怎样才能使工期索赔成立？-法师兄

怎样才能使工期索赔成立？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 10:21:58 416 人看过

工期索赔成立的条件：

1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；

2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。

工期索赔的计算方法

（一）按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。

（二）按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。

（三）没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。

（四）停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。

《中华人民共和国民法典》

第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

法律综合知识
欠条怎样才能成立诉讼

为了保证欠款纠纷诉状得以合法立案，原告在起诉时务必遵守以下基本要求：首先，原告需与欠条存在直接紧密的利害关联性，且这类关系往往以债权人身份体现；其次，需明确定义被告的身份信息，即债务人的具体信息；再次，诉讼请求需提请详细明确，例如主张偿还相应欠款；此外，还应提出具体的法律依据，即欠条所载内容及逾期未偿还款项的相关实际情况；最后，该纠纷必须属于人民法院有权审理的民事诉讼范畴之内，同时需要将此案提交至具有专属司法管辖权限的人民法院进行审理。若欠条内容能切实证实以上各项要素，那么原告便可依法依规凭借该欠条向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2024-07-27

443人看过
法律综合知识
哪些能工期索赔

在建设工程项目中，出现以下几种情况时，通常可以向发包方提出工期索赔申请：首先，若由于发包方主观故意导致工期停止或逾期未能完成预定计划，承包方可据此请求将工期适当延长，并要求发包方予以相应赔偿；其次，如施工过程中发生不可抗力因素，致使工程延期，发包方有权向施工单位提出返工、改建以及赔偿等要求。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

2024-05-02

58人看过
业主
有哪些条件必须满足，才能成功申请工期索赔？

工期索赔成立的条件：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。工期索赔的计算方法（一）按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。（二）按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。（三）没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。（四）停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约

2023-07-10

177人看过
保证
怎样写工期索赔报告书

工期索赔报告书的书写有以下重点：一、索赔成立理由1.与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。三、索赔事项概述四、索赔项目1.人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。2.施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用。3.管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费。4.利息：主要为履约保证金拖期付款利息。5.措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。五、索赔计算六、索赔说明“此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔，主要是因为工期延期索赔所产生的费用。承包单位日

2023-06-14

73人看过

工伤赔偿程序
发生工伤怎样索赔工伤索赔后被索赔

发生工伤后可按照下列步骤来索赔：用人单位，工伤职工或者其近亲属、工会组织依法提出工伤认定的申请；工伤职工经治疗伤情相对稳定后，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请；之后携带工伤认定决定书、劳动能力鉴定书等资料申请工伤保险待遇。工伤索赔的程序是什么工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。第一步，工伤认定程序，从工伤发生之日起，一般骨折大约为3各月1．发生工伤后单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。；单位未按规定提出工伤认定的，职工必须在1年内提出工伤认定的申请（假设职工是在受伤5个月后提出工伤申请）。2．劳动者提出工伤认定申请后，劳动部门可以根据情况依法决定是否受理。如果劳动部门受理了申请并在60日内作出了工伤认定结论。第二步，工伤受理的行政诉讼程序（可能耗时6个月，如果

2023-07-29

209人看过
保险金
保险索赔怎样才能变得更加顺畅？

随着人们保险意识的不断提高和保险业务的快速发展，理赔难的问题日渐显得突出，这对保险业的发展产生了一定的负面影响，特别在中国保险业发展的初期，不利于保险市场的培育。如何让客户索赔变得容易是保险公司面临的一项重要任务。如何让索赔变得容易？关于理赔难的问题，我们建议从以下几个方面入手解决：第一，客户在投保前应注意仔细阅读条款，特别注意其中的保险责任、责任免除、如实告知及理赔申请等款项的了解，避免出险后自己理解保险保障的范围和合同规定的保险保障的责任存在出入。第二，业务人员应加强对条款的学习，深刻地理解条款的有关内容，展业时业务人员应尽量精确无误地介绍保险责任、责任免除等有关内容。避免出险后由于自己解释不精确而引起不必要的纠纷。第三，业务人员做好初级核保工作，避免不符合承保条件或有带有逆选择的人群通过自己投保。第四，客户一旦出险，相关权利人或业务人员应及时向理赔部门报案，并注意了解一些理赔知识，尽

2023-07-02

424人看过
不可抗力
成立工程索赔的条件

工程索赔成立的条件包括发包人违反合同给承包人造成了时间和费用的损失、工程变更导致时间和费用的损失、缩短工期导致承包人的费用增加、非承包人的原因暂时停工、延期支付给承包人造成了损失以及不可抗力。工程索赔成立的条件包括以下几点：首先，发包人违反合同给承包人造成了时间和费用的损失；其次，由于工程变更导致时间和费用的损失；第三，缩短工期导致承包人的费用增加；第四，非承包人的原因暂时停工；第五，延期支付给承包人造成了损失；最后，不可抗力也是导致工程索赔成立的原因。工程索赔成立的必要条件是什么？工程索赔是指在工程项目中由于各种原因，导致承包商或者供应商向业主提出赔偿要求的行为。成立工程索赔需要满足一定的条件，包括：1. 合同约定：首先，必须明确合同中是否有相关条款规定了索赔成立的条件。如果合同中没有约定，则需要参考其他法律法规或者行业惯例来确定。2. 合法性：索赔必须是在合法的情况下提出，即在合同约

2023-08-29

283人看过
商标
商标怎样才能使用

除国家规定必须使用注册商标的商品外，商标不注册也可以使用。目前我国法律法规规定烟草制品必须强制注册商标。虽然商标未注册也可以使用，但使用未注册商标，不得违反《商标法》第十条规定；也不得与他人在同一种或类似商品／服务上已经注册的商标相同或者近似，否则涉嫌构成侵犯他人注册商标专用权行为。使用注册商标，可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明注册商标或者注册标记。注册标记包括和＆reg；。使用注册标记，应当标注在商标的右上角或者右下角。一、商标注册程序商标注册是一种商标法律程序。由商标注册申请人提出申请，经商标局审查后予以初步审定公告，没有人提出异议或提出异议经裁定不成立的，该商标即注册生效，受法律保护，商标注册人享有该商标的专用权。一个商标从申请到核准注册，大约需一年至一年半时间。商标注册申请的核准或驳回没有法定期限，商标局审定公告该商标，再下发商标注册证，该商标至此获得核准。商标审查

2023-02-24

283人看过

辞职
被辞职工过期索赔能成功吗

需要结合实际情况分析。《劳动争议调解仲裁法》第27条第4款规定：劳动报酬争议的仲裁时效，在劳动关系存续期间不受一年时效的限制。法律规定仲裁时效的目的是为了促进权利关系安定、保护义务人、对疏于行使请求权人以有效压力，进而在权利人与义务人之间实现一种利益平衡。实务中处理此类问题需注意：（1）应当确定当事人的仲裁申请是否超过了时效期间，是否存在时效中断或者中止的情形，是否属于因拖欠劳动报酬而发生的争议。（2）如果当事人的仲裁申请确已超过时效期间，劳动争议仲裁委员会应当作出不予受理的书面通知书。（3）根据《劳动争议调解仲裁法》第29条的规定，对劳动争议仲裁委员会不予受理的，申请人可以就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼，人民法院对此应当受理。对于确已超过仲裁时效，又无时效中断或者中止事由的，应当依法驳回诉讼请求。被辞职工“过期”索赔仍获法院支持劳动争议仲裁时效从原来的60天延长到一年后，劳动者在劳动

2023-08-17

341人看过
保险公司
我怎样才能得到保险公司的索赔

在我国，车险业务是财产保险公司的主力军。据不完全统计，汽车保险占保险公司财产保险业务的70%以上。车险业务对国内财产保险公司的重要性不言而喻。各财险公司都在努力通过渠道价格占领新的市场，以保证车险业务的增长。然而，与保险公司车险业务快速发展不同的是，车主对车险理赔难的投诉也不少。有的是保险公司给出的赔偿金额离车主可接受的范围太远，有的是赔偿时间对车主来说太长。造成这种情况的原因有很多，如：国内保险公司的理赔标准不统一，由于确定赔款人的操作空间较大，导致理赔金额差距较大；保险公司硬件建设参差不齐，导致理赔时间延误；汽车业主的维权意识不够高，在保险索赔中处于被动地位等。对此，为了使自己能够顺利获得保险理赔，车主在购买保险时应该做好足够的功课。谨慎选择保险公司不同的保险公司提供不同的服务和价格，车险的价格是需要考虑的关键因素。一般来说，保险价格与保险责任范围成正比。投保的项目越多，保险费就越高。

2023-05-31

470人看过
离婚赔偿
怎样才能行使离婚赔偿请求权

向人民法院起诉行使离婚赔偿请求权，根据2021年生效的《中华人民共和国民法典》，明确规定了，当一方重婚、与他人同居、实施家庭暴力、虐待、遗弃家庭成员等其他重大过错，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。一、捉奸在床双方要离婚可以赔偿吗如果发展到了重婚，或者与他人同居的程度，无过错方能要求离婚赔偿。根据法律规定，有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：(一)重婚;(二)与他人同居;(三)实施家庭暴力;(四)虐待、遗弃家庭成员;(五)有其他重大过错。二、女方起诉离婚男方过错女方可以要求赔偿吗?因为男方过错起诉离婚女方可以要求赔偿，离婚无过错方在一方有重婚、与他人同居、实施家庭暴力、虐待、遗弃家庭成员、有其他重大过错的可以向人民法院请求过错方损害赔偿。根据2021年生效的《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条规定，有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚；

2023-04-03

178人看过
法律综合知识
立案诈骗怎样索赔

一、立案诈骗怎样索赔1、诈骗罪受害人的损失由诈骗罪的犯罪分子进行赔偿，公安机关负责诈骗违法所得进行追缴。2、《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑

2024-01-30

210人看过

诉讼时效
工程索赔过了期限还能索赔吗

一、工程索赔过了期限还能索赔吗1、人民法院不得主动适用诉讼时效规定，所以工程索赔过了诉讼时效的，仍然可以向法院起诉，但义务人可以提出不履行义务的抗辩。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百九十二条【诉讼时效期间届满的法律效果】诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。第一百九十三条【诉讼时效援引】人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。二、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说

2023-06-17

230人看过
合同内容
怎样才能让合同内容成立？

非要式合同成立条件是：1、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求，则承诺生效时，合同成立；2、一般情况下，承诺生效的地点为合同成立的地点；3、采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。非要式合同的定义非要式合同是法律、法规要求合同不一定具备特定形式才能成立、生效的合同。非要式合同又称“不要式合同”，“要式合同”的对称。不需要采用特定的方式（包括法律规定或当事人约定的书面形式，有关机关核准登记、鉴证、公证或第三人证明等），即可成立的合同。这种合同签订程序简单，只要当事人双方依法就合同的主要条款协商一致，合同即告成立。《中华人民共和国民法典》第四百九十二条承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。

2023-07-11

90人看过