民法典如何追加发包方得民事责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-17 18:47:31 53 人看过

一、民法典如何追加发包方得民事责任

合同有约定的按合同约定方式要求发包人承担民事责任,没有约定的,承包人可以与发包人协商民事责任承担,如果双方协商不成的,可以向人民法院起诉主张民事责任。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零七条【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。

二、建设工程合同中发包人的义务有哪些

1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。

发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。

因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

3、组织工程验收。

隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;

未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

4、接受建设工程并且按照约定支付工程价款。

建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。

未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》规定行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,建设工程合同出现纠纷后,发包人要承担民事责任的,合同有约定的,按约定要求发包人承担民事责任。

如果没有约定的,当事人可以协商、仲裁、诉讼等方式向发包人主张民事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 18:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多民事责任相关文章
  • 医疗事故责任追究民法典有何规定
    一、医疗事故责任追究民法典有何规定医疗事故通过以下方式追究责任:1.发生医疗事故后,由医疗机构承担民事赔偿责任;2.卫生行政部门对医疗机构给予警告或者责令限期停业整顿直至由原发证部门吊销执业许可证;3.对负有责任的医务人员依法给予处分,构成犯罪的,追究刑事责任。《医疗事故处理条例》第五十五条医疗机构发生医疗事故的,由卫生行政部门根据医疗事故等级和情节,给予警告;情节严重的,责令限期停业整顿直至由原发证部门吊销执业许可证,对负有责任的医务人员依照刑法关于医疗事故罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,依法给予行政处分或者纪律处分。对发生医疗事故的有关医务人员,除依照前款处罚外,卫生行政部门并可以责令暂停6个月以上1年以下执业活动;情节严重的,吊销其执业证书。二、医疗事故纠纷赔偿标准医疗事故纠纷赔偿标准如下:1.医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算;2.护
    2023-08-12
    369人看过
  • 民法典刑事责任民事责任谁先赔
    一、民法典刑事责任民事责任谁先赔根据我国《民法典》的相关规定,民事责任具有优先性。如果被告可供执行的财产不足时,那么应先承担民事责任,后承担其他责任。也就是说,法律是保障民事主体责任的,是有优先性的一个执行力。《中华人民共和国民法典》第一百八十七条【民事责任优先承担】民事主体因同一行为应当承担民事责任、行政责任和刑事责任的,承担行政责任或者刑事责任不影响承担民事责任;民事主体的财产不足以支付的,优先用于承担民事责任。二、承担民事责任的主体是谁(一)当事人对造成损害均无过错,但一方是在为对方的利益或者共同的利益进行活动的过程中受到损害的,可以责令对方或者受益人给予一定的经济补偿。(二)夫妻离婚后,未成年子女侵害他人权益的,同该子女共同生活的一方应当承担民事责任;如果独立承担民事责任确有困难的,可以责令未与该子女共同生活的一方共同承担民事责任。(三)被监护人造成他人损害的,有明确的监护人时,由
    2023-06-19
    75人看过
  • 民法典被行政处罚可否追偿民事责任
    一、民法典被行政处罚可否追偿民事责任公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚,其违法行为对他人造成损害的,应当依法承担民事责任。《中华人民共和国行政处罚法》第三条公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为,应当给予行政处罚的,依照本法由法律、法规或者规章规定,并由行政机关依照本法规定的程序实施。没有法定依据或者不遵守法定程序的,行政处罚无效。第七条公民、法人或者其他组织因违法受到行政处罚,其违法行为对他人造成损害的,应当依法承担民事责任。违法行为构成犯罪,应当依法追究刑事责任,不得以行政处罚代替刑事处罚。二、行政处罚适用的一般时效是多久《行政处罚法》中规定的时效是指:对违法行为人的违反行政管理秩序的行为追究行政责任,给予行政处罚的有效期限。《行政处罚法》第二十九条规定:“违法行为在二年内未被发现的,不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。”前款规定的期限,从违法行为发生之日起计算;违法行为
    2023-04-19
    468人看过
  • 民法典如何制定明确民事责任的规定?
    主要分为独自承担、各自承担和连带承担三种。1.对于只有一个民事主体人的,独自承担民事责任;2.对于有两个以上民事主体的,按责任划分的大小承担,无法划分的平均承担;3.对于连带责任,当事人有权有权要求一个、多个或全部责任人承担民事责任。民法典关于民事责任年龄的规定《中华人民共和国民法典》第十九条规定,八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。第二十条规定,不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。第二十二条规定,不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。《中华
    2023-07-15
    339人看过
  • 民法典被监护人的民事责任如何承担
    一、民法典被监护人的民事责任如何承担被监护人造成他人损害的,由监护人承担民事责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十八条【监护人责任】无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用;不足部分,由监护人赔偿。二、法定监护人的范围监护是对未成年人和成年精神病人设定专人保护其利益,监督其行为,并且管理其财产的法律制度。法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。民法典的规定,未成年人的父母是未成年人的监护人。父母对子女享有亲权,是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的,依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属或朋友、父母单位和未成年人住所地的
    2023-06-19
    471人看过
  • 民法典的发包方是否可以承担违约责任
    发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。民法典合同解除是否影响承担违约责任呢?合同解除后不影响承担违约责任。法律规定,合同解除后,存在违约的,可以追究其违约责任。已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失;尚未履行的,终止履行。《中华人民共和国民
    2023-08-01
    407人看过
  • 非法转包发包方追究法律责任如何进行
    我国《建筑法》第六十七条第一款规定:“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。”国务院颁布施行的《建设工程质量管理条例》第六十二条规定:“违反本条例规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的,责令改正,没收违法所得,处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。”可以看出,我国法律法规的转包行为不仅严令禁止,而且规定了比较严厉的处罚措施。
    2023-06-15
    278人看过
  • 民事责任追究:房地产开发企业如何担责
    (1)房地产商发布了虚假广告。购房者要能够证明广告的内容是虚假的或者部分是虚假的,这种虚假是房地产商主观故意所为。这是房地产商承担责任的前提。(2)购房者是受到欺骗和误导。购房者因为依赖(虚假)广告,对该广告承诺的内容抱有期望才购买房屋的,即受到了欺骗和误导。如果购房者在购房前已知或应知广告内容虚假,或者购房者的购房行为与虚假广告无关,则不能认为是受到了欺骗和误导。(3)购房者的合法权益受到了侵害。购房者的合法权益受到实际发生的损害,这种损害包括财产的、金钱的、精神的。(4)损害和虚假广告之间有因果关系。也就是说,是虚假广告欺骗和误导了购房者,给购房者的权益造成了损害,即虚假广告与损害之间有因果关系。房地产开发企业销售无产权的车库是否缴纳印花税问:某房地产开发企业按照核定征收方式缴纳产权转移书据的印花税,近期企业销售没有产权的车库,缴纳印花税的计税依据是否包括无产权车库的收入答:根据《印花
    2023-07-03
    114人看过
  • 民法典中怎样追加股东承担债务责任?
    1、公司的股东以其出资对公司承担责任,如果股东出资不实或者抽逃出资;滥用出资人权利损害公司利益的,对公司债务承担连带责任。2、在现实社会中大家都知道对于股份制公司来说股东通过认缴出资的方式获取股权,可以享受公司的收益,但是对于相关的义务也是要进行承担的。《中华人民共和国民法典》第八十三条营利法人的出资人不得滥用出资人权利损害法人或者其他出资人的利益;滥用出资人权利造成法人或者其他出资人损失的,应当依法承担民事责任。营利法人的出资人不得滥用法人独立地位和出资人有限责任损害法人债权人的利益;滥用法人独立地位和出资人有限责任,逃避债务,严重损害法人债权人的利益的,应当对法人债务承担连带责任。
    2024-04-21
    65人看过
  • 对上游发包方民事责任的承担
    在建设工程施工合同中,挂靠人未能按约定,履行施工合同义务,逾期交付工程或者建设工程质量不符合约定等给发包方造成损失发生纠纷,发包方会起诉被挂靠人和挂靠人。根据合同相对性原则,被挂靠人作为建设工程合同的相对方,承担民事责任,应属当然。挂靠人作为实际施工人对发包方承担民事责任,依据的是对自己行为负责的理论基础。《中华人民共和国建筑法》第66条规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第5条规定,施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的,应将施工人和被挂靠建筑施工企业列为共同被告;被挂靠建筑施工企业对施工人因承揽的工程不符合质量标准造成发包人损失的,应承担
    2023-02-22
    454人看过
  • 民事错案如何追责法官
    追究错案责任,应当严格依法准确认定有关人员的责任。如果认为判错了,如是一审案件可上诉,终审可申请审判监督程序即再审程序重新审理,如果法院确实判错案了,刑事案件或行政案件给当事人造成人身或财产损失的可获国家赔偿。根据《人民检察院错案责任追究条例(试行)》的规定,检察官徇私枉法、徇情枉法、滥用职权造成错案的,应当承担责任。违反法定程序造成案件错误处理的,由直接责任人员承担责任。经过负责的主管人员批准或者许可的,由直接负责的主管人员和其他直接责任人员承担责任。民事错案过了申诉期怎么办如果有证据证明确实是法官办错案件了,可以向检察院申诉,由检察院向法院提出检察建议或者抗诉,法院可能会决定案件进入再审程序的。2、再审,就是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定,依照审判监督程序,对案件重新进行的审理。再审程序,是我国诉讼中的一项重要制度,该程序强调无论在事实认定或法律适用上,只要有错误即应通过再审制
    2023-07-31
    236人看过
  • 民法典如何规定担保人之间的追偿责任?
    民法典规定担保人之间的追偿是在有合同的情况下进行追偿。承担了担保责任的担保人只能向债务人追偿,不能向其他担保人追偿,除非担保人在担保合同中约定可以相互追偿。只有在共同连带保证下保证人之间才能相互追偿。连带共同担保中承担了担保责任的担保人请求其他担保人分担向债务人不能追偿部分的损失的,人民法院应予支持。担保人怎么行使追偿权担保人的追偿权行使方式有:1、保证人承担保证责任之后有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿,若保证人实际清偿额大于主债权范围的,保证人只能在主债权范围内对债务人行使追偿权。2、连带责任保证人承担保证责任之后由各连带保证人按其内部约定的比例分担,没有约定的,平均分担。《中华人民共和国民法典》第七百条连带共同保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求任何一个保证人承担全部保证责任。连带共同保证的保证人承担保证责任后,向债务
    2023-07-13
    353人看过
  •  民事责任追究期限与民事责任追究时效
    根据我国刑法条文,追诉期限和追诉时效是两个不同的概念。追诉时效是指按照刑法的规定追究犯罪或者侵权行为的有效期限,而追诉时效的期限是根据各种犯罪法定刑的轻重,分别规定长短不一的追诉时效期限。如果举报犯罪行为的时间已经超过法律规定的追诉时效期限,将不再追究其法律责任;如果已经被追究了法律责任,该案件应当予以撤销。在我国刑法条文中,追诉期限和追诉时效是两个不同的概念,尽管它们在某种程度上相关,但它们的含义是有所不同的。追诉时效是指按照刑法的规定追究犯罪或者侵权行为的有效期限。举报犯罪行为的时间已经超过法律规定的追诉时效期限的,不再追究其法律责任;如果已经被追究了法律责任,该案件应当予以撤销。刑事案件追诉时效的期限是根据各种犯罪法定刑的轻重,分别规定长短不一的追诉时效期限。 追 诉 时 效 期 限 如 何 规 定根据《刑法》第八十七条的规定,犯罪经过下列期限不再追诉:法定最高刑为不满五年有期徒刑
    2023-10-05
    77人看过
  • 民法典中债务加入和担保责任如何认定
    一、民法典中债务加入和担保责任如何认定债务加入属于并存债务的承担,是指第三人和债务人约定,或者自愿加入债务,在愿意承担的范围内和债务人承担连带债务。而担保责任,是指担保人在担保合同约定的范围内,对债务承担责任。《中华人民共和国民法典》第三百八十九条【担保物权的担保范围】担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用。当事人另有约定的,按照其约定。第五百五十二条【并存的债务承担】第三人与债务人约定加入债务并通知债权人,或者第三人向债权人表示愿意加入债务,债权人未在合理期限内明确拒绝的,债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。二、债务加入与担保有哪些区别债务加入是指债务人之外的人加入债务成为债务人之一,该加入人无处追偿其承担的债务,新加入的债务人是最终的债务承担者之一。而担保人是在主合同之外与债权人签订了担保合同的成立的担保
    2023-06-19
    243人看过
换一批
#民法典总则
北京
律师推荐
    展开

    民事责任是民事主体因违反民事义务所应承担的民事法律后果,它主要是一种民事救济手段,旨在使受害人,被侵犯的权益得以恢复。 民事责任具有以下主要特征 (1)民事责任以民事义务为基础,是违反民事义务的法律后果。 (2)民事责任以恢复被侵害人的权利... 更多>

    #民事责任
    相关咨询
    • 民法典中法律责任是否包括民事责任?
      香港在线咨询 2022-10-15
      法律责任包含民事责任。根据现行相关法律规定,按照违法行为所违反的法律的性质,可以把法律责任分为民事责任、行政责任、经济法责任、刑事责任、违宪责任和国家赔偿责任。因此,法律责任包括民事责任。民事主体依照法律规定或者按照当事人约定,履行民事义务,承担民事责任。
    • 民法典发包方是否承担违约责任
      安徽在线咨询 2022-10-14
      发包方会承担违约责任。 根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 第八百零五条,因发包人变更计划,提供的资料不
    • 依据民法典,民事主体如何承担民事责任?
      宁夏在线咨询 2024-12-28
      根据《民法典》第176条,民事主体在承担民事责任时需要遵守法律规定和当事人之间的约定。根据第177条规定,如果多人共同承担按份责任并且能够确定责任大小,那么每个人需要承担相应的责任;如果难以确定责任大小,那么平均分配责任。根据第178条规定,如果多人共同承担连带责任,权利人有权要求部分或全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小来确定,如果难以确定责任大小,则平均分配责任。实际承
    • 该如何追究民事责任
      浙江在线咨询 2023-07-15
      民事责任属于法律责任的一种,是保障民事权利和民事义务实现的重要措施,是民事主体因违反民事义务所应承担的民事法律后果,它主要是一种民事救济手段,旨在使受害人,被侵犯的权益得以恢复。民事责任主要是由三个部分的内容构成,包括缔约过失责任、违约责任、侵权责任。 承担民事责任有以下方式: 1、停止侵害。 2、排除妨害。 3、消除危险。 4、返还财产。 5、恢复原状。 6、修理更换、重作。 7、赔偿损失。 8
    • 民法典中如何追回不当得利
      广西在线咨询 2021-12-04
      追回不当得利有期限。根据有关法律法规,请求人民法院保护民事权利的诉讼时效为三年。法律另有规定的,依照其规定。在返还不当得利请求权的诉讼时效期间,从当事人一方知道或者应当知道不当得利事实以及当事人之日起计算。