿责任。一、土地出让程序是什么？1、由转让人提出土地转让申请，由受转让人提出用地说明。2、由转让人提交以下相关资料：土地使用权出让宗地图、土地使用权

2023-03-04

234人看过

继续履行
合同违约怎么补救，合同违约负什么法律责任

一、合同违约怎么补救合同违约可以通过继续履行；承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任；赔偿损失等方式补救。根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条规定，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。二、合同违约负什么法律责任合同违约负赔偿损失或者是支付违约金等各种各样的违约责任，违约责任的承担方式，是合同各方在合同中约定或者补充约定的，当事人出现违约行为时应当采取的补救措施。违约责任也不是一定不变的，合同各方在违约以后，可以再行约定采取合适的补救措施。三、违约责任的构成

2023-05-03

254人看过
抵押合同
抵押合同中可否设定违约责任

抵押合同不能设立违约责任，但可以约定抵押担保的范围，如约定主债权及其利息、违约金、损害赔偿金。《中华人民共和国民法典》第三百八十九条【担保物权的担保范围】担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的，按照其约定。第四百条【抵押合同】设立抵押权，当事人应当采用书面形式订立抵押合同。抵押合同一般包括下列条款：（一）被担保债权的种类和数额；（二）债务人履行债务的期限；（三）抵押财产的名称、数量等情况；（四）担保的范围。施工合同的违约责任条款是如何设定的1、对工程合同中的违约条款的设定，要需要根据工程的具体内容、可能出现的违约情形，收双方通过协商的方式来确定，是没有固定的可以直接套用的表述的。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式，也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以

2023-08-10

224人看过

换一批

#合同违约

北京

律师推荐

查看全部律师

#合同违约知识导航

合同纠纷知识频道

展开

#违约金