房地产买卖合同(一)
来源:互联网 时间: 2023-06-10 18:55:40 496 人看过

合同编号:________________

出卖人(甲方):_____________________

买受人(乙方):_____________________

根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本房产买卖合同,以资共同遵守。

第一条甲方将自有的房屋及该房屋占用范围内的土地使用权(以下简称房地产)转让给乙方。房地产具体状况如下:

(一)甲方依法签订的房地产权证号为__________________;

(二)房地产座落在____市__________【区/镇】__________【路】_________【弄】【新村】________【支弄】_____号______室。(部位___________)房屋类型:____________;结构____________;

(三)房屋建筑面积__________平方米,该房屋占用范围内的土地使用权【面积】【分摊面积】_________平方米。

(四)房屋平面图和房地产四至房屋(附件一);

(五)该房屋占用范围内的土地所有权为【国有】【集体所有】;国有土地使用权以【出让】【划拨】【________】方式获得;

(六)房屋内附属设施状况及室内装饰情况(附件二);

(七)甲方转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)见附件五。

甲方保证已如实陈述房地产权属状况、装饰情况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解,自愿买受该房地产。

第二条甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产转让价款为(_______币)__________元。(大写):_______仟_______佰______拾_____万_____千______百_____拾_____元整。

甲、乙双方同意,自本合同签订之日起的_______天内,乙方将上述房地产转让价款分_____次付与甲方,具体付款方式、期限另立付款协议(附件三)。乙方交付的房价款,甲方应开具收款凭证。

第三条甲方转让房地产时,土地使用权按下列第_____款办理。

(一)甲方取得国有土地使用权的使用年限从________年______月_____日起至________年_______月______日止,其中乙方按本合同约定受让上述房地产,拥有国有土地使用权的使用年限从_________年_______月______日起至________年_______月______日止,为乙方依法使用国有土地使用权的有效期限。甲方将上述房地产转让给乙方后,出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。

(二)按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定,【应办理】【可以不办理】土地使用权出让手续的,应由【甲方】【乙方】按规定【办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金】【将转让房地产所获收益中的土地收益上缴国家】。

(三)_______________________________________________________。

第四条甲、乙双方同意,甲方于_______年______月______日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交割。乙方应在收到通知之日起的______日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后双方签订房屋交接书,甲方将房屋交付(转移占有)给乙方。

第五条甲方承诺,自本合同签订之日起至该房屋验收交割期间,凡已纳入本合同附件三的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的,应按被损坏、或被拆除的房屋装饰及附属设施【估价____倍】【价值_______元】向乙方支付违约金。

第六条甲、乙双方确认,在本合同签订之日起的_____日内,【甲乙双方共同】【委托甲方】【委托_______________】向房地产交易中心申请办理转让过户手续。

除房地产交易中心依法作出不予过户决定外,上述房地产权利转移日期以_____________【市】【区】【县】房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准。

甲方承诺,在乙方或者委托他人办理转让过户时,积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的,造成乙方损失的,甲方负责赔偿。

第七条上述房地产风险责任自该房地产【权利转移】【转移占有】之日起转移给乙方。

第八条本合同生效后,甲乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。

在上述房地产【权利转移】【转移占有】前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,按本合同附件四约定支付。【权利转移】【转移占有】后该房地产使用中所发生的费用,按本合同附件四约定支付。

第九条乙方未按本合同约定期限付款的,甲、乙双方同意按下列_______款内容处理。

一、每逾期一日,乙方应向甲方支付逾期未付款_____%的违约金,合同继续履行。

二、甲方书面催告乙方之日起的_____日内,乙方仍未付款的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的____日内乙方未提出异议,视作乙方无异议。甲方可以从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款____%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之日起的______日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。

三、_______________________________________________________。

第十条甲方未按本合同约定的期限将上述房地产交付给乙方,甲、乙双方同意按下列第____款内容处理。

一、每逾期一日,甲方应向乙方支付已收款____%的违约金,合同继续履行。

二、乙方书面催告甲方之日起的______日内,甲方仍未交付房地产的,乙方有权单方解除合同,并书面通知交甲方,自收到通知之日起的______日内甲方未提出异议,视作甲方无异议。甲方除应在收到书面通知之日起的______日内向乙方返还已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,还应按已收款的_____%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失预违约金的差额应由甲方据实赔偿。

三、_______________________________________________________。

第十一条经甲、乙双方协商一致,在不违反有关法律、法规的前提下,订立的补充条款或补充协议,为买卖合同不可分割的一部分。本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。

第十二条本合同自【甲、乙双方签订】【__________公证处公证】【____________】之日起生效。

第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,【提交_____________仲裁委员会仲裁】【依法向人民法院起诉】。

第十四条本合同一式______份,甲、乙双方各持______份,________、_________和__________【市】【区】【县】房地产交易中心各持一份。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月14日 06:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多仲裁委员会相关文章
  • 房地产买卖合同的无效情形以及房地产买卖合同中构成违约的情形有哪些
    一、房地产买卖合同的无效情形房地产买卖合同无效的情形有无民事行为能力人签订的房屋买卖合同无效;限制行为能力人未取得法定代理人同意签订的房屋买卖合同无效;双方恶意串通损害国家、集体和第三人利益的;违反国家和社会公共利益的,以合法事实掩盖非法目的。二、房地产买卖合同中构成违约的情形有哪些房地产买卖合同中构成违约的情形有:1、预期拒绝履行,指合同有效成立后至合同约定的履行期届至前,一方当事人以言辞或行为向另一方当事人表示其将不按约定履行合同义务。2、预期不能履行,指在合同履行期届至前,有情况表明或一方当事人根据客观事实发现另一方当事人届时不能履行合同义务。3、实际违约。主要包括商品房买卖合同当事人届期不能履行债务和届期拒绝履行债务两种。4、不适当履行。即指虽有履行但履行房屋质量、面积不符合合同约定或法律规定的违约情形。房屋质量不适当履行包括瑕疵履行和加害给付两种情形。三、房地产买卖合同违约方承担
    2023-06-28
    409人看过
  • 夫妻共有房产一方签订买卖合同有效吗?买卖
    夫妻一方卖房签订的合同,是有效的。因为夫妻双方对共有财产,有平等的处置权。一方未经另一方同意出售夫妻共同共有的房屋,第三人善意购买、支付合理对价并办理产权登记手续,另一方主张追回该房屋的,人民法院不予支持。夫妻一方擅自处分共同共有的房屋造成另一方损失,离婚时另一方请求赔偿损失的,人民法院应予支持。一、父亲可以出售房产吗父亲出售共同房产经授权有效。出售属于夫妻共同财产的房屋需要夫妻双方共同确定,单独一方的处分权受到限制。一方未经配偶同意独立实施的买卖配偶可以收回房权,但需要对买受人承担违约责任并赔偿其损失;买受人善意购买、支付合理对价并已经办理产权登记手续配偶主张追回该房屋的,人民法院不予支持。二、老公把老婆的房子赠与给小三婚后能要回吗老公把房子赠与小三老婆能要回的。但该房屋为丈夫个人财产的除外。根据相关法律规定,一方未经另一方同意处分夫妻共同所有的房屋,第三人善意取得并已办理不动产登记,另
    2023-03-06
    230人看过
  • 小产权房买卖合同有效吗小产权房买卖合同的效力
    本集体组织成员之间买卖小产权房一般认定合同有效。我国法律明确规定,农村住宅,即所谓的小产权房,只能分配给村民,禁止出售给城市居民,但不禁止小产权房在同一集体组织成员之间转让和买卖。根据私法原则,法律可以不禁止。我国法律法规不禁止本集体成员之间的小产权房买卖。因此,只要同一集体成员具有相应的民事权利能力和民事行为能力,签订小产权房买卖合同的意思是真实的,不违反法律或社会公共利益,一般认定小产权房买卖合同有效。2、本集体与其集体组织成员之间买卖小产权房的一般认定合同无效。三、集体组织成员与城镇居民之间买卖小产权房一般认定合同无效。城镇居民签订小产权房买卖合同后,取得集体组织户口,经有关部门批准,房屋买卖合同一般认定有效。2011年11月30日,级人民法院发布的《全省民事审判工作会议纪要》也明确规定,对于集体所有土地上买卖开发的小产权房引发的纠纷案件,要严格执行国家公共政策和诚信交易秩序,依法确
    2023-08-18
    372人看过
  • 房地产买卖合同备案的查询方式
    房地产买卖合同备案查询方式。开发商与购房者签订买卖合同后,应当及时到房管局,进行合同备案登记,合同备案登记有利于房屋购买公开化管理,能够有效避免一房多卖。查询方式如下:1、通过合同备案编号,在相关网站上进行查询;2、携带购房合同,到备案登记机构进行备案查询;3、通过咨询开发商备案情况,要求开发商提供备案凭据,了解房屋备案情况。房地产买卖合同备案程序1、房地产开发公司提供《商品房预售许可证》、小区总平面图、商品房预售面积测绘资料。2、楼盘管理人员对小区进行楼盘管理,填写合同备案审批表。3、在房地产开发公司网上合同备案后,经办人员进行合同登记备案并整档。《商品房销售管理办法》第十六条商品房销售时,房地产开发企业和买受人应当订立书面商品房买卖合同。商品房买卖合同应当明确以下主要内容:(一)当事人名称或者姓名和住所(二)商品房基本状况;(三)商品房的销售方式(四)商品房价款的确定方式及总价款、付款
    2023-07-02
    76人看过
  •  处理房地产买卖合同纠纷的途径
    房地产买卖合同纠纷可以通过双方自行协商解决。当事人双方自愿互谅,根据国家的相关法律、政策及合同的约定,通过摆事实和讲道理,以达成和解的协议,自行解决合同出现的纠纷的一种方式。应该从有利于合同履行的角度进行出发,怀着互谅互让的态度在较短时间内,通过协商解决纠纷。房地产买卖合同纠纷可以通过双方自行协商解决。这意味着当事人双方自愿互谅,根据国家的相关法律、政策及合同的约定,通过摆事实和讲道理,以达成和解的协议,自行解决合同出现的纠纷的一种方式。应该从有利于合同履行的角度进行出发,怀着互谅互让的态度在较短时间内,通过协商解决纠纷。 【 素 材 】 解 决 房 地 产 买 卖 合 同 纠 纷 的 途 径 : 协 商 与 法 律在房地产与中介之间发生纠纷时,可以采取以下两种途径来解决问题:1. 投诉处理:可以向相关部门如住建局、工商局、物价局等进行投诉,处理单位会严肃查处房地产经纪机构和经纪人员的违
    2023-10-09
    424人看过
  • 广东省房地产买卖合同示范文本
    (合同编号:)本合同双方当事人:甲方(转让方):姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】居住地址:【委托代理人】姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】地址:邮政编码:电话:乙方(受让方):姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】。居住地址:【委托代理人】姓名:国籍:【身份证号码】【护照号码】地址:邮政编码:电话:根据国家和省法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:第一条买卖房地产情况甲方拟将位于________________________的房地产(房屋平面图见附件一)转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解,愿意购买该房地产。该房地产【共用】【自用】土地使用权面积为______平方米,土地使用权类型为______,房屋建筑面积为______平方米,其中【套内】【整层内】的建筑面积为平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积为平方米(以上面
    2023-04-23
    215人看过
  • 房地产买卖合同可以自己打印么?
    一、房地产买卖合同可以自己打印么?房地产买卖合同是可以自己打印的,但最好是工商局推荐的房地产买卖合同,这样也是具有法律效力的,但排除法律规定无效的情形。二、房地产买卖合同的主要内容有哪些1、合同双方当事人。买卖双方的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话,那么还包括委托代理人的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。2、标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。在房屋买卖合同中,标的就是房屋。这主要包括以下内容:房屋的坐落位置;所买卖房屋的面积,应分别注明实得建筑面积和所分摊的公用建筑面积;房屋是现房,还是期房;房屋的配套设施和维修标准。3、房屋的价格及付款时间约定。一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格,即约定每平方米建筑面积的售价为多少元,然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接约定每套房屋或每
    2023-06-01
    96人看过
  • 房地产买卖合同违约金条款解析
    商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法,违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定:逾期付款的,按照未付购房款总额,参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。竞业限制违约金数额怎么计算员工违反竞业限制协议应当支付的经济补偿金按协议约定办理。根据《劳动合同法》第二十三条、二十四条规定,用人单位可以与高级管理人员、高级技术人员和其它负有保密义务的人员,在劳动合同或者保密协议中约定保密事项,并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内,不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位,或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务,由用人单位按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支
    2023-07-07
    379人看过
  • 什么是买卖房产合同
    经济适用房
    一、什么是房地产买卖合同房地产买卖合同是由房管局统一编制,用以明确买卖双方权利和义务的协议,所有的商品房销售都须签订此合同,目前,不管是内销的房产合同还是外销的都需要做公证。房地产买卖合同是买房人同卖房人之间签订的一种具有法律效力的文本合同。卖房人一般指的是房地产开发商。房屋买卖合同是一方转移房屋所有权于另一方,另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方,支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。二、房地产买卖合同的内容有哪些房地产买卖合同应当包括以下主要条款:(1)买卖合同的双方当事人。即买方和卖方;(2)标的物的基本情况。合同应载明标的物即房地产的座落、地号、产权所有人、产权证号、土地使用权取得方式、土地使用性质、房屋建筑面积、占用土地面积、房屋结构、四至界限、附着物、附图等;(3)如系出让土地,载明剩余使用年限;(4)房地产成交价格;(5)房地产价金的币种、支付期限和方式
    2023-04-15
    201人看过
  • 买卖房产合同怎么改
    甲方(出卖人):身份证号码:乙方(买受人):身份证号码:甲乙双方经过有好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实守信的前提下,达成如下协议:第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下:(一)座落于,建筑面积平方米;套内建筑面积_______平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____________平方米;(二)出售房屋的所有权证证号为;(三)房屋平面图见房产证;(四)该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。该房屋的相关权益随该房屋一并转让。(五)出卖人还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、装修、卫生间、其他设施、设备,转让给买受人,其转让价格已包含在房屋的价款中,不再另行支付价款。第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。第三条计价方式与价
    2023-03-17
    120人看过
  • 房地产买卖合同是否有效涉案房产是否共同财产
    深圳天河**公司诉王*娥房屋确权纠纷案——房地产买卖合同是否有效?涉案房产是否共同财产?(一)【案件概要】1.判决书字号一审判决书:广东省深圳市福田区人民法院(1999)深福法房初字第157号2.诉讼双方:原告:深圳市**建生电子股份有限公司(以下简称**公司)法人代表:马*民,董事长委托代理人:钱*伯,该公司副总经理被告:王*娥,女,57岁3.审判机关:深圳市福田人民法院合议庭组成人员:审判长:黄*胜,代理审判员:李*通,杨*声。4.审结时间:1999年5月25日(二)【审理情况】1.诉辩主张原告诉称:原告**天河建生电子有限公司于1989年5月16日与深圳市**电器有限公司(以下简称**公司)签订三份《深圳市房地产买卖合同》,购买了**公司名下深南中路统建商住楼丁楼23层C、E、F座三套住房,总价款人民币386166元,**公司全额收到了**公司房价款。同日,**公司向市国上局递交申请
    2023-05-31
    484人看过
  • 小产权买卖怎么小产权房屋买卖合同
    “小产权房”是指由乡镇政府发证书,又被称为“乡产权”、“集体产权房”,根据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条规定,非集体经济组织成员购买此类房屋,将无法办理房屋产权登记,具有较大法律风险。但是,对于小产权房买卖要进行区分,如果经过规划部门规划,主要为旧村改造项目的小产权房,该房屋具备合法性,出卖该房屋的合同合法有效。如果未经行政部门许可或临时建筑超过期限,系经出卖人私自建造,则为违章建筑,依法应予拆除,不得买卖,应认定为合同无效。在此提醒大家,小产权房买卖合同中应注意明确买家在对于该房屋系小产权房事实的知情权。合同应系当事人真实的意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定。合同应明确:1、买卖双方姓名,身份证号码。2、房屋具体坐落地址,面积。3、购买价款、支付方式。4、履行期限。5、违约责任。一、农村小产权拆迁有赔偿吗对小产权房进行拆迁时,如果房屋是属于违法建筑的,拆迁是没有补偿的,
    2023-03-06
    346人看过
  •  房地产交易流程:商品房买卖合同实录
    商品房买卖合同的标准化流程包括以下几个步骤:首先,双方需签署《认购书》;接着,在《商品房买卖合同》和《前期物业服务合同》上签字;然后,与开发商指定的银行签署《商品房抵押贷款合同》;接下来,进行预售登记;最后,在《商品房抵押贷款合同》上进行登记备案。商品房买卖合同的标准化流程包括以下几个步骤:首先,双方需签署《认购书》;接着,在《商品房买卖合同》和《前期物业服务合同》上签字;然后,与开发商指定的银行签署《商品房抵押贷款合同》;接下来,进行预售登记;最后,在《商品房抵押贷款合同》上进行登记备案。 【 商 品 房 买 卖 合 同 流 程 】根据我国《商品房销售管理办法》规定,商品房买卖合同应当采用书面形式。合同应当明确双方当事人的姓名或者名称、住所;商品房的销售方式、销售价格、付款方式;交付使用条件及日期;装饰、设备标准承诺;配套基础设施和公共服务设施交付承诺和有关权益、责任;解决争议的方法;
    2023-09-12
    242人看过
  • 越秀区房地产买卖合同纠纷,买房有什么权益
    有下列情形之一,致使商品房买卖合同目的不能实现,无法取得房屋的,买受人可以要求解除合同,退还已支付的购房款和利息,赔偿损失,并要求出卖人承担不超过已付购房款两倍的赔偿责任:(一)商品房买卖合同订立后,出卖人解除合同,不通知买受人房屋抵押给第三人;(二)商品房买卖合同订立后,出卖人将房屋卖给第三人。出卖人订立商品房买卖合同时,有下列情形之一,致使合同无效、解除或者终止的,买受人可以要求返还已支付的购房价款和利息,赔偿损失,并要求出卖人承担不超过合同约定一倍的赔偿责任:已付购房款:(1)故意隐瞒未取得《商品房预售许可证》的事实;(2)故意隐瞒所售房屋已抵押的事实;(3)故意隐瞒所售房屋已出售给第三人或者房屋拆迁补偿的事实。买受人以出卖人与第三人恶意串通另行签订商品房买卖合同交付使用为由,要求确认出卖人与第三人签订的商品房买卖合同无效的,造成买受人无法取得房屋的,应当予以支持。
    2023-05-08
    311人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>

    #仲裁委员会
    相关咨询
    • 房地产合同纠纷,房地产合同纠纷,房产买卖纠纷,房地
      河南在线咨询 2022-07-09
      我的解答是: 民事性质的房地产纠纷包括: 1、房地产开发合同纠纷(如商品房买卖); 2、建设工程合同纠纷(如土建、设备安装、装修); 3、房地产服务合同纠纷(如房地产咨询、评估、中介)房地产租赁合同纠纷; 4、物业管理纠纷、他项权利侵权纠纷(如相邻用水、排水、采光、通风)等等。 行政性质的房地产纠纷包括: 1、土地所有权和使用的争议纠纷,经有关人民政府处理后不服向人民法院起诉的。 2、拆迁入与被拆
    • 农村宅基地买卖合同买卖地房屋合同
      福建在线咨询 2022-03-25
      一、土地管理法第六十二条第四款规定:“农村村民出卖、出租住房后,再申请宅基地的,不予批准。”由此可知,该法并未禁止农村房屋的买卖和出租,而房屋是固定于土地的地上物,房屋的流转势必会造成土地使用权的流转。即使根据“一户一宅”的原则,如果受让人为农村村民,只要出让人和受让人除买卖房屋占有的宅基地之外,没有其他宅基地,房屋买卖就不违反“一户一宅”原则,应当认定有效。如果受让人为城镇居民,其虽然不能享有集
    • 买卖合同关系成立,包括合同法又叫房地产买卖合同
      台湾在线咨询 2021-11-11
      日常生活中每天买卖,大规模买卖签订买卖合同。所以大家道买卖合同关系的成立吗?我们来看看。买卖合同关系的成立:1。对账确认函、债权确认书等函件。如果债权人名称没有记录在凭证上,买卖合同一方证明合同关系,人民法院应予支持,但有相反证据可以推翻的除外;2、当事人签订认购书、订购书、订购书、意向书、备忘录等预约合同,约定在未来一定期限内订立买卖合同。一方不履行订立买卖合同的义务,对方要求其承担违约责任或者
    • 买卖房地产合同的司法解释
      青海在线咨询 2021-12-16
      商品房销售合同司法解释:根据最高人民法院审理商品房销售合同纠纷案件适用法律第二条卖方未取得商品房预售许可证,与买方订立商品房预售合同,应当认定无效,但在起诉前取得商品房预售许可证,可以认定有效。第六条当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规办理登记备案手续为由,要求确认合同无效的,不予支持。当事人同意办理商品房预售合同生效条件的登记备案手续的,除一方已履行主要义务,另一方接受的除外。
    • 房地产买卖中介合同和存量房买卖合同不一致的情况下哪个更有效
      辽宁在线咨询 2022-10-05
      应该是存量买卖合同有效,中介合同只是对双方意思真实性表达进行确认。