购买安置房签订合同的,只要符合合同签订的有效要件,合同即为有效。房屋买卖合同有效应当包括房屋买卖合同双方当事人的姓名及住所,房屋的面积及质量的规定,付款的方式及地点、以及双方可能出现的违约条款、解决争议的方法。
内销商品房购买合同
<p>卖方(以下简称甲方):_________</p>
<p>买方(以下简称乙方):_________</p>
<p>甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定,通过_________方式,取得_________市_________区(县)_________地块的土地使用块,土地面积为_________平方米,土地使用年限_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,国有土地使用证号为_________.甲方在上述地块上建设的_________现已竣工,取得房屋所有权证(证号为_________)。经_________市房屋土地管理局审核,准予上市销售,_________市商品房销售许可证号为_________.</p>
<p>乙方自愿购买甲方的_________房屋,房屋用途为_________.甲方出售该房屋时亦同时房屋分摊的土地使用面积转让给乙方。</p>
<p>双方经协商,就上述房屋的买卖事宜,订立本契约。</p>
<p>第一条_________房屋,建筑面积为_________平方米(含共有共用面积),房屋状况详见附件,土地面积_________平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至_________年_________月_________日止。</p>
<p>上述面积已经_________房地局测绘。</p>
<p>第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_________元,价款合计为(大写)_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整(小写:_________元)。乙方预付的定金_________元,在乙方最后一次付款时转为购房价款。</p>
<p>第三条乙方同意在本契约签定_________日内将购房价款全部汇入甲方指定银行。</p>
<p>甲方指定银行:_________</p>
<p>银行帐号:_________</p>
<p>第四条甲方同意在_________年_________月_________日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建设工程质量监督部门出具的《_________市建设工程质量合格证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:_________.</p>
<p>甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《_________市建设工程质量条例》及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。</p>
<p>第五条乙方同意在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。</p>
<p>第六条双方同意在签定本契约后三十日内,持本契约和有关证件到_________市_________房地产交易管理部门办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房地产权属证件。</p>
<p>办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。</p>
<p>第七条本契约生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付日止,每延期一日甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_________(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率人民币计算。</p>
<p>第八条本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日第二天起至实际付款之日止。每延期一日乙方按延期交付价款的万分之_________(大写数字)向甲方支付延期违约金。逾期超过_________日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还,甲方将乙方已付的房价款退还给乙方。</p>
<p>第九条本契约自双方签字之日起生效,未尽事宜,双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充协议,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。</p>
<p>第十条本契约在履行中如发生争议,双方应协商解决。协商不成的,双方同意按以下第_________(大写数字)种方式解决纠纷。</p>
<p>(一)提交_________仲裁委员会仲裁。</p>
<p>(二)任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。</p>
<p>第十一条本契约正本一式两份,甲乙双方各执壹份,副本_________份,房地产交易管理部门壹份,_________.</p>
<p>甲方:_________(签章)                            乙方:_________(签章)</p>
<p>法定代表人:_________(签字)                        法定代表人:_________(签字)</p>
<p>身份证号码:_________                              身份证号码:_________</p>
<p>地址:_________                                  地址:_________</p>
<p>联系电话:_________                               联系电话:_________</p>
<p>邮政编码:_________                               邮政编码:_________</p>
<p>代理人:_________                                 代理人:_________</p>
<p>联系电话:_________                               联系电话:_________</p>
<p>签约地点:_________</p>
<p>签约时间:_________年_________月_________日           签约时间:_________年_________月_________日</p>
《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。
-
购房合同签署的注意事项
141人看过
-
签署购房合同的注意事项
216人看过
-
签署购房合同注意事项
429人看过
-
签署购房合同注意事项
370人看过
-
签署买房合同注意事项
230人看过
-
签署购房合同的注意事项有
316人看过
所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>
-
签署买房合同注意事项河北在线咨询 2023-06-101、产权证要齐全。包括《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《商品房预售许可证》。此三证是办理产权证的必要条件。销售许可证的证件原件应该在售楼现场悬挂,可以在售楼现场看到证件的原件,再有就是土地证是否抵押了,土地使用证有一个备注页,如果开发商向银行进行了开发贷款,在土地使用权证上会有注明。还有开发商的营业执照,经营范围里是不是有房地产开发商的土地经营许可。 2、签合同时要写明交房日期、通水
-
购买安置房签合同注意事项有哪些黑龙江在线咨询 2022-04-21签合同注意以下内容:首先是拆迁补偿款问题。对于拆迁补偿款,拆迁方往往不会不给。但是,被拆迁者们依然要注意拆迁方的动向,防止拆迁方因为宣告破产而拒绝打款,同时还要关注拆迁补偿款的付款方到底是谁。 其次是房屋的质量问题。我国的房屋使用权一般是70年,但房屋的建筑寿命却大多只有50年。一般的房屋往往会存在质量问题。对于这个问题,拿到安置房的房主们可以在经济环境相对较好的时候将房子卖出,如果房子并没有建好
-
购买安置房的注意事项内蒙古在线咨询 2022-09-04买安置房首先要弄清楚产权,看房屋是否有证,看是什么类型的房子。安置房产权不同,交易风险也是不同的。买安置房注意事项如下:对于无证的安置房,在购买时要分清情况: 1、调查清楚拆迁前的产权性质,如果拆迁前具备产权证,只是拆迁后开发商没有及时办理,如果有拆迁协议书,虽然麻烦,但日后还是可以办理产权证的。 2、一定要办理公证手续,以免日收出现纠纷。 3、有的开发企业为了增加收入,在拆迁安置房交易后可以提供
-
购买安置房注意事项云南在线咨询 2022-09-081、无产权的安置房无法办理产权证。2、家庭成员可能对拆迁安置房的分配有异议,如果协商不成,还要起诉到解决,最终确定的合法权益人则无法确定是谁。3、在买房等待过户的时间里,有可能发生因出售方自身债务纠纷,而导致房屋被申请法院查封的情况。4、因交易时间漫长,房价变动可能性大,如果出售方为了谋取更大利益,将房屋高价卖给他人,并在可以过户交易时先行过户给他人,那么原来的购买方就只能选择主张债权了。5、在城
-
安置房购买注意事项河北在线咨询 2023-05-26安置房购买一定要看的注意事项: 安置房购买需要防范风险,作为安置房有什么优势呢,又存在怎样的风险? 安置房几大优势受追捧: 1、是现房,而且早期的安置房有些的地理位置优越,小区配套较完善; 2、户型适中,以小两房、小三房、部分中三房为主,即建筑面积120平方米以内的户型占绝大多数,而且大部分为多层建筑;3.政府统建的房屋质量较为稳定; 4、安置房依托地理优势和小区配套优势,升值比率与经济增长周期吻