怎样确定工程竣工日期？-法师兄

怎样确定工程竣工日期？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-09 16:51:08 226 人看过

在实践中，建设项目的开工日期以下方式确定：1、建设工程施工合同实际开工日期的确定一般以开工通知书载明的开工时间为基础2、因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的，以开工条件具备的时间确定开工日期；3、因承包人原因推迟实际开工时间的，以开工通知书载明的时间为开工日期4、承包人在开工通知发出前实际进入施工现场的，以实际开工时间为开工日期5、没有开工通知或他相关证据证明实际开工日期的，以施工合同约定的开工时间为开工日期。建设项目竣工日期按以下方式确定：1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；2、承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期3、未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，以占有建设工程之日为竣工日期。

怎么确定一个工程竣工日期和一个工程利息

按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：

1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

《中华人民共和国民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

管制
开工日期与竣工日期怎么算

辱骂国家公务人员构成犯罪吗辱骂政府官员构成违法、犯罪。《治安管理处罚法》第四十二条规定，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。辱骂政府官员情节恶劣、严重扰乱公共秩序的有可能构成寻衅滋事罪。如果情节轻微，偶尔行之，一般不予犯罪论处一般侮辱行为，情节轻微的，不以犯罪论处。《中华人民共和国治安管理处罚条例》规定，对公然侮辱他人，尚不够刑事处罚的，处15日以下拘留、二百元以下罚款或者警告。但如果情节严重，多次辱骂等行为的。涉嫌触犯情节严重的法定行为之一有多次侮辱他人，使其人格、名誉受到极大损害；对执行公务的人员、妇女甚至外宾进行侮辱，造成恶劣的影响；等等。犯侮辱罪的，处3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。合同无开工日期有效吗如果双方自愿，并且未违反法律强制性规定，合同的签定时间不属于合同的必备条款

2023-08-18

468人看过
违约金
怎么计算工程的竣工日期和工程款的起算日

按以下方式确定建设工程竣工日期：1、如工程验收合格，以验收合格日为竣工日期；2、承包人已提交验收报告而发包人拖延的，以承包人提交日为竣工日期；3、未验收时，以发包人转移占有工程日为竣工日期。工程款利息起算日为工程交付日，若未交付，则为提交结算文件日，若未交付未结算，则为当事人起诉日。建筑工程竣工日期如何计算的竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。1、以双方确认的日期为竣工日期。如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的，可以是竣工验收登

2023-08-01

182人看过
工程施工
竣工日期怎么确定以哪个文件为准

1、竣工日期的确定如下：（一）建设工程经竣工验收合格的，竣工日期应认定为竣工验收合格之日；（二）承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。2、法律依据：（1）《建筑法》第六十一条，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。（2）《中华人民共和国民法典》第七百九十九条，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。一、

2023-06-27

175人看过
施工合同纠纷
竣工日期认定方式

最高人民法院《关于审理施工合同纠纷适用法律问题的解释》中，才专门提到建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。可见，工程如果未经过竣工验收，建设单位擅自提前使用的，不存在保修的问题。在司法解释中还提到当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

2023-06-10

272人看过

法律综合知识
建设工程的实际竣工日期

工程实际竣工日期的确定如下：竣工验收合格的，以验收合格之日为竣工日期；发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；未经竣工验收发包人擅自使用的，以工程投入使用之日为竣工日期。建设工程的实际竣工日期的法律依据《民法典》第七百九十九条？建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第七百九十九条　建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。\n　　建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

2022-06-15

479人看过
法律综合知识
怎样认定工程合同中的竣工日期，法律上如何认定

律师解答法律规定工程合同中竣工日期的认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，竣工日期应认定为竣工验收合格之日；（二）承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。《民法典》第七百九十九条规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资

2024-05-12

123人看过
工程造价
验收日期和竣工日期

竣工日期是合同约定的建设项目竣工日期。竣工验收日期是指合同方或邀请第三方在项目竣工后验收项目的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后，建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的批准文件或者允许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定，我国建设工程施工合同（示范文本）规定，工程竣工验收通过后，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的，则适用法定原则，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验

2023-08-08

192人看过
工程施工
竣工日期解析

竣工日期的意思是指建设单位和施工单位在双方合同约定的建设施工项目完工交付的日期。而竣工的时候，必须是工程竣工验的工程收合格并经过签字确认通过，施工单位送交竣工验收报告的日期为实际竣工的日期。工程按建设单位的要求修改后才通过竣工验收的，实际竣工的日期为承包人修改后提请建设单位验收的日期。建设工程经建设单位竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工的日期。如何认定工程合同的竣工日期法律规定工程合同中竣工日期的认定：（一）建设工程经竣工验收合格的，竣工日期应认定为竣工验收合格之日；（二）承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，竣工日期应认定为承包人提交验收报告之日；（三）建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，竣工日期应认定为转移占有建设工程之日。《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工

2023-06-30

128人看过

合同条款
竣工验收证明书竣工日期怎么填

工程竣工资料日期应按按实际竣工验收日期填写。一、建设工程竣工验收备案要交什么资料1、工程质量验收方面：工程质量验收一般是由当地质监站监督验收，向质监站提交相关资料，质监站出具《工程质量监督报告》，该质量监督报告就是证明工程质量合格的必备材料，也是竣工验收备案的必备材料；2、节能验收方面：节能验收一般由当地墙改办监督验收，验收合格后由墙改办出具《工程节能验收报告》，该报告便是证明工程节能验收合格的必备材料，也是竣工验收备案的必备材料；3、环保验收方面：环保验收一般由当地环保局监督，施工方提交相关资料，环保局经现场验收合格后出具《环保验收意见》；4、消防验收方面：环保验收一般由当地消防局监督，另外，消防验收不仅仅涉及到房屋建筑工程，还涉及到市政上的消防设施建设，所以在验收时应做好协调工作。施工方提交相关资料，消防局经现场验收合格后出具《消防验收意见》；5、防雷方面验收：防雷验收一般由当地气象局

2023-02-19

68人看过
法律综合知识
完工日期与竣工日期的关系

建成之日，通常是指承建单位成功执行合同范围内全部工程实施过程的正式日历日期；而竣工之日，则是在承建单位顺利完成承包范围内所有工程施工，且工程经由严肃认真的竣工验收程序获得审核通过后，或者在通过竣工验收条件下，承建单位向业主提交竣工报告的那一特定日期。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第七条工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。

2024-05-10

428人看过
从合同
竣工日期和交房日期是一样的吗

一、竣工日期和交房日期是一样的吗竣工日期和交房日期是不一样的。竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日，与交房日期是两回事，竣工日期的约定对购房者意义不大。竣工日期与交房日期的区别在于：竣工日期是房屋建造完成的实际时间，而交房日期是交易双方认为约定的交付时间。交房日期必须以竣工日期为前提，房屋没有竣工，房屋肯定交付不了。如果房屋在约定的交房日期来到之后没有竣工就意味着开放商无法向购房者交房，开发商肯定要承担违约赔偿责任。如果，在约定的交房日期之前房屋已经竣工，开发商并不一定立即交房，而是应当按合同在交房日交房，只要在交房日期之前交房，开放商就不违约。二、工程开竣工日期如何确定建设工程施工合同实际开工日期的确定，一般以开工通知载明的开工时间为依据;因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的，以开工条件具备的时间确定开工日期;因承包方原因导致实际开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日

2023-04-25

317人看过
工程监理
工程开工日期的确定策略

（一）开工日期为发包人或监理人发出的开工通知载明的开工日期；（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期；（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同载明的时间。建筑工程开工日期如何计算的开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：１、合同中约定具体的日期作为开工日期；２、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；３、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；４、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。当前使用较多的九部委２００７年版标准施工招标文件中将开工日期确定为监理人发出的开工通知中写明的开工日期。实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。在此情形下，应当按照以下原

2023-07-05

96人看过

不可抗力
工期顺延的条件,开工日期和竣工日

保证按合同约定时间竣工是施工单位的主要合同义务之一，实际竣工时出现工期延误而又无合法免责事由的，施工单位就需要承担工期延误的法律责任。建设单位只需按实际竣工日期与开工日期作差计算出实际工期，再与合同约定工期作出对比，即可判断工期是否延误。而施工单位需要证明非己方原因造成工期延误，通过顺延工期来排除工期延误的事实。从举证责任角度看，施工单位已处于弱势地位。正是因此，工期问题一直以来是施工单位致命的短板之一。施工可以顺诞工期情况1、发包人未按合同约定时间开工的，以实际开工时间作为工期的起算点，工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场，但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件，如工地未满足合同约定的开工要求，法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计

2023-04-27

116人看过
工程造价
合同的截止时间是竣工日期还是未竣工日期

合同截止日期和合同竣工日期是两个不同的概念。合同的截止日期是合同约定的权利义务终止日期。合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期以一个时间段或截止日期为表现，一般在施工合同中注明。实际竣工日期往往会引起争议。根据我国建设工程施工合同（示范文本），工程竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。施工合同没有约定或者约定不明确的，适用法定原则2004年10《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，应当按照下列情形分别处理：（一）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）未经竣工验收，发包人擅自使用建设工

2023-08-07

141人看过