建筑工程索赔按索赔要求不同分为哪几类-法师兄

建筑工程索赔按索赔要求不同分为哪几类

来源：法律编辑整理时间： 2024-02-19 12:29:47 455 人看过

一、建筑工程索赔按索赔要求不同分为哪几类

建筑工程索赔按索赔要求不同可以分为工期索赔和费用索赔两类。

1．工期索赔：由于发包人未按合同要求提供施工条件，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人可以向发包人提出工期索赔。如果由于承包人原因导致工期拖延，发包人可以向承包人提出工期索赔。

2．费用索赔：承包人因非自身原因导致工程变更、工程终止、不可预见的外部障碍或条件、不可抗力因素等，可以向发包人提出费用索赔。

需要注意的是，建筑工程索赔是一项复杂而严谨的工作，必须依据合同条款和相关法律法规进行，同时需要提供充分的证据和资料支持索赔要求。在索赔过程中，双方应当保持沟通和协商，以达成合理的解决方案。

二、建筑工程索赔要具备的条件有哪些

1．构成施工项目索赔条件的事件发生；

2．与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接经济损失；

3．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

4．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

三、建筑工程索赔费用的组成

1．人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。

2．设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。

3．材料费：材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

鉴定结论
建筑施工合同变更索赔

一、案情介绍1、签订合同：一九九九年九月一日，某电建公司（以下简称电建公司）与某电厂公司（以下简称电厂公司）签订了《发电厂工程施工承包合同》，合同约定，发包方将合同承包范围内的建筑及设备安装工程发包给电建设公司，电建公司依照施工合同和图纸履行了施工义务，电厂公司依约向电建公司支付工程价款。合同约定合同价款包死价，即承包范围内的工程项目和费用项目，按批准概算确定的工程项目和费用项目的概算价8762万元作为合同价。2、履行合同：合同签订后电建公司严格按照电厂公司提供的施工图设计全面履行了施工义务，并按约定将建成且经验收合格的两台机组分别移交给了电厂公司投产使用。3、结算争议：电建公司与电厂公司合同约定的概算价是当时双方当事人确定包死合同价的依据，从而也确定了概算价下的合同承包范围内的实物工程量。但在合同的实际履行过程中，电厂公司所提供的施工图设计与签订合同时初步概算设计的工程量存在根本的区别，

2023-02-15

205人看过
不可抗力
施工索赔分类

索赔是一方当事人因另一方当事人不履行合同义务而遭受损失时，向另一方当事人要求赔偿的行为。实践中，索赔是双向的，施工单位和施工单位可以提出索赔，但施工单位的索赔数量少，且容易处理，可以通过冲账、扣工程款、扣押金等方式实现对施工单位的索赔；而施工单位对施工单位的索赔难度较大。一般来说，索赔是指承包人（施工单位）在合同执行过程中，非因自身原因造成工程延误和费用增加，要求业主赔偿损失的一种索赔。第一，债权的分类。可分为：工期延误索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程暂停索赔；其他索赔（如货币贬值、物价上涨、法律法规变化、建设单位工程款迟延支付引起的索赔等）。2。按合同类型分类。包括：一般合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳动合同索赔；其他合同索赔等。分为：工期索赔；费用索赔等。按索赔原因分类。分为：施工单位违约索赔；合同差错索赔；合同变更索赔；工程环境变更索赔；不可抗力因素索赔

2023-05-07

480人看过
调解委员会
建筑工程合同索赔的解决方式

一、建筑工程合同索赔的解决方式采用和解、协调、仲裁、诉讼等四种方式：（一）和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。（二）调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据；符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲

2023-06-08

121人看过
不可抗力
建筑工程中的不可抗力索赔机制分析

因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。建筑工程索赔时限是多久？索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定：索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定：索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内，向合同监理单位提交索赔的书面意向通知，任何未在约定的期限内，提交索赔的书面通知，均可视为受害方放弃索赔的主张；国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定：承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内，将它的索赔意向通知工程师同时规定：如果承包商未能遵守规定，它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《中华人民共和国

2023-07-03

193人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔费用有哪些？索赔的时限是多久呢？

费用索赔：费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据，索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;

2023-05-22

180人看过
劳动仲裁
工伤建筑索赔攻略

建筑工伤索赔的流程包括先垫付医疗费用再申请工伤认定，用人单位未申请的工伤职工应自事故发生之日起15日内申请，并提供工伤认定申请表、存在劳动关系证明、医疗诊断证明等材料。完成工伤认定和劳动能力鉴定程序后，可确定具体的赔偿标准，并可与用人单位协商或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。有关单位或个人还可以向法院提起行政诉讼。首先，我们需要明确建筑工伤索赔的流程。根据相关规定，建筑工伤患者在治疗期间，用人单位应当承担医疗费用。因此，可以先要求用人单位先垫付医疗费用，再申请工伤索赔。根据规定，职工与用人单位发生工伤待遇方面的争议，用人单位应在规定期限内向人力资源和社会保障局申请工伤认定。用人单位未申请的，工伤职工应自事故发生之日起规定期限内申请。申请时需提供：工伤认定申请表，存在劳动关系证明，医疗诊断证明等材料。其次应申请劳动能力鉴定：伤情稳定后，可向市劳动能力鉴定委员会申请。申请时需提供：工伤认定决定和

2023-11-08

408人看过
法律综合知识
分析建筑工程索赔的特色与关键要素

一、分析建筑工程索赔的特色与关键要素工程索赔的特色是索赔具有双向；索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提；索赔是一种未经对方确定的单方行为。工程索赔的关键要素是：1．合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；2．合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；3．合同变化；4．工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；5．不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。二、工程索赔的种类有哪些工程索赔的分类主要有：1．按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为：工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔；2．按照干扰事件分类。。按合同类型索赔可以分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等；3．按索赔要求分类。按索赔要求可以分为：工期索赔；费用索赔等；4．按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为：

2023-08-29

111人看过
法律综合知识
工程停工费用多久可以索赔，建筑工程索赔的项目

一、工程停工费用多久可以索赔1、工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定，没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的，那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求，逾期超过三年未提出的，法院将不再保护，即承包人向发包人主张停工损失的，对方可以不再赔偿。2、《中华人民共和国民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。二、建筑工程索赔的项目1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

2024-04-09

200人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔的操作步骤

对建设工程进行索赔的步骤是：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。建筑工程索赔时限是多久？索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定：索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定：索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内，向合同监理单位提交索赔的书面意向通知，任何未在约定的期限内，提交索赔的书面通知，均可视为受害方放弃索赔的主张；国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定：承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内，将它的索赔意向通知工程师同时规定：如果承包商未能遵守规定，它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《民法典》第

2023-07-28

266人看过
协议离婚
拖欠建筑工程款怎么索赔

拖欠建筑工程款,属于普通民事纠纷,催收无果的话，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后,拖欠方仍不支付的,再申请法院强制执行。被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。一、民事赔偿强制执行执不了怎么办？被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况，有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。财产被查封、扣押后，执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的，人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产;不适于拍卖或者当事人双方同意不进行拍卖的，人民法院可以委托有关单位变卖或者自行变卖。国家禁止自由买卖的物品，交有关单位按照国家规定的价格收购。二、离婚协议违约怎么解决?离婚协议违约，可以向法院起诉。根据《最高人民法院关

2023-06-21

75人看过
法律综合知识
建筑工程费用索赔申报表

一、建筑工程费用索赔申报表（一）根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第八条规定：“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。”（二）根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第三十二条规定：“企业所得税法第八条所称损失，是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额，依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时，应当计入当期收入。”因此，与生产经营有关的索赔款准予税前扣除。二、工程索赔的条件及证据一、索赔确认的条件有：1．合同或其他证据为索赔提供了

2021-10-27

324人看过
农民工
建筑业农民工工伤为何索赔难

在《职灾报告2012》对工伤维权的关键难点调查中，60.2%的工人选择了“劳动关系认定”，21.9%的人选择了“赔付执行难”。国家统计局《2009年农民工监测调查报告》显示，从事建筑业的农民工未签订劳动合同的比例最高，占74%的份额，远高于制造业、服务业，这也意味着，在工伤未发生之前，未签订合同便为“劳动关系认定”难埋下了伏笔。而“赔付执行难”，则与建筑业盛行的层层分包有关。上述职灾报告显示，在工人职灾发生后，依托于乡土关系的“关系霸权”被打破。在调查中，只有8.2%的包工头对工伤维权抱支持态度，而高达89.1%包工头对工人的工伤维权态度消极，而这其中更是有近四成的包工头直接阻碍工人的维权行为。除此之外，这也与目前现行法律法规中存在的制度障碍有关。据《安全生产法》和《工伤保险条例》相关规定，因安全生产事故所造成的工伤，用人单位应在第一时间通知安全生产监督管理局，调查事故现场，并在1个月内为

2023-06-02

127人看过

法律综合知识
建筑工程停工索赔报告申请

一、建筑工程停工索赔报告申请什邡市农业局：四川国正建设管理有限公司：我司承建的什邡市农业局食用菌主业恢复工程，工程开工以来，出现了一系列影响施工进度的问题，其主要有：一、为迎接5．12地震纪念，政府口头通知2011年4月18日至2011年5月15日停止一切砂、石运输，工程车辆（挖掘机、推土机）禁止在公路行驶。导致我司半停工15天，全停工13天（见附件1）；二、我司将择菇棚基础按设计深度开挖完毕，经监理单位现场勘察未达到持力层，需继续开挖。我司于2011年5月4日开始多次请示贵局，在2011年6月1日才得到继续开挖的答复（见附见2）；三、择菇棚、菌袋制作车间的外围结构取消，其电器部分如何安装。我司于2011年4月2日开始多次请示贵局，在2011年5月30日才得到确实的做法（见附件3）；四、施工场地内的蔬菜大棚拆除及青苗赔偿问题从开工至今都未妥善解决，我司曾多次口头、书面请求解决都未果，201

2021-09-30

435人看过
法律综合知识
建筑工程停工索赔项目明细

一、建筑工程停工索赔项目明细在《建设工程施工合同（示范文本）》的对于工期的规定：工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。建筑工程的工期长短以及是否能够如期完成关乎到合同双方的切身利益。同时也影响其他一系列合同是否能够顺利履行。在现实生活中，引起建筑工程工期纠纷的原因主要表现在以下几个方面：合同对工期的约定不符合实际，不符合规律。对于建筑工程项目工期的长短主要取决于工程量的大小、工程等级以及承包方的综合实力等多方面的因素。一些建筑承包企业为了能够揽到工程，会常用以段工期来取胜。但是建筑承包方对客观因素并未做出充分的考虑。导致双方约定的工期本身就存在极大的不合理性，实际履行起来就难免产生纠纷。工程承包方的综合实力欠缺工程承包方的综合实力不足，主要表现在施工管理上和技术水平两方面。这两方面都跟不上工程进度的需要，会使合同中双方约定的工期难以切实保证。建

2021-10-13

90人看过