工程索赔日期计算方法
来源:互联网 时间: 2023-06-08 15:25:23 462 人看过

索赔项目种类及起止日期计算方法

(1)延期发出图纸引起的索赔:

当接到中标通知书后(28)天之内,施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且向施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,为施工单位进行技术交底。如果在(28)天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,作为施工单位应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第(29)天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费用索赔。

(2)恶劣的气候条件导致的索赔:

分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用,在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔;该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

(3)工程变更导致的索赔:

分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等;计算方法:施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。

(4)以承包商之能力不可预见引起的索赔:

由于在工程投标时图纸不全,有些项目承包商无法作正确计算,如地质情况,软基处理等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法:在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。

(5)由外部环境而引起的索赔:

属业主原因,由于外部环境影响(如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等)而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔.

(6)监理工程师指令导致的索赔:

以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。

(7)其他原因导致的施工单位的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月18日 22:38
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同条款相关文章
  • 工程索赔计算标准是怎样
    一、工程索赔计算标准是怎样1、总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。2、修正的总费用法。原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。3、实际费用法。实际
    2023-06-07
    368人看过
  • 工程索赔费用的计算公式
    一、工程索赔费用的计算公式工程索赔费用的计算没有统一的公式,主要有三种计算方式:1.总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理。2.修正的总费用法。原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用。三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。3.实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。二、工程索赔报告的主要内容工程索赔报告的主要内容如下:1.报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。2.事实与理由该部分陈述客观事实,合理引用合同规定,建立事实与索赔损失间的因果关系,说
    2023-04-25
    193人看过
  • 国家法律规定日工资计算方法,加班工资计算方法
    国家法律规定日工资计算方法是月工资÷月计薪天数,月计薪天数为21.75天,加班工资的计算方法是工作日加班支付工资的百分之一百五,休息日加班支付工资的百分之二百等。一、国家法律规定日工资计算方法国家法律规定日工资计算方法是月工资收入÷月计薪天数,月计薪天数=(365天-104天)÷12月=21.75天。法律依据:《中华人民共和国劳动法》第五十一条法定节假日用人单位应当依法支付工资,即折算日工资、小时工资时不剔除国家规定的11天法定节假日。据此,日工资、小时工资的折算为:日工资:月工资收入÷月计薪天数。小时工资:月工资收入÷(月计薪天数×8小时)。月计薪天数=(365天-104天)÷12月=21.75天。二、加班工资计算方法加班工资计算方法是:工作日加班工资标准=劳动合同规定的月工资标准÷(月计薪天数21.75×8小时)×150%;休息日加班工资标准=劳动合同规定的月工资标准÷(月计薪天数21
    2023-04-26
    497人看过
  • 工资计算方法:如何计算节日加班的工资?
    节日加班工资的计算方法如下:1、安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资150%的工资;2、休息日安排劳动者工作,不能安排补休的,支付不低于工资200%的工资;3、安排劳动者在法定休假日工作的,应当支付不低于工资的300%的工资。有以上情形之一的,用人单位应当按照以上标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬。法定节日加班工资交税吗加班费需要缴纳个人所得税。加班费计入员工工资总额,合并计算个人所得税。根据《关于工资总额组成的规定》(1989年9月30日国务院批准1990年1月1日国家统计局令第1号发布)的规定,工资总额由下列六个部分组成:计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。《中华人民共和国劳动法》第四十四条有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:(一)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的百分之一百五十
    2023-07-11
    494人看过
  • 日期间计算出法定工作日公式
    一、法定工作日1、属于全体人民的节假日有:元旦(1月1日),放假一天;春节(农历正月初一、初二、初三),放假三天;国际劳动节(5月1日、2日、3日)放假三天;国庆节(10月1日、2日、3日),放假三天。因此属于全体人民的节假日共计有10天。这些节日适逢公休假日,顺延补假。2、属于部分人民的节假日有:妇女节(3月8日),青年节(5月4日)建军节(8月1日)等等,为了便于开展纪念活动,有关的公民可以放假半天。具体说来,妇女节(3月8日),妇女放假半天;青年节(5月4日),14周岁以上的青年放假半天;儿童节(6月1日),13周岁以下的少年儿童放假1天;中国人民解放军建军纪念日(8月1日),现役军人放假半天。二、日期间计算出法定工作日公式开始日期,第2个参数:工作日,即你提问中的N,第3参数,周末规定,输入公式的时候有提示,不过用"0000011"这样的格式更好控制,共七个二进制数,0代表工作,1
    2023-05-09
    389人看过
  • 劳动工伤索赔计算
    劳动工伤事故赔偿的计算方法工伤赔偿,包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂,计算标准不一,支付责任承担者也不是单一的。针对本文提供一份详细的工伤事故赔偿计算方法,以供大家参考:工伤赔偿,包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂,计算标准不一,支付责任承担者也不是单一的。本文提供一份详细的工伤事故赔偿计算方法,以供大家参考:工伤赔偿,包括因工受伤与因工死亡两个不同阶段不同情形的赔偿。工伤赔偿需要计算的项目繁杂,计算标准不一,支付责任承担者也不是单一的。针对现实中发生的工伤事故,试以《工伤保险条例》及《北京市实施办法》的有关规定,整理如下:工伤事故赔偿计算方法中受害人未死亡的情形1、医疗费医疗费=诊疗金额+药品金额+住院服务金额康复性治疗费=医疗费=诊疗金额+药品金额+住院服务金额条件:符合工伤保险诊疗项目、工伤保险药品
    2023-04-21
    361人看过
  • 工期索赔的时间如何计算
    索赔事项发生后,应在合同规定的期限内及时向监理提交索赔意向书,索赔意向书应按合同要求抄送相关单位。如果不能在规定的期限内提出索赔,将失去追加资金和延长工期的权利。施工方有权在收到中标通知后28天内获得业主提供的所有图纸、技术规范等技术资料,并向施工方进行技术交底。如果28天内未收到图纸及相关资料,施工方可根据合同提出索赔申请,中标通知书下发后第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔期限结束日。一般在施工准备阶段进行工期索赔。当施工机械和操作人员进入现场,达到施工条件,无法提供详细图纸,导致施工无法进行时,应索赔机械停滞费和人员窝工费,工期延长。工期索赔的内容有哪些在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使用预定的施工计划受到干扰,造成工期延长。这样,对合同双方都会造成损失。索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工期延长的两个解决
    2023-08-08
    115人看过
  • 劳动法死亡赔偿计算方法,工伤死亡索赔流程是如何的
    一、劳动法死亡赔偿计算方法劳动法死亡赔偿计算方法,是按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人标准,按20年计算的。但60周岁以上的,年龄每增加1岁减少1年;75周岁以上的,按5年计算。具体计算公式为:1.死亡赔偿金(60周岁以下人员)=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人×20年;2.死亡赔偿金(60周岁以上人员)=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收入×(20年—增加岁数);3.死亡赔偿金(75周岁以上人员)=受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收人或者农村居民纯收人×5年。二、工伤死亡索赔流程是如何的工伤死亡索赔流程是:取得社保行政部门或者劳动保障行政部门作出的工伤鉴定报告;申请劳动能力鉴定;有工伤保险的,其近亲属可从死亡职工的工伤保险基金中领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金,无保险的则向单位
    2023-06-28
    288人看过
  • 工程延期对监理费的索赔方法
    工程延期后监理费的索赔方式有:1、如果合同中有相关约定的,当事人可要求对方按合同约定进行赔偿;2、如果合同没有约定的,当事人可与对方就监理费用进行协商;3、如不能协商一致的,当事人可依法向人民法院起诉。简易工程延期手续办理工程延期的手续为:1、通知监理工程师并提交详细的申述报告;2、监理工程师进行调查核实,确定工程延期时间,尽快作出决定;3、延期事件结束后,承包单位向监理工程师提交最终的详情报告;4、监理工程师对详情报告进行复查,与业主和承包单位协商,以此确定延期时间。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    2023-08-14
    259人看过
  •  非全日制用工工资计算方法
    非全日制用工工资的计算方法是以小时计酬为主,劳动者每日的工作时间不超过四小时,每周的工作时间累计不超过二十四小时。同时,小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。非全日制用工工资的计算方法是以小时计酬为主。在同一用人单位中,劳动者每日的工作时间不超过四小时,每周的工作时间累计不超过二十四小时。此外,小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。 小 时 计 酬 标 准 如 何 确 定根据《中华人民共和国劳动法》第四十六条和《中华人民共和国劳动合同法》第二十条的规定,用人单位应当根据职工的工作时间、绩效、能力等因素,合理确定工资支付标准。同时,劳动者在法定工作时间以外、经用人单位同意或者安排的合理工作时间以外,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作,也应当视为劳动者工作时间。在确定小时计酬标准时,用人单位应当综合考虑多种因素,如职工的工资水平、同行
    2023-09-08
    466人看过
  • 平均法定工作日的计算方法
    一、节假日是什么节假日是节日和假日的合称。中国的岁时节日是中国人民为适应生产和生活的需要而共同创造的一种民俗文化,是中国民俗文化的重要组成部分,主要节假日有春节、劳动节、国庆节等。中国内地现行法定节假日共11天,包括春节3天,国庆3天,元旦、清明、五一、端午、中秋各1天。北大专家吴必虎称因为需求太大,所以国家可以两个长假,五一和国庆,根据南方、北方的不同情况,授权各个省政府自己来制定第3个长假,能够让长假达到21天或者15天总的供给量。二、平均法定工作日的计算方法年工作日:365天-104天(休息日)-11天(法定节假日)=250天季工作日:250天÷4季=62.5天/季月工作日:250天÷12月=20.83天/月工作小时数的计算:以月、季、年的工作日乘以每日的8小时。
    2023-05-30
    62人看过
  • 竣工日期如何计算?
    (1)承包人竣工验收报告呈报发包人,发包人在28天内组织验收并通过的,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。(2)承包人送交竣工验收报告后发包人在验收后14天内提出修改后通过竣工验收的,竣工日期为本承包人修改后提请发包人验收的日期。(3)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定确定竣工日期:①建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;②建设工程未经竣工验收,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;③建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期;建设工程竣工前,双方对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间,竣工之日同时顺延。
    2023-04-27
    337人看过
  • 装修工期延误赔偿计算方法
    一、装修工期延误赔偿计算方法装修工期延误赔偿计算方法:1.总费用法:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件:(1)合同实施过程中总费用计算是准确的,工程成本计算符合现行计价规定,成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;(2)承包商的索赔报价是合理的,反映实际情况;(3)费用损失的责任,或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2.分项法:按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点:比前者复杂,能反映实际情况,为索赔报告的进一步分析提供依据,应用面广。3.因素分析法:亦称连环替代法,将各指标按客观存在的经济关系,分解为若干因素指标连乘形式。二、装修延误工期怎么办装修如果没有正当理由延误工期,可以先看装修合同中是否有
    2023-06-15
    141人看过
  •  节假日上诉期限的计算方法
    这段内容讲述了在计算期间时,可以使用时、日、月和年来进行表示。但是,期间开始的时候和日并不计算在内。期间届满的最后一日是节假日的,以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间,诉讼文书在期满前交邮的,不算过期。在计算期间时,我们可以使用时、日、月和年来进行表示。然而,期间开始的时候和日并不计算在内。期间届满的最后一日是节假日的,以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间,诉讼文书在期满前交邮的,不算过期。 期 间 包 括 哪 些 时 间 ?根据我国《刑法》的规定,期间包括法定期间和人民法院指定的期间。法定期间是指法律规定的某种权利或义务发生、消灭的期限,如诉讼期间、执行期间等。人民法院指定的期间是指在法定期间内,因特定情况需要延期审理或执行的案件审理期限。在刑事诉讼中,期间主要包括立案侦查期间、提起公诉期间、人民法院审理期间和刑罚执行期间。立案侦查期间指公安机关接受
    2023-09-12
    97人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>

    #合同条款
    相关咨询
    • 发生建筑工程索赔时,应如何处理?索赔种类及起止日期计算方法如何
      黑龙江在线咨询 2022-02-15
      1、当索赔事件发生后,及时在合同规定的时限内(一般规定的时限为28天)向监理工程师提出索赔意向书,意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。 索赔项目种类及起止日期计算方法: ⑴延期发出图纸引起的索赔:当接到中标通知书后28天之内,建筑业企业有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且向建筑业企业进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料
    • 如何计算工期索赔
      上海在线咨询 2023-06-08
      索赔一般分为工期索赔和费用索赔两种。 工期索赔的计算方法: 1、网络分析法,网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划,比较两种工期计算结果,计算出工程应顺延的工程工期; 2、比例分析法,通过分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量的比值,推断出增加或减少的工程工期; 3、其他方法,现场施工中,可以按照索赔事件实际增加的天数确定索赔工期,也可以通过发包方与承包方协议确定索赔的工期; 费用索赔
    • 工期索赔比例计算法是什么
      天津在线咨询 2023-05-26
      计算工期索赔的方法有:网络分析法,即分析延误前后的施工网络计划,计算出工程应顺延的期限;比例分析法,即分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,来进行推断,以及其他方法。法律依据:计算工期索赔的方法有:网络分析法,即分析延误前后的施工网络计划,计算出工程应顺延的期限;比例分析法,即分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造价)的比值,来进行推断,以及其他
    • 工期索赔标准计算比例法律
      吉林省在线咨询 2023-10-10
      计算工期索赔比例的方法有:网络分析法(通过分析延误前后的施工网络计划进行比较计算出工程应顺延的工期);比例分析法(通过分析增加或减少的单项工程量与合同总量的比值来推断)以及其他方法,例如可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期通过发包方与承包方协商确定等。
    • 我国法律规定的工期索赔计算方法是哪些
      湖南在线咨询 2022-07-28
      1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款; 2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。