证据收集和索赔程序
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-22 11:22:51 444 人看过

工程索赔是个专业性极强的课题,作为承包商应配备既懂建设又懂法律的专业人员参与整个过程。索赔成功的关键是保存一切能够证明自己具有可获得的权益原始的证据资料。在诉讼上,索赔是一种确权之诉,必须要有证据支持才得能得到确认。因此,必须掌握证据学原理,了解什么样的索赔需要收集什么样的证据以及如何搜集、归类、保存证据。作为承包商应建立科学的资料管理体系,注意随时搜集整理工程项目的有关资料,保持其完备性和准确性。

与监理工程师及甲方代表的谈话资料;各种施工进度表,包括监理工程师和分包企业的进度表;来往信函;施工备忘录;会议记录;工程照片;监理工程师填到的工程施工汇总表;重大事项记录;工资单据和付款单据;工程检查和验收报告;所有合同文件;其他。上述资料在发生的当时应注意取得监理工程师或甲方代表的签字。

对索赔的程序、期限应在承发包合同中明确约定,以利于实际操作。凡不属于承建单位责任导致工程拖期和成本增加事件发生后,乙方应以正式文件通知监理工程师或甲方代表,(国际惯例是28天内,我国现行建设工程施工合同标准文本规定为20天内向甲方提出要求索赔的通知。)甲方在收到索赔通知后10天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据。在10天内未予答复,则视为该项索赔已经批准。如果逾期提出,监理工程师或甲方代表有权拒绝索赔要求。双方也可在合同中约定期限,正式提出索赔函件后,还应在此后28天内(国际惯例)报出赔偿额和申请顺延工期天数及证据;如索赔事件的影响继续存在,经监理工程师同意后,可以定期陆续报出证据和索赔数额以及要求顺延工期的天数。该索赔事件影响结束的28天内,必须提出全面的索赔证据资料和累计索赔额报送监理工程师,并抄送业主。以上程序承包商应充分重视,否则会陷入被动。乙方在索赔最终如得到业主的确认,索赔即告结束,如达不成一致意见,则只能诉诸仲裁或法院。承包商也有将施工中的单项索赔予以保留,待工程竣工前,将末解决的或不满意的单项索赔集中起来,提出一份综合索赔报告进行谈判。

索赔作为承包商在建筑工程施工中,获取利润的重要手段,又具有很强的专业性,承包商有必要高度重视,在加强合同管理,聘请专业索赔人员的同时,注意及时索赔,做到边施工,边鉴证,边索赔,边清算,否则,累积到最后,索赔往往费时费力。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月16日 02:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多证据收集相关文章
  • 交通事故索赔如何收集证据材料
    一、证明当事人主体资格的证据1、当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本等。2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证等。3、当事人的自然情况在诉争的法律事实发生后曾有变更的,应提交变更登记资料。4、当事人为道路交通损害赔偿纠纷中死者亲属的,应提交死者第一顺序继承人的证明及继承人基本情况的证明。5、提交肇事车辆、受损车辆的所有人、实际支配人、驾驶人的证明及其相互关系的证明(行驶证、驾驶证等)。6、提交肇事车辆、受损车辆案发时购买第三者强制责任险的证明。二、证明双方当事人民事法律关系成立的证据1、提供交警部门出具的道路交通事故损害赔偿调解终结书。2、提供交警部门出具的道路交通事故损害赔偿责任认定书。三、要求赔偿事项的证据1、人身受损的,提交医院出具的疾病证明书、出院证明书、转院证明书、鉴定部门出具的法医
    2023-03-21
    362人看过
  • 工程索赔过程中需要搜集哪些证据
    (一)合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及其澄清文件、投标报价文件、中标通知书、合同图纸、工程量清单、技术规范等。(二)施工过程资料文件、会议纪要及来往函件。包括工程报建报监资料、试(检)验报告、施工管理记录、施工进度计划及进度修改计划、施工过程记录、检验批、分项、分部质量验收记录、竣工验收资料、现场气象记录、材料进场记录、人员设备安排计划和实际记录、各类工程会议纪要、施工单位与业主、监理单位的往来函件等。(三)工程照片、录像。包括工程进度照片录像、隐蔽工程覆盖前的照片录像、工程损坏的照片录像、返工的照片录像等。(三)财务会计核算资料、报表及往来凭证。包括工程款收款凭证、索赔款月报表、工人工资表、材料设备采购单等。(五)市场行情资料。包括官方公布的工程信息价、生产单位发布的产品市场价格、中央银行公布的外汇汇率等资料。(六)政策法规文件。指工程所在地适用的法律及工程所在地
    2023-03-27
    369人看过
  • 工程质量索赔证据应该怎样搜集
    工程质量索赔证据应该如何搜集搜集建筑工程合同,人证,物证等。法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。工程索赔的意义1、索赔是合同管理的重要环节。索赔和合同管理有直拉的联系,合同工是索赔的依索赔据。整个索赔处理的过程就是执行合同的过程,从项目开工后,合同人员就必须将每日的实施合同的情况与原合同,若出现索赔事件,就应当是否提出索赔。索赔的依据在于日常合同管理的证据,在想索赔就必须加强合同管理。2、索赔有利于
    2023-02-12
    287人看过
  • 追索劳动报酬的证据收集与举证流程
    追索劳动报酬需要提供劳动起止日期、所欠劳动报酬的具体数额等相关举证;关于一般的劳动争议需要举证的内容有:证明劳动关系的证明,例如双方签订的劳务合同、雇佣证明等,如果未签订劳动合同的应当提供相关证明或者其他协议证明,还需要提供工作的起止时间;第二需要劳动仲裁委员会出具的裁决书;第三需要劳动仲裁委员会对起诉方裁决书的送达日期。如果劳动纠纷事项有关证据被用人单位掌控的,用人单位应当提供,不提供的需要承担不利后果。追索劳动报酬纠纷能否约定管辖追索劳动报酬不能约定管辖,追索劳动报酬的,要先申请劳动仲裁,对劳动仲裁结果不服的,才能向用人单位所在地法院起诉。劳动仲裁由劳动合同履行地或者用人单位所在地仲裁机构管辖。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十一条劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地
    2023-07-01
    244人看过
  • 敲诈勒索罪证据要求:如何收集和证明敲诈勒索罪?
    敲诈勒索罪立案标准是:敲诈勒索公私财物价值达到二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为中华人民共和国刑规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。敲诈勒索罪证据标准敲诈勒索罪立案证据包括有:物证、书证、证人证言、被害人陈述等。证据是证明(案件)事实的依据,证明案件真实情况的一切事实,都是证据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。可以用于证明案件事实的材料,都是证据。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院、
    2023-07-18
    485人看过
  • 证据的收集法定程序是怎样的
    《刑事诉讼法》第43条规定∶“审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。”与此同时,刑事诉讼法还具体规定了讯问犯罪嫌疑人、被告人和询问证人以及勘验、检查、搜查、扣押物证、书证、侦查实验等侦查取证行为的程序。要求在调查取证过程中就必须严格按照法律规定程序收集、固定证据。据此,只有来源合法的证据才会被法律所认可。要使证据来源合法,在收集、固定证据时必须严格的按照程序规定的方式、步骤进行,不能图省事而减少环节,造成证据来源不合法,导致千辛万苦收集到的证据丧失证明力。一、刑诉法第五十二条的规定是什么《刑事诉讼法》第52条规定的是证据收集问题。具体内容如下:《刑事诉讼法》第五十二条审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、
    2023-06-27
    227人看过
  • 收集证据的程序与民事诉讼证据的合法性
    收集证据的程序对证据的合法性的影响体现在非法证据排除规则上,也就是说,法律并不明确规定合法的证据应当具备的条件,而是通过非法证据的排除来达到保证取证行为合法性的目的。一般而言,在刑事诉讼中非法证据特指由司法人员违反法定程序或方式而收集到的证据。由于这类违法收集证据的行为易给当事人的人身、财产权利造成损害,因而各国刑事诉讼立法对司法机关违法取证的行为均持否定态度。但是,对于通过违法程序收集到的证据,立法发展的趋势却日趋理智,其中最明显的表现就是将非法证据分为三类,分别适用不同的规则:(1)对非法取得的口供或非任意性自白,由于严重侵犯了公民受宪法保护的基本人权,因此两大法系诸国对此类证据均持否定态度,不允许采纳为定案根据;(2)对于非法取得的物证,采取灵活的政策,或原则上承认其效力(法国)或由法官自由裁量之(英国、德国);(3)对以非法取得的证据为线索获得的其他证据的可采性问题,逐步趋于放松对
    2023-06-06
    348人看过
  • 证据的收集、保护和举证
    根据我国民事诉讼法规定,民事诉讼实行谁主张谁举证的原则,如果当事人对自己提出的主张举证不能,则要承担不利的法律后果。2002年开始施行的《民事诉讼证据规则》使得证据的收集、保护和及时举证显得尤为重要,不然就会面临不利的后果。在欠款纠纷中,债权方大概有以下一些证据要注意收集:有关债务方主体资格的证据、合同或协议、送货单(一定要债务方签收,是单位的要加盖公章)、托运单、欠条及各种结算票据等,其他与该欠款有关的电报、传真、函件等都应妥善保存。对于那些因特殊情况可能灭火或今后难以取得的证据,可以及时向人民法院申请证据保全;对于那些因客观原因不能自行收集的证据,可及时申请人民法院调查收集。对于已收集到的证据要及时向人民法院提供。
    2023-06-05
    298人看过
  • 建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
    一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4
    2023-04-15
    445人看过
  • 探讨交通事故索赔误工费证据的收集方法和重要性
    证据包括:1、误工日期证明。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。如果受害人死亡的,误工时间确定从事故发生开始计算,至受害人死亡之时止,当然这种情况下,有的地方法院是不计算误工费,因死亡赔偿金已补偿预期收入。2、收入证明:(1)当事人有固定收入的,由单位出具因为交通事故误工减少收入的证明。其收入包括:工资、奖金及国家规定的补贴、津贴。奖金以交通事故发生时上一年度本单位人均奖金计算。超出奖金税计征点的,以计征起点为限。农业人口中有固定收入的从事农、林、牧、渔业的在业人员,其收入按照交通事故发生地劳动力人均年纯收入计算。(2)无固定收入的。交通事故发生前从事某种劳动,包括城乡个体工伤户,家庭劳动服务人员等,应有街道办事处或乡镇人民政府的证明。3、当事人还应提供户籍证明,身份证明等项证明。交通事故索赔的注意有哪些1、注意交通
    2023-07-03
    445人看过
  • 敲诈勒索罪的证据要求和审查程序
    敲诈勒索罪立案标准为金额达到2千以上。敲诈勒索罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段,只要有录音、影响、文字等能表现出迫使被害人交出财物的行为即为有效证据。根据相关规定,敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。敲诈勒索罪的立案标准(一)敲诈勒索罪数额认定标准如下:1、敲诈勒索公私财物“数额较大”,以2千元至5千元为起点;2、敲诈勒索公私财物“数额巨大”,以3万元至10万元为起点;3、敲诈勒索公私财物“数额特别巨大”,以30万元至50万元为起点。各省自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区实际情况,在上述数额幅度内,研究确定本地区执行的敲诈勒索罪“数额较大”、“数额巨大”的具体数额标准,并报最高人民法院备案。因此,敲诈勒索罪一般的立案金额为2000元-5000元以
    2023-07-06
    202人看过
  • 施工索赔需要收集的证据都有哪些内容
    索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由,正当的索赔理由的说明须有有效证据。索赔证据的种类:(1)本工程合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及附件;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)标准、规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。建设工程施工索赔证据1、招标文件。它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据。2、投标报价文件。在投标报价文件中,承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算,对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析,对施工所需的设备和材料列出了数量和价值,对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件,在中标及签订施工协议书以后,都成为正式合同文件的组成
    2023-07-23
    298人看过
  • 婚外情证据的搜集技巧和离婚索赔问题
    以下证据都可以作为婚外情证据:(1)显示配偶与第三者亲密关系的各种照片、视频。(2)能够证明配偶与第三者有婚外情的录音,如与配偶谈话中配偶承认与第三者的婚外情关系等。(3)有婚外情的一方曾给配偶写过的保证书。并不是所有的婚外情都可以要求离婚赔偿的,属于重婚或与他人同居情形的,在离婚时,无过错方才可以要求赔偿。婚外情可以判离婚吗发现婚外情不能直接判离婚,需要有证据能证明夫妻感情确已破裂,调解无效的能判离婚。证明夫妻感情确已破裂的情形有:重婚或者与他人同居;实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;有赌博、吸毒等恶习屡教不改;因感情不和分居满二年;其他导致夫妻感情破裂的。《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:(一)重婚;(二)与他人同居;(三)实施家庭暴力;(四)虐待、遗弃家庭成员;(五)有其他重大过错。
    2023-07-04
    423人看过
  • 违反法定程序收集刑事证据的后果
    刑事诉讼中的收集证据,主要是公安机关、人民检察院以及其它有关司法机关为了进一步查明案件事实,而采用各种方法和手段去发现与案件有关的材料和情况,并采用科学技术手段或笔录、绘图、摄影等方法加以提取、固定和妥善保存的活动。我国第43条规定,审判人员、检察人员、侦查人员必须依照法定程序,收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或无罪、犯罪情节轻重的各种证据,严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。同时我国第二编第二章的第二节至第七节的有关条款,还对侦查阶段收集证据的各种方式作了程序上的严格规定。这些规定不仅侦查人员要严格遵守,而且其他有权收集证据的人员在调查证据时也应参照执行。否则就是违法收集证据,违反法定程序收集的证据不应作为定案的依据。一、刑事案件法律程序有哪些侦查阶段:公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人,应当在拘留后的24小时以内进行讯问。公安机关对
    2023-03-03
    196人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    证据收集是指司法机关为了查明案情,取得处理案件的依据或凭据,在立案受理前,依法向有关单位和公民调查取证的行为。为确保收集证据的合法性、真实性和客观性,您可以考虑以下方法: 1、询问当事人:通过直接与涉案人对话,获取事实真相。 2、收集书证:... 更多>

    #证据收集
    相关咨询
    • 工程索赔时怎样进行证据的收集
      台湾在线咨询 2021-11-04
      收集工程索赔时的证据: 1、证明建设工程合同关系成立的证据材料; 二、证明施工合同履行情况的证据材料,如工程预.决算报告、支付工程款(收)款凭证等; 三、证明双方身份的证据材料。
    • 重婚罪收集证据程序
      山西在线咨询 2023-11-08
      1、不要轻易打草惊蛇。 2、明察暗访其居住生活的场所。 3、一定要与重婚者生活场所周围的人搞好关系。要想让他们说话,就必须与他们搞好关系,至于如何去搞好关系,否则你就很难从他们的口中掏出任何有价值的话。
    • 工程索赔时应怎样搜集证据?
      湖北在线咨询 2022-10-14
      工程施工索赔要注意什么?施工索赔须注意索赔时效、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分和、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。四川丰宜律师事务所张江律师解析。
    • 工伤索赔事项怎么收集证据
      福建在线咨询 2023-01-16
      需收集劳动关系的证据、因公受伤的证据等。 根据《民事诉讼法》第六十三条证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。 证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。 第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证
    • 工伤索赔证据和证据
      湖南在线咨询 2022-02-02
      单位未在出事30天内申请的,员工及家属应在出事后一年内先行工伤认定,再伤残鉴定,然后索赔。工伤赔偿包括:医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助、护理费、交通费住住宿费、一次性伤残补助金,如解除劳动关系的,还有一次性就业补助金和一次性医疗补助金,等等。具体数额须结合本人工资和当地标准等情况确定。 证据包括:当事人的陈述;书证;物证;视听资料;电子数据;证人证言、鉴定意见;勘验笔录。