在施工合同中承包人的义务是什么，在施工合同中承包人应承担的责任-法师兄

在施工合同中承包人的义务是什么，在施工合同中承包人应承担的责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-04 19:40:48 173 人看过

在施工合同中承包人的义务是不转包和违法分包，接受检查，交付工作成果。在施工合同中承包人应承担的责任是施工准备责任，物资准备责任，工程质量责任和竣工验收责任等。

一、在施工合同中承包人的义务是什么

在施工合同中承包人的义务是：

1．不得转包和违法分包的义务。

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人，还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应资质条件的单位。另外，分包人不得将其承包的工程再分包。

2．接受检查的义务。

发包人对承包人的工作可以进行检查，承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外，在隐蔽工程隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。

3．交付工作成果的义务。

勘察人、设计人应当按照约定的期限，向发包人交付符合要求的勘察设计文件，并保证勘察、设计的质量符合要求。施工人应当按照约定，向发包人交付符合要求的已竣工的建设工程

二、在施工合同中承包人应承担的责任

在施工合同中承包人应承担的责任如下：

1.施工准备责任。

2.物资准备责任。

3.及时告知责任。

4.工程质量责任。

5.工程保管责任。

6.工程交付责任。

7.竣工验收责任。

8.工程保修责任。

9.防止损失扩大责任。

10.共同责任。

《建筑法》第二十七条规定：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

三、在建设工程施工合同中，发包人的义务与责任则包括：

1.按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。

2.与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。

3.组织工程验收。

4.接受建设工程并且按照约定支付工程价款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多勘察设计相关文章

债权人
探讨承包人在承包合同中的责任范围。

（一）施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计，做好各项施工准备工作。（二）物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。（三）及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。在施工合同中承包人应承担的责任在施工合同中承包人应承担的责任如下：1．施工准备责任。2．物资准备责任。3．及时告知责任。4．工程质量责任。5．工程保管责任。6．工程交付责任。7．竣工验收责任。8．工程保修责任。9．防止损失扩大责任。10．共同责任。《中华人民共和国民法典》第五百二十二条：当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担

2023-07-06

349人看过
工程施工合同
砌体工程施工合同中承包人必须是承包人吗

建设工程施工合同的承包方必须是法人。一、工程质量保证金期限为多久建设工程质量保证金(保修金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。工程质量保证金期限为多久，需要区分合同有效和无效的情形。第一种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，且对质量保证金返还期限双方作出约定，依据《施工合同司法解释(二)》第八条(一)，应在约定质量保证金期限届满后返还。第二种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，但对质量保证金返还期限双方未作约定的，依据《施工合同司法解释(二)》第八条(二)规定，自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。第三种情形：若双方签订的建设工程施工合同无效，约定的质量保证金返还条款为无效条款，应按双方没有约定处理，故仍应依据《施工合同司法解释(二)》第八条(二)规定，“当事人未约定工程质量保证金返

2023-03-05

471人看过
扶养
承包人在施工过程中意外死亡，房主应该承担责任吗

第二十八条被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至十八周岁；被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的，计算二十年。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。被扶养人是指受害人依法应当承担扶养义务的未成年人或者丧失劳动能力又无其他生活来源的成年近亲属。被扶养人还有其他扶养人的，赔偿义务人只赔偿受害人依法应当负担的部分。被扶养人有数人的，年赔偿总额累计不超过上一年度城镇居民人均消费性支出额或者农村居民人均年生活消费支出额。第二十九条死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。第三十条赔偿权利人举证证明其住所地或者经常居住地城镇居

2023-02-24

424人看过
继续履行
施工合同责任侵害承包人部门承担哪些责任

（一）在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。（二）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。怎么确定施工合同责任施工合同归责原则为严格责任，只要一方有违约行为，不论是否存在主观过失或故意，都应承担民事责任。具体有如下几种：（一）发包人未及时拨付进度款时：（1）承包人应按书面催告发包人，发包人在催告函的合理期限内未付清的，承包人可以顺延工期，并可要求赔偿停工损失。（2）但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的，发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时，因承包人举证不充分故而不予支持。（二）中途停工：谁引起停工由谁承担。

2023-07-24

470人看过

工程承包
建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作，如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。2、受发包人的监督。《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”3、保建设工程质量达到合同约定的标准。《民法典》第八百零一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应承担违约责任”。《民法典》第八百零二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。”4、包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，

2023-03-06

204人看过
安全责任
施工合同中能否规定发包人不承担安全责任

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规中关于建设单位、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位等不同参与工程建设的主体在安全生产方面的法律责任，很多都是强制性规定。谁也不能通过合同形式来改变这些规定，以减轻或免除自己的法定责任，合同中即使进行了这样的约定，相关条款也是无效的。一、承包人向发包人索赔应按照什么程序进行？承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5、当该索赔事件持续进行时，承包人

2023-03-12

126人看过
预付款
发包人的“协助义务”，可以在《施工承包合同》中进行明确的约定吗

发包人的“协助义务”，可以在施工承包合同中进行明确的约定。根据法律规定，发包人不履行协助义务导致工程不能按时完成的，承包人可以顺延工期，并要求其赔偿，如严重妨碍工程正常进行的，承包人可解除合同并要求发包人赔偿相应损失。一、发包人拖延工期承包人如何赔偿发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。二、工程分包法律条文根据法律规定，对于工程分包，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，建筑工程

2023-03-31

207人看过
安全责任
施工单位在分包过程中承担的安全责任

总承包施工单位需要对建设工程施工现场全面管理，承担安全生产总责任。专业承包单位则必须管理好自己的全部工作范围和工作内容由建设单位分包的工程不是真正的分包，而是专业承包。原则上。专业承包单位与施工总包单位在承包合同上是各自独立的平行关系，互不从属。但是，建设工程施工现场通常是由施工总承包单位统一管理的，专业承包单位进入建设工程施工现场工作之前，应当与总承包施工单位签订安全生产责任合同或者协议，明确双方的权利与义务。施工单位的安全责任有哪些《建设工程安全生产管理条例》第二十一条施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施

2023-07-10

322人看过

法律综合知识
建筑工程内部承包合同中承包人责任

一、建筑工程内部承包合同中承包人责任1、按照施工合同和设计文件严格施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷减料。对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土应当进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，应当在合理期限内无偿修理或者返工、改建。2、接受发包人的必要监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度和工程质量进行检查。承包人应当进行协助和支持发包人的监督工作，接到整改指令后及时进行修复或返工。3、按期完成和交付合格工程。完成和交付合格工程是发包人的缔约目的，也是承包人取得工程款的前提。因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝的，发包人可以要求承包人支付修复费用或请求减少工程价款。经过修理或者返工、改建后，造成逾

2021-10-13

164人看过
合同条款
发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任？

发包人应承担设计合同违约责任如下：1、发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并书面通知发包人；2、延误审批工作，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设，视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后，按照设计人已完成的全部设计任务处理，发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建设工程设计合同违约责任有哪些建设工程设计合同违约责任：（一）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。（二）发包人未按专用合同条款

2023-07-04

94人看过
工程监理
实际施工人冒用公司名义签订承包合同应怎样承担责任

法律咨询：实际施工人冒用公司名义签订承包合同如何承担责任?实际施工人冒用公司名义签订的承包合同，在施工过程中骗取了该公司的信任，又签订了该承包合同中的一栋楼的施工协议，开发商又是没钱的主，实际施工人不交工程资料，开发商把公司告上了法庭，公司该怎么办?公司后来签订的施工协议是否有效?律师回答：开发商告公司什么?最好当面聊聊。后来签订的施工协议无效相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程

2023-06-15

325人看过
法律综合知识
哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中

一、哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中包含在建筑工程施工承包合同中的内容有：发包人和承包人的基本身份信息；工程上午范围、建设工期；工程的质量、造价；技术资料的交付时间；材料和设备的供应责任；以及拨款和结算、竣工验收、质量保修条款等。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建筑工程承包合同付款方式建筑工程承包合同的资金付款方式有两种，可以分期付款，按工程进度分期付款，即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。可以按预付款，即签订工程承包合同时预付一部分款项，待工程完工验收后一次性支付全部工程款。现实中根据实际情况可以灵活应用，还可以用实物、劳务代替折价工程款。三、工程施工合同通用条

2023-08-01

367人看过

法律综合知识
作为施工合同中的承包人应当具备的条件包括

首要之务，建设工程合同的双方签署方均须具备一定的权力能力及行为能力。一般来说，建设工程合同的当事人主要涉及法人单位。作为项目发包方，其行为主体应当经过计划机关批准设立的建设部门；若新创设的基建单位，则发包方可由筹建机关或是获得审批的工程筹建机构担任。而对于建设工程合同的承包商，他们需具备进入建筑市场从事相关业务活动并真正行驶权益以及负担相应责任的资格，一般这类资格的持有者皆为建筑企业法人。通常状况而言，私人个体无法独立成为建设工程合同的当事方，仅能作为承揽合同的签约方出现。二是资质证书。承包商所承接的工程范围应与其企业等级的相应范围相匹配。三是承包人在施工所在地区负责建筑项目管理的行政部门依法办理的施工许可证手续。倘若外地施工企业欲进入本地市场进行施工，那么依照当地政府的相关法律法规，他们需申请并取得施工许可证后方能顺利地开展工作。对建设工程合同的双方主体资格展开的审查，一般囊括以上列举的

2024-04-29

343人看过
托运
在货运合同中，承运人的义务和责任是什么？

主要义务及责任如下：1．按时、按地、安全地完成运输义务。2．通知义务。3．装卸时严格遵守作业规程和装载标准，保证装卸质量的责任。4．保证货物安全的义务。5．多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。货物运输合同中承运人与托运人的权利义务分别是什么？1、托运人的主要权利包括：要求承运人按合同约定的时间安全运输到约定的地点；在承运人将货物交付收货人前，托运人可以请求承运人中止运输、返还货物、变更到货地点或将货物交给其他收货人，但由此给承运人造成的损失应予赔偿。2、托运人的主要义务包括：如实申报货运基本情况的义务；办理有关手续的义务；包装货物的义务；支付运费和其他有关费用的义务。3、承运人的主要权利包括：收取运费及符合规定的其他费用；对逾期提货的，承运人有权收取逾期提货的保管费，对收货人不明或收货人拒绝受领货物的，承运人可以提存货物，不适合提存

2023-07-20

379人看过