一份正式的工程合同包括哪些内容,工期顺延如何认定
来源:互联网 时间: 2023-04-18 18:01:05 442 人看过

一、一份正式的工程合同包括哪些内容

一份正式的工程合同包括哪些内容,要依据合同类型而定,例如施工合同就要包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量等内容。《中华人民共和国民法典》第七百八十八条【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百九十四条【勘察、设计合同的内容】勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

二、工期顺延如何认定

在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。

这时,因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误,承包人要做以下的事情,以便对工期延顺进行认定:

(1)合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认,那么在出现工期停工、延误事宜时,承包人应第一时间通知发包人并要其签字确认;

(2)或者经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,应举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,如有证据证明向发包人出函,要求确认工期延顺的;

(3)发包人的前述行为确实严重影响施工进度的,对承包人顺延相应工期的主张,可予支持。

通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,不同合同内容是不一样的,例如施工合同要包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间等内容。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 00:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 工程发包的方式包括什么有哪些具体内容
    工程实施发包的方式有:招标发包和直接发包。招标发包是由建设单位设定标的并编制招标文件,吸引承包人参与竞争,择优选择,并签订中标合同的发包方式。而直接发包是由发包人直接选定特定的承包人,与其直接协商谈判,达成一致协议后签订建筑工程承包合同的发包方式。一、建设工程的发包应遵守哪些规定所谓发包,是指发包人将工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包人完成或者将工程勘察、设计、发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。施工的一项或几项交给一个承包人完成的行为。我国法律严禁肢解发包。所谓肢解发包,是指发包人将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位的行为。二、施工合同的标的是什么施工合同的标的是建设工程。法律规定,发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
    2023-06-26
    113人看过
  • 防水人工工程承包内容包括哪些
    防水人工工程承包内容包括什么防水施工承包合同范文发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合法同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律﹑法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方乙方协商一致,就楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:工程概况1、工程名称工程地点:2、工程内容:基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程3、承包方式:包工包料4、质量标准:合格工程工期1、合同生效后,按照甲方要求时间完成。2、若甲方要求的工期比合同约定的工期提前,应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期,工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工,工期顺延。3、若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并承担相应经济损失。工程造价及材料要求注:数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。
    2023-06-15
    495人看过
  • 工伤认定需要哪些原件工伤认定书包括哪些内容
    一、工伤认定需要哪些原件劳动局工伤认定部门的具体要求须提供以下材料:1、受害人身份证复印件及个人申请(写明事故经过和所受伤害情况,包括时间、地点、现场证人及用人单位对伤害事故是如何处理的,是否报送安全生产监督管理部门及事故结案情况)。2、二人以上证人证言、身份证明及身份证复印件(事发第一现场证人的所见所闻);3、受伤害人与用人单位存在劳动关系的证明材料(劳动合同、工作证、押金条等)受伤害职工与用人单位之间因劳动关系发生争议的,当事人应向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,由劳动争议仲裁委员会依法确定劳动关系,依法定程序处理劳动争议的时间不计算在工伤认定的时限内。4、用人单位的营业执照复印件或者工商行政管理部门出具的查询证明;5、个人申请应提供用人单位情况:(1)用人单位全程,详细地址,邮政编码,联系方式;(2)工商注册机关名称;(3)法人代表姓名,联系方式。五、受伤害人的初诊病历、住院病历、诊断证
    2023-03-19
    377人看过
  • 工程合同哪种情形工期可以顺延,如何防范工程合同的风险
    工程合同可以延期的情形1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,通常存在发包人将
    2023-06-15
    320人看过
  • 工程分包合同责任的划分原则包括哪些内容
    划分工程分包合同责任的基本原则有:1、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位;2、承包人按照合同各自承担相应的责任;3、承包人经发包人同意,将自己承包的部分工作交由第三人完成,承包人与第三人承担连带责任。建筑工程分包合同建筑工程分包合同是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位,该承包人不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任而订立的合同。分包活动中,作为发包一方的建筑施工企业是分发包人,作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。根据交易对象的不同,建筑工程分包包括专业工程分包和劳务作业分包两类。专业工程分包,是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。劳务作业分包,是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。《中华人民共和国民法
    2023-07-26
    97人看过
  • 社区矫正对象的工作内容包括哪些
    社区矫正对象包括:被判处管制、宣告缓刑、假释和暂予监外执行的罪犯。而矫正机构的工作内容包括:制定有针对性的矫正方案,实现分类管理、个别化矫正;以及确定矫正小组,负责落实相应的矫正方案等。二、有刑罚执行机关第一,监狱。《监狱法》第二条规定监狱是国家的刑罚执行机关。第二,司法行政机关管理指导的社区矫正机构。《刑事诉讼法》第二百五十八条规定对被判处管制、宣告缓刑、假释或者暂予监外执行的罪犯,依法实行社区矫正,由社区矫正机构负责执行。第三,公安机关的看守所。《刑事诉讼法》第二百五十三条对被判处有期徒刑的罪犯,在被交付执行刑罚前,剩余刑期在三个月以下的,由看守所代为执行。对被判处拘役的罪犯,由公安机关执行。第四,公安机关的派出所。《刑事诉讼法》第二百五十九条对被判处剥夺政治权利的罪犯,由公安机关执行。第五,各级人民法院。《刑事诉讼法》第二百六十条被判处罚金的罪犯,期满不缴纳的,人民法院应当强制缴纳。
    2023-03-27
    270人看过
  • 共同诉讼包括哪些内容?如何认定共同诉讼?
    共同诉讼是指当事人一方或双方为两人(含两人)以上的诉讼。共同诉讼的构成要件和认定标准如下:当事人双方至少有一方是两个以上,且各为独立的诉讼主体。诉讼标的须为共同。属同一人民法院辖区。在程序上,人民法院进行合并审理。一、行政诉讼中当事人如何归纳为二审1、双方当事人和第三人都提出上诉的,均为上诉人。2、必要共同诉讼人中的一人或者部分人提出上诉的,按下列情况处理:(1)该上诉是对与对方当事人之间权利义务分担有意见,不涉及其他共同诉讼人利益的,对方当事人为被上诉人,未上诉的同一方当事人依原审诉讼地位列明;(2)该上诉仅对共同诉讼人之间权利义务分担有意见,不涉及对方当事人利益的,未上诉的同一方当事人为被上诉人,对方当事人依原审诉讼地位列明;(3)该上诉对双方当事人之间以及共同诉讼人之间权利义务承担有意见的,未提出上诉的其他当事人均为被上诉人。(必要共同诉讼是指当事人一方为二人以上,对同一诉讼标的有共
    2023-04-03
    95人看过
  • 承包合同的内容有哪些包括承包合同内容
    发包人应当与承包人签订书面合同。承包合同一般包括以下条款:(1)发包人、承包人名称、发包人负责人和承包人代表的姓名、住所;(2)承包土地的名称、位置、面积、质量等级;(3)承包期限和起止日期;(4)土地用途;(5)发包人和承包人的权利和义务;(6)违约责任。土地承包合同包括哪些条款土地承包经营权流转合同一般包括以下条款:1、双方当事人的姓名、住所;2、流转土地的名称、坐落、面积、质量等级;3、流转的期限和起止日期;4、流转土地的用途;5、双方当事人的权利和义务;6、流转价款及支付方式;7、违约责任。现实生活当中涉及到集体土地是不能够买卖的,因为土地的所有权永远是归属于国家或者是归属于集体经济,所有的能够进行流转和买卖的只有土地的使用权。即使是土地的使用权,按照我们国家法律当中的规定,在买卖的时候也是需要符合法定的程序的。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下
    2023-08-18
    304人看过
  • 郑州市工伤认定决定书一般都包括哪些内容
    工伤认定决定书都是由各地的社保机构给出具的,所以决定书的基本格式都一样。当事人在提交工伤认定申请到工伤认定决定书下达,是需要有60天左右的认定时间的,因此在社保局进行工伤认定期间,肯定有很多员工都是非常迫切的,希望尽快得到工伤认定决定书的。而且也比较好奇,郑州市工伤认定决定书一般都包括哪些内容?一、郑州市工伤认定决定书一般都包括哪些内容?工伤认定决定应当载明下列事项:(一)用人单位全称;(二)职工的姓名、性别、年龄、职业、身份证号码;(三)受伤部位、事故时间和诊治时问或职业病名称、伤害经过和核实情况、医疗救治的基本情况和诊断结论;(四)认定为工伤、视同工伤或认定为不属于工伤、不视同工伤的依据;(五)认定结论;(六)不服认定决定申请行政复议的部门和期限;(七)作出认定决定的时间。工伤认定决定应加盖劳动保障行政部门工伤认定专用印章。二、工伤认定一般要多久才能出结果?60天作出工伤认定决定,所以
    2023-04-17
    396人看过
  • 合同是双方一人一份吗,劳动合同内容包括哪些?
    一、合同是双方一人一份吗合同是双方一人一份,劳动合同是一人一份,要是公司只拿了一份劳动合同,那么其实是无效的,劳动者可以积极去劳动监察部门投诉举报。劳动合同作为一种协议书,以合同的一般习惯必须是双份的。所以,在实际中,公司来签劳动合同,只拿了一份合同的,即使已由双方正式签名盖章,但还是违规的。因为在劳动法律中,这种劳动合同需要劳动者与公司各执一份。在实际情况中,劳动者与公司订立劳动合同时,劳动合同应该是签两份,而不是一份合同,劳动者与公司各执一份。而且,劳动合同需要由劳动者和用人单位都签字盖章后才能生效。还有就是,有些公司来签劳动合同,里面没对工作内容明细,那么这份合同也不算正式的合同。《劳动合同法》第十六条劳动合同的生效劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。二、劳动合同内容包括哪些一般的劳动合同,
    2023-04-11
    271人看过
  • 劳动报酬包括哪些内容?工资包括哪些内容
    一、劳动报酬包括哪些内容劳动报酬是劳动者付出体力或脑力劳动所得的对价,体现的是劳动者创造的社会价值。用人单位在生产过程中支付给劳动者的全部报酬包括三部分:1、货币工资,用人单位以货币形式直接支付给劳动者的各种工资、奖金、津贴、补贴等;2、实物报酬,即用人单位以免费或低于成本价提供给劳动者的各种物品和服务等;3、社会保险,指用人单位为劳动者直接向政府和保险部门支付的失业、养老、人身、医疗、家庭财产等保险金。二、工资包括哪些内容原劳动部《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第五十三条规定,劳动法中的“工资”是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定,以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬,一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等。1、计时工资是指按计时工资标准支付的劳动报酬。2、计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动报
    2023-02-28
    122人看过
  • 装修工程监理的工作内容包括哪些
    一、装修工程监理的工作内容包括哪些1、对进场原材料验收。检查所进场的各种装修装饰材料品牌、规格是否齐全、一致,质量是否合格,如发现无生产合格证、无厂名、厂址的三无产品或伪劣商品,应立即要求退换。对存在质量问题的材料一律不准用于施工工程当中。2、对施工工艺的控制。督促、检查施工单位,严格执行工程技术规范,按照设计图纸和施工工程内容及工艺做法说明进行施工。对违反操作程序、影响工程质量、改变装饰效果或留有质量隐患的问题要求限期整改。3、对施工工期的控制。施工工期直接影响着消费者和施工单位的利益,监理应站在第三方的立场上按照国家有关装饰工程质量验收规定及《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》履行自己的职责,合理控制好工期。二、装修工程监理职责有哪些(一)在项目总监理工程师(或其代表)的领导和统一安排下,做好本专业的监理工作。(二)负责检查本专业工程的物料、机械设备、成品、半成品,对合格品提出书面监
    2023-06-07
    273人看过
  • 工程合同及工程档案管理制度主要包括哪些内容?
    工程合同及工程档案管理制度为进一步加强工程合同及工程档案管理工作,提高工程合同及工程档案管理水平,逐步实现公司工程合同及工程档案管理工作的规范化、制度化、科学化,特制定本制度。一、本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以工程项目为中心的资料总和,其构成包括招标文件、应标文件、技术方案、合同文本(含工程总包及工程分包合同)、深化设计方案、工程会议记要、工程联系单、工程签证单、竣工资料(清单见附表1)等。二、合同档案管理原则1、合同档案实行网络管理体系,由公司工程行政人员集中统一管理,以确保档案的完整、完全和有效利用。2、工程行政人员负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有工程合同及档案,并负责监督指导各个工程项目部的合同及档案管理工作。3、各项目部应分别建立建全档案文档的形成、积累、整理、归档工作体系。三、合同文档的移交1、每个工程项目在正式签署合同后须将合同正本原件移交合同管理组及财
    2023-06-04
    402人看过
  • 工程合同工期顺延情形
    1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更,导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。9、非发包人原因造成停水、停电、停气等累计超过8小时的(本条在2013版施工合同中已经删除,所以本条并非必然可以顺延工期的情形,部分合同专用合同条款中已约定停水、停电、停气的风险由承包人承担)。10、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。
    2023-03-28
    369人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 工程合同里有哪些工程合同内容包括哪些?
      新疆在线咨询 2022-08-15
      建设工程合同是是承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同,属于承包合同的一种。那么,建设工程合同有哪些呢?建设工程合同无效是怎样认定的呢?工程合同有哪些工程合同的类型有哪些内容? 基本分类 以工作性质为标准 1、建设工程勘察、设计合同。勘察合同,指发包人与勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。勘察工作是一项专业性很强的工作,所以一般应当由专门的地质工程单位完成。勘察合同就是
    • 工程合同延期证明包括什么内容?
      天津在线咨询 2022-08-07
      由于某某原因出现,工程合同延期证明,经双方协商一致将原合同约定的施工期限延长至----------,双方互不追究责任
    • 延期工程合同的如何认定
      澳门在线咨询 2022-12-18
      建筑工程是有规定的工期的,在相应的工期里面必须要按时的完工,要是不按时完工的话而预计会有延期的情况,就需要打一个工程延期的申请,避免赔偿延期钱。补充协议只要说明延期后工期,延期责任如何承担,就可以。最好有建设单位和监理单位签字盖章。
    • 包括包括工程承包合同的内容
      重庆在线咨询 2023-06-27
      承包合同内容具体如下: 一、发包方和承包方的名称; 二、发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息。这是承包合同必须的条款,如果无法明确当事人就无法确定权利的享有者和义务的承担者,发生纠纷时也难以解决; 三、承包项目的内容以及发包方的具体要求。这也是承包合同必须具备的,如果没有此项承包合同无法成立; 四、承包期限和起止日期。承包期限直接关系到双方权利与义务的履行时间,涉及当事人的利益; 五、发包
    • 工期顺延有哪些确认方式?
      吉林省在线咨询 2023-02-24
      承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。