工程索赔的相关条件-法师兄

工程索赔的相关条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-29 11:13:45 236 人看过

工程索赔成立的条件如下：1、因材料质量问题或材料供应不及时导致的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、由于不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。《建筑法》第六十七条规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

建筑工程索赔条件包含哪些

1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；

2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

以上三个条件必须同时具备，缺一不可。

《刑法》第一百三十五条：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

《中华人民共和国建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多建筑工程索赔相关文章

工程施工
施工索赔程序和时限有哪些相关规定

《建设工程施工合同》对索赔的程序和时间要求有明确而严格的限定。发(承)包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发(承)包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)延期支付合同价款及造成承(发)包人的其他经济损失。长济律师根据有关规定，提醒承包人按下列程序以书面方式向发包人索赔：1、索赔事项发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;5、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，索赔答复

2023-06-15

323人看过
业主
索赔工程的关键是什么？

进行工程索赔的依据是：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失；向人民法院提起诉讼应当符合有明确的被告，有具体的诉讼请求和事实、理由等条件。工程索赔期限工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。《建设工程施工合同2013年示范文本》第19．3条，规定的索赔时限是28天。《标准施工招标文件2007年版》第23．1条，规定的索赔时限也是28天，同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。索赔程序：1．提出索赔要求当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。如果超过这

2023-07-06

463人看过
证人证言
工地干活受伤怎样索赔相关赔偿

工地作业是风险极高的职业，稍有不慎就会发生事故，那么，工地干活受伤怎样索赔相关赔偿呢?国家的法律有着明确的规定，因此只要自己的发生了工伤事故，就可以依据相关法律对所属公司进行索赔，维护自己的合法利益。减少自己的经济损失。根据《工伤保险条例》第十七条的规定，职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。如果单位在正常情况下未向社保部门申请工伤的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请，所以工地干活受伤怎样索赔相关赔偿，最为关键的就是在规定时间内提出申请，从而进行相应的赔付。提出工伤认定申请所应当提交的材料：(1)、工伤认定申请表;(2)、与用人单位存在劳动关系(包括事实的劳动关系)的证明材料(包括劳动合同、工作证、与包工头达成的协议书以及录音文字稿及音

2023-04-28

395人看过
法律综合知识
车祸保险索赔流程的相关法律知识

一、车祸保险索赔流程的相关法律知识车祸保险索赔流程的相关法律知识是：1．保险人向投保公司报案；2．保险人配合投保公司工作人员查勘、确认损失、修复残损物品；3．保险人向投保公司提出赔偿请求；4．投保公司履行理赔义务。法律依据：《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十七条被保险机动车发生道路交通事故，被保险人或者受害人通知保险公司的，保险公司应当立即给予答复，告知被保险人或者受害人具体的赔偿程序等有关事项。第二十八条被保险机动车发生道路交通事故的，由被保险人向保险公司申请赔偿保险金。保险公司应当自收到赔偿申请之日起1日内，书面告知被保险人需要向保险公司提供的与赔偿有关的证明和资料。二、车祸保险理赔需要哪些材料车祸保险理赔需要下列材料：1．交强险的保险单；2．被保险人出具的索赔申请书；3．被保险人和受害人的有效身份证明、被保险机动车行驶证和驾驶人的驾驶证；4．公安机关交通管理部门出具的事故证明，

2023-08-02

187人看过

法律综合知识
工程索赔证据怎么提交，有哪些相关规定

索赔证据的提交由施工单位负责，索赔证据的提交分为两种情况：一种情况是，施工单位在向合同另一方提出索赔申请时需要向其提交索赔证据；另一种情况是，若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，需要向法庭（或仲裁庭）提交索赔证据。1、索赔证据提交的主体都是提出索赔的施工单位我国现行法律对民事举证责任的规定是“谁主张，谁举证”，提出索赔的一方有责任提供证据证明索赔事项。中华人民共和国建设部与国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》示范文本也规定了施工单位在索赔过程中承担举证责任。2、索赔证据的提交都应当在规定的期限内完成当施工单位向另一方提出索赔申请时，应在施工合同约定的期限内提交证据。若索赔未获合同另一方同意而需要采取诉讼或仲裁方式解决索赔争议时，应当在规定的举证期限内进行。《中华人民共和国民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，

2024-05-06

485人看过
继续履行
有关工程索赔时间的规定

工程索赔的时间规定是索赔事件发生后28天内。承包人应在索赔事件发生并造成损失后28天内向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。工程索赔费用的处理原则在确定赔偿金额时，应遵循下述两个原则：所有赔偿金额都应该是施工单位为履行合同所必须支出的费用；按此金额赔偿后，应使施工单位恢复到未发生事件前的财务状况。即施工单位不致因索赔事件而遭受任何损失，但也不得因索赔事件而获得额外收益。从上述原则可以看出，索赔金额是用于赔偿施工单位因索赔事件而受到的实际损失，而不考虑利润。所以索赔金额计算的基础是成本，即用索赔事件影响所发生的成本减去事件影响前所应有的成本，其差值即为赔偿金额。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措

2023-07-18

145人看过
验资
工程竣工验收相关文件

工程竣工验收备案文件1、建设工程竣王验收备案表；2、工程竣工验收报告；3、工程竣工验收报告附属文件；4、工程质量监督报告；5、建设单位已向工程档案管理机构移交建设工程档案的认可文件：6、法律、法规、规章规定必须提供的其他文件。工程竣工验收报告附属文件1、立项批复；2、初步设计批复及施工图审查意见；3、施工许可证：4、施工单位提供的工程竣工报告；5，勘察、设计单位提供的工程质量检查报告；6、监理单位提供的工程质量评估报告；7、建设单位提供的试生产报告；8、竣工决算和审计意见；9、施工单位签署的工程质量保修书；10、规划行政主管部门的认可文件；11、公安.消防、环保、职业安全卫生等主管部门的认可文件；12、建设工程质量检测和功能性试验资料；13、商品住宅还应有建设单位签署的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》：14、法律、法规规定的其他有关文件。

2023-06-10

335人看过
继续履行
工期索赔的条件是怎样的？

工程索赔的成立必须满足以下几个条件：第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失；第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；第三，承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。此外，《中华人民共和国建筑法》第二十六规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。工期索赔的计算方法有哪些？1、网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间

2023-08-04

355人看过

工伤赔偿程序
工伤赔偿程序的相关问题

工伤赔偿应该先认定工伤，再申请工伤赔偿，再提起诉讼。本文介绍的就是工伤赔偿程序。工伤赔偿的相关问题。本人于09年8月19日在一家冲床厂上班，因帮一位女同事上料不慎把筋脉割断，当时那位女同事要求两人抬，但我考虑到她是女同事怕更不好弄，所以就一个人做的，住了一个月院，出院当天正在发高烧，38.5度，我要求好了再出院，但厂方说就当天，再住不管，于是我只能被迫出院。连出事当天一共工作了三个月时间，当时进厂是只签了一份合同[不记得是临时工还是长期了，且合同在厂方手里，厂方也并未买保险之类的。现如果解决，我能获得那些补偿?我在这件事中会负什么责任?负多少?律师解读：工伤必须走法定程序，先到公司所在地劳动部门申请工伤认定，认定为工伤的，可以申请劳动能力鉴定，根据鉴定结果要求支付一次性伤残赔偿金。认定为工伤的，无论是否构成伤残，公司都要按正常工作支付你全额工资，并报销所有医疗等相关费用。工伤赔偿程序，进行

2023-06-08

150人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件

一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规

2023-05-01

425人看过
立功
有关立功的相关条件

立功认定是指最高人民法院、最高人民检察院认定犯罪分子立功行为的司法解释。“立功必须是犯罪分子本人实施的行为。为使犯罪分子得到从轻处理，犯罪分子的亲友直接向有关机关揭发他人犯罪行为，提供侦破其他案件的重要线索，或者协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的，不应当认定为犯罪分子的立功表现。”最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布的《关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》(以下简称《意见》)，规范了办理职务犯罪案件认定立功的条件。3立功材料人民法院审查的立功证据材料，一般应包括被告人检举揭发材料及证明其来源的材料、司法机关的调查核实材料、被检举揭发人的供述等。被检举揭发案件已立案、侦破，被检举揭发人被采取强制措施、公诉或者审判的，还应审查相关的法律文书。证据材料应加盖接收被告人检举揭发材料的单位的印章，并有接收人员签名。人民法院经审查认为证明被告人自首、立功的材料不规范、不全面

2023-03-28

59人看过
附加险
划痕险理赔条件的相关限制

1、如果车子出现无刮擦、碰撞痕迹时的单独划痕，就可以由划痕险来赔，但是要是在行驶过程中出现的碰撞、刮擦而导致的汽车漆面的划痕，就不在划痕险理赔范围了。2、由于划痕险的赔付率普遍在200%到300%间，基本上处于亏损运营，大多数保险公司都只针对新购买的车或者两三年内新车承保。划痕赔付限额一般是2000元、5000元。3、划痕险是累计赔付的，也就是说如果投保的划痕险保额是2000元的，出险不限次数，但赔偿累计金额不能超过2000元，超过两千元保险合同就自动终止。此外，不少保险公司都对划痕险设置了免赔额，免赔率在15%到20%不等。4、划痕险全称车身划痕损失险，家庭自用车辆、非营业车辆可投保，是指在保险期间内，保险车辆发生无明显碰撞痕迹的车身表面油漆单独划伤，保险公司按实际损失负责赔偿5、划痕险是一种附加险，车主只有在投保了车损险的基础上，才能投保划痕险。6、划痕险的保险责任是“他人恶意行为造成

2023-03-04

60人看过

缓刑
缓刑执行的相关条件和程序

未成年人涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处六个月有期徒刑以下刑罚,符合起诉条件,但有悔罪表现的,可以被当地人民检察院听取公安机关和被害人的意见,作出有条件不起诉的决定。以下是对附条件不起诉适用条件的修改:1.对于未成年人涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处六个月有期徒刑以下刑罚,符合起诉条件,但有悔罪表现的。2.未成年人涉嫌的犯罪行为可能被判处六个月有期徒刑以下刑罚,符合起诉条件,并且有悔罪表现。程序是当地的人民检察院听取公安机关和被害人的意见，作出有条件不起诉的决定。如何判断一个案件是否符合附条件不起诉的条件？附条件不起诉是指在犯罪嫌疑人或被告人被起诉后,法院对其作出的有条件的不起诉决定,即在满足一定条件下,不起诉该案件。判断一个案件是否符合附条件不起诉的条件是非常重要的,因为只有符合条件的案件才能被不起诉,从而避免司法资源的浪费和维护司法公正。根据

2023-11-13

148人看过
第三者
被车撞伤怎么索赔，有哪些相关的流程

一、车辆发生事故后怎么索赔保险车辆发生保险责任范围内的事故后，应当向保险公司索赔，索赔得按一定程序并向保险公司提供规定的凭据。您作为被保险人向保险公司索赔，应首先弄清保险索赔的条件。事故车辆必须同时具备以下四个条件：(1)属于投保车辆的损失;(2)属于保险责任范围内的损失;(3)不属于除外责任;(4)属于必要的合理费用。二、交通事故车辆索赔有哪些技巧保险事故发生后，除向公安交警部门报案外，还应按《机动车辆保险条款》规定在48小时内向保险公司报案，如派人报案，则应如实陈述事故发生经过，并提供保险单和保险费收据，按要求填写出险通知书;如来不及派人报案，可先电话报案，待事故处理后，再向保险公司补述事发经过，并填写出险通知书。按照保险条款规定，保险车辆因发生保险责任范围内的事故而受损时，或致第三者财产损坏，应当坚持修复为主原则，但在修复前须经保险公司定损检验，确定修理项目、方式、费用。送修理厂修复

2023-06-14

175人看过