工程延期与工程延误的区别是什么
来源:互联网 时间: 2023-04-27 09:40:23 453 人看过

一、工程延期与工程延误的区别

工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。

工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。

二、工程延期的申报与审批

(1)申报工程延期的条件

A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;

B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的

C、离检查及不利的外界条件等;

D、异常恶劣的气候条件;

E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;

F、除承包单位自身以外的其他任何原因。

(2)工程延期的审批程序

A、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。

B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。

C、监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实,准确地确定出工程延期时间。

D、当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时,应先向监理工程师提交阶段性详情报告。

E、监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上,尽快作出延长工期的临时决定。

F、临时决定的延期时间不宜太长,一般不超过最终批准的延期时间。

G、待延期事件结束后,承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。

H、监理工程师应复查详情报告的全部内容,然后确定该延期事件所需要的延期时间。

I、如果遇到比较复杂的延期事件,先作出临时延期的决定,然后再作出最后决定的办法。

J、监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前,均应与业主和承包单位进行协商。

三、工程延期的审批原则

监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则:

(1)合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)

(2)影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。

(3)实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。

监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。如有疑问,欢迎到本网进行法律咨询。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月14日 20:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 工程工期延误索赔范本
    一、工程工期延误索赔范本甲方:乙方:(一)索赔成立理由1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。(二)索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。(三)索赔事项概述由我单位承建的某项目,于XX年X月X日举行开工典礼,于XX年X月X日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自XX年X月X日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至XX年X月x日开始复测X区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为XX年x月X日,延期时间为X天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探X号孔至X号孔、X号孔至X号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现X号
    2023-04-12
    433人看过
  • 工程工期延误损失计算
    一、工期延误损失的计算方法:1、总费用法:较简单,基本思路:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件:(1)合同实施过程中总费用计算是准确的,工程成本计算符合现行计价规定,成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;(2)承包商的索赔报价是合理的,反映实际情况;(3)费用损失的责任,或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2、分项法:按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点:比前者复杂,能反映实际情况,为索赔报告的进一步分析提供依据,应用面广。3、因素分析法:亦称连环替代法,将各指标按客观存在的经济关系,分解为若干因素指标连乘形式。索赔依据:1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要.2、招标文件、施工合同文本及附件、
    2023-04-15
    317人看过
  • 工程延误工期赔偿标准
    建筑工程索赔
    工程延误工期索赔标准:1、单项索赔,即索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其余的索赔事项混合;2、综合索赔,对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。一、工程索赔数额如何计算工程索赔数额的计算:1、总费用法,计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额;2、修正的总费用法,采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用;3、实际费用法,根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。二、建筑工程索赔的适用范围有哪些建筑工程索赔的适用范围:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。三、建筑
    2023-04-06
    84人看过
  • 延误工程罚金的规定是什么?
    工程工期延误罚金是指在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,罚金是合同金额占合同预期时间的15%左右。工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。一.根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。二.若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建
    2023-04-18
    385人看过
  • 建设工程延误工期怎么赔偿
    法律没有规定具体赔偿额。有约定的按约定,没有约定的一般是按照损失赔偿额进行赔偿,赔偿的损失包括合同履行后可以获得的利益损失。一、民法典解除租赁合同损失如何认定有约定按约定,没有约定的,按法定。根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、合同期内房东因合同纠纷不租了怎么赔偿合同期内房东不租了的赔偿要根据双方的约定确定,没有约定的按照实际损失确定赔偿数额。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。三、民法典无故终止合同有没有赔偿?无故终止合同属于违约行为,合同有约定的,按照合同约定赔偿;合同没有约定的,按照
    2023-04-12
    113人看过
  • 交通工程延误工期怎么处罚
    工程延误工期按照违约金来进行一定的索赔,根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。实践中,误工期一般也是以实际的住院时间和必要的休养时间组成的,在伤害或疾病的医疗过程当中,住院期加上医院病例给予的修养期是误工期。一、误工期的费用应该怎么计算1、固定收入,是指在国家机关、企事业单位、社会团体工作的人员本应按期得到的、却因医疗事故就医造成耽误工作而丧失的工资、奖金、津贴、特殊工种的补助费等合法收入。一般以单位出具的收入证明和工资表为准,奖金以患者上年度的单位人均奖金计算,超过奖金税起征点的以起征点为限。需要注意的是,个人独资、合伙企业等私营企业以及财务不健全的有限公司出具的特别是证明患者“固定收入”高于上年度职工年平均工资3倍以上的收入证明,不到单独作为认定依据,须结合税
    2023-03-30
    98人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 建设工程延期与工程延误的有哪些区别?
      安徽在线咨询 2023-03-09
      建设工程延期与工程延误的区别如下: 对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。 工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担
    • 工程延期与工程延误一样吗
      黑龙江在线咨询 2022-06-27
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。
    • 工程延误是不是工程延期
      浙江在线咨询 2022-10-18
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。
    • 工期顺延和工期延误有什么区别
      香港在线咨询 2022-11-06
      1、工期顺延和工期延误的区别是工期顺延是承发包双方根据法律及合同约定,对工期延误这一事实状态所作的变更,一般不需担责。 2、而工期延误可能能获得顺延或按合同约定由延误的过错方承担相应的法律责任。 3、法律依据:《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第六条 当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人
    • 拖欠工程款与延期付款的区别
      海南在线咨询 2022-10-01
      延期毕竟是有个时间点的,拖欠就是没有具体时间,没能力支付