发包情形下的损害赔偿诉讼主体是承包方、发包方。法律规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
一、发包人和承包人应履行的责任是什么
承包人在履行合同过程中应承担以下责任:
1、按合同约定的日期准时进入施工现场,按时开工;
2、接受发包人的监督;
3、确保建设工程质量符合合同约定的标准;
4、发包人经验收未按期付款的,承包人可以催告。经催告仍未付款的,承包人可以要求人民法院解决任何可以折价或者拍卖的项目,确保自身利益不受损失。
发包人应承担以下责任:
1、施工前做好一切准备,确保施工承包商准时进入施工现场;
2、向承包商提供合格的材料和设备;
3、检查工程质量和进度;
4、组织验收;
5、支付价款,接收项目。
二、支付预付工程款一定要取得履约担保吗
支付预付工程款必须取得履约担保吗?法律并无强制规定。工程预付款,又称材料备料款或材料预付款。预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备,购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。所谓履约担保,是指发包人在招标文件中规定的要求承包人提交的保证履行合同义务的担保。履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失。工程合同履约担保是指保证担保人(担保公司)向招标人出具履约保函,保证建设工程承包合同中规定的一切条款将在规定的日期内,以不超过双方议定的价格,按照约定的质量标准完成该项目。一旦承包商在施工过程中违约或因故无法完成合同,则保证担保人可以向该承包商提供资金或其他形式的资助以使其有能力完成合同;也可以安排由新的承包商来接替原承包商以完成该项目;还可以经过协商,业主从新开标,中标的承包商将完成合同中的剩余部分,由此造成最后造价超出原合同造价的部分将由保证担保人承担;如果对上述解决方案不能达成协议则保证担保人将在保额内赔付业主的损失。
三、在欠付工程款范围内谁承担责任
在欠付工程款范围内由工程发包方承担责任。发包人没有按照建设工程合同的约定支付工程的进度款从而致使停工、窝工的,承包人可以顺延工程的日期,并且有权要求赔偿停工、窝工损失。承包人对发包人逾期支付工程进度款没有异议并且继续施工的,在发生纠纷之后,承包人要求对方承担违约责任的,不进行支持。
-
2023挂靠情形下如何确定损害赔偿的主体
195人看过
-
好意同乘情形下损害赔偿的主体如何确定
181人看过
-
谁有权提起挂靠情形下的损害赔偿诉讼?
98人看过
-
可请求精神损害赔偿的情形有哪些,精神损害赔偿诉讼时效
98人看过
-
哪些情形下需要受到损害赔偿的赔偿范围
108人看过
-
精神损害赔偿诉讼主体范围
53人看过
-
故意伤害罪哪些情形下公诉会受害人赔偿损失云南在线咨询 2023-06-13故意伤害罪的受害人可以在检察院公诉之后提起附带民事赔偿诉讼。附带民事赔偿诉讼不需要诉讼费,而且在举证的时候责任也相对轻一点,因为有一些证据公安机关或检察院在公诉的时候已经通过刑事侦查了。 根据我国《刑事诉讼法》第七十七条规定,被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。 如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。
-
哪些情形下承包人可以请求发包人赔偿其停工损失江西在线咨询 2022-10-14承包人请求发包人赔偿其停工损失的常见情形主要有以下几个方面: 1、发包人未按合同约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等,并因此给承包人造成停工、窝工损失。 2、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 风险提示:建设工程施工活动中,承包人停工是常见现象。面对发包人的违约行为,承包人采取停工措施促使发包人纠正违
-
好意同乘情形下,损害赔偿的主体如何确定澳门在线咨询 2023-12-03好意同乘情形下,损害赔偿的主体为侵权第三人,如果车辆的驾驶人有过错的,也应当承担侵权责任。 好意同乘者,是指在车辆所有人或控制人好意并无偿地邀请或允许搭乘该车的人。好意同乘不包括强行乘坐或有偿乘坐的情形。 好意同乘者因交通事故导致人身损害的,车辆所有人或控制人作为运行支配者和运行利益的归属者,如果有过错的应当承担损害赔偿责任。如果好意同乘者有过错的,可减轻车辆所有人或控制人的责任。
-
动物损害致人损害包括哪些情形重庆在线咨询 2021-11-29必须有动物造成损害的行为。必须有损害事实。3、动物致害与损害事实之间存在因果关系。4、动物饲养者或管理者主观上有过错。对于动物饲养者或管理者,法律赋予他们严格管理动物的义务。动物造成损害的,即推定其疏于管理,表明其对动物造成损害的主观过错。只要有上述四个要素,没有免责理由,动物饲养者或管理者就应承担动物致害责任。
-
什么是离婚损害赔偿的诉讼主体?西藏在线咨询 2022-10-21什么是离婚损害赔偿的诉讼主体1、离婚损害赔偿的诉讼主体。提起离婚损害赔偿的主体是离婚当事人中无过错一方。只有离婚当事人中无过错一方才享有离婚损害赔偿请求权,任何第三人均不享有这种请求权。承担损害赔偿责任的主体则为离婚诉讼当事人中无过错方的配偶。2、提起离婚损害赔偿诉讼的范围。以《婚姻法》第46条规定的四种过错行为为准,因该四种过错行为任何一种导致解体的,无过错方均可提出损害赔偿。《婚姻法》第四十六