一、大理石购销合同样本

大理石购销合同样本

供方单位：

需方单位：

1、质量商定标准：以城中花园一期工程、二期工程楼梯大理石制作安装为标准；

2、提交地点和方式：供方将货运至东台市城中花园三期工程施工现场；

3、运输办法及费用承担：一律由供方单位承担；

4、包装和包装物的供应与回收：均由供方单位自理；

5、合理损耗及计算方式：按实际平方实量实算；

6、验收标准与方式：以城中花园一期工程、二期工程为标准，建设单位、监理单位、质量监督站等有权部门验收认可为依据；

7、结算方式及期限：工程施工至总工作量的一半时预付工程款壹万元，2010年春节前付至总工程价款的60%、余款2010年6月30日前结清；

8、违约责任及解决的方式：先调解，若不成则由当地人民法院裁决；

9、本合同一式两份供需方各执一份；

10、本合同有效期限：本合同签定之日起即生效至结清所有工程款后自行失效。

11、其他约定事项：/

二、大理石购销合同注意事项

(一)供方应负的经济责任

1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金并承担给需方造成的一切损失(包含但不限于业主对需方的罚款)。

2、供方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。需方如不需要，可以要求供方退款。由于退货所造成的损失，由供方承担。

3、产品交货及安装时间不符合同规定和需方要求时，每延期一天，供方应按逾期交货部分货款总值的0.5%向需方偿付逾期交货的违约金，并承担给甲方造成的全部损失。超过7天的，需方有权解除合同，并要求由乙方承担结算总价20%的违约金，同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。

4、因产品自身、安装质量原因造成验收不通过，乙方须无条件整改、调换直至符合甲方要求及验收通过，乙方拒不整改的，承担结算总价20%的违约金，同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。

5、乙方因自身原因致使无法继续履行合同的，甲方可要求乙方立即办理合同终止手续，甲方有权按乙方完成实际工程量以本合同约定的单价计算，并依完成工程量的70%支付给乙方，同时要求乙方赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。

(二)需方应负的经济责任

1、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按未付款总额部分的同期银行贷款利息给供方，作为延期罚金。