房屋装修延期责任如何界定
来源：法律编辑整理
时间： 2023-03-20 22:02:53
431 人看过
因装修人的原因造成房屋装修延期的，由装修人承担违约的责任，如果是业主原因造成的，由业主承担责任，如果因不可抗力原因造成的，双方不承担责任。
《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
一、延期交付房屋是否要赔偿
延期交付房屋，且由开发商自身原因导致延期交房，需要按照合同约定赔偿。
根据根据《商品房销售管理办法》第三十条的规定，房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。
因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。
根据2021年生效的《民法典》第五百七十七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
二、延期交房的违约金标准
实践中如果商品房逾期交房，一般以买卖双方在合同中约定的标准来计算违约责任，主要包括两部分，一是违约金，二是已付房款利息。
一般约定的违约金的标准是按已经支付房产的一定比例来按天数计算的，这一比例一般是每日万分之几的标准。例如，房价是100万元，约定的违约金是万分之一，并且逾期30天交房，则违约金为100万乘以万分之一乘以30天，结果是3000元。
关于已付款利息，一般是约定按同期银行贷款利率按天数计算的，例如，房款是100万元，逾期30天，现行银行贷款利率为5．5％，则利息计算方式为，100万元乘以5．5％除以365天乘以30天等于4520元。
这样上述两项相加3000加上4520等于7520元，这就是开发商应该承担的违约责任。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
房屋质量问题延误装修赔偿如何定责
172人看过
-
装修工程延期责任划分
278人看过
-
工商如何查处房屋装修延误
239人看过
-
房屋装修保修规定，房屋装修保修期为几年
118人看过
-
延期交房超90天退房如何界定违约责任
178人看过
-
装修工期总是延期责任在谁
479人看过
律师服务
热门律师推荐
更多房屋装修相关文章
-
房屋装修1.洽谈用户提出的要求最好事先与全家人详细讨论后，尽量一次告诉装修公司。装修公司会仔细聆听用户意见，并做记录。如果事后装修公司发觉有不清楚的地方，会与用户联络直到全部明了为止。2.设计装修公司收到用户的平面图之后，会由设计师或技术人员亲自到实地测量及观察现场环境，研究用户的要求是否可行及获取现场设计灵感。装修公司会初步选出一些材料样品，及粗略估价，向用户介绍，如果用户表示同意，设计师会进一步提供准备采用的家具设备资料，以便配合设计。装修公司最后提供的图纸和报价单，要能表示出每个项目的尺寸、做法、用料(包括牌子、型号)、价钱。不能笼统的一句“厨房组合柜一套”等等。如果有些组合柜是由许多小组合柜组成的，用户应清楚这些小组合柜的型号、尺寸、有什么配件。用户收到工程图和报价单，一定要仔细阅读，要留意你所要求的装修项目，装修公司是否已全部提供，比如有没有漏掉窗帘等等。往往许多用户所关心的只是最后一个2023-06-15207人看过 -
法律综合知识关于房屋装修延期赔偿金额的事宜，首要遵循的原则是依据合同中明确规定的违约金标准进行赔付。当然，在特殊情况下（即合同未就此作出明确规定），我们也会根据损害方承受的实际经济损失为依据来制定合理的赔偿方案。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。2024-08-20450人看过 -
法律综合知识遇装修人员疏忽导致房屋装饰工程逾期的情况时，装修方应负责承担相应的违约责任；若系业主方面因素所致，业主亦须承担相应的法律责任。如若因无法预见且不可避免之因素影响，则双方均无需对此类事件承担任何责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。2024-08-19376人看过 -
法律综合知识根据我过相关法律法规的明确指引，如遇延期交房情况，违约责任势必要由责任方承担。当出现当事人一方未能落实合同义务或履行过程中未达到约定标准的情况时，他们必须承担起继续履行、寻找并实施补救措施以及赔偿损失等一系列违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2024-05-06225人看过
-
不可抗力1、承揽关系的标的是一定的工作成果。承揽关系是完成工作的法律关系，这种法律关系，以承揽合同的设立为前提，合同设立的目的是完成一定的工作，工作完成的标志是工作成果的产生。因此，承揽注重的是工作成果，而不是工作本身。承揽关系的标的是工作成果而不是工作过程。当然，工作成果的取得无疑要通过承揽人付出一定的劳务，但承揽法律关系却不是提供劳务。承揽人如果仅仅进行工作而没有工作成果，对于定作人来说就没有任何意义。2、承揽关系的标的具有特殊性。承揽关系的标的是一定的工作成果，但这个工作成果在合同订立时却是不存在的，而是要通过承揽人的承揽行为来完成，承揽人如果将已经存在的物作为工作成果来交付，或是将不是承揽人行为而取得的物来交付，都不符合承揽关系的要求。另一方面，承揽关系的标的虽在合同成立时并不存在，但却已是特定化了的物。因为定作人提出的要求，就是承揽工作成果特定化的依据，承揽人完成的工作成果须符合定作人的2023-08-17461人看过 -
房屋租赁纠纷房屋租赁纠纷中的责任确定应当根据具体情况而定，具体如下：1、承租人未按照约定的方法或者租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，承租人需要承担责任；2、出租人未履行维修义务的，需要承担责任；3、承租人因保管不善造成租赁物毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任；等等。律师教你如何应对房屋租赁纠纷租赁期间承租人的租房义务有哪些？使用过程中物品难免毁损，责任由谁承担？在双方签订的租房合同内，若约定有承租人致使屋内结构、物品受损时的责任约定，就按合同约定来处理；若没签合同，建议双方协商解决。在租房期间承租人人为破坏屋内设施的，房东可以从租房保证金（押金）里扣除一部分作为破损设施的赔偿。如果屋内设施破损严重，超出押金范围，双方协商未果，房东可以根据房客的身份证信息向法院提起诉讼。租出去的房子，房东能随意进入屋内吗？如果房东擅自入屋租客该如何处理？房屋主人对房屋拥有占用权、使用权、收益权和处置权。房屋2023-07-06178人看过 -
房屋装修合同违约是指合同一方或双方违反合同中约定的义务、法律直接规定的义务和法律原则和精神所要求的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。装修公司要什么资质注册（一）一般小的装饰装修公司是不需要办理什么资质的。但是，如果你要承接大型的工装项目，那是需要办理资质的。（二）比如你承接了一个五星级酒店的装修，要求你必须要有一级资质。你要有资格才能帮甲方装修。甲方有明确的要求。装修公司的专业资质在哪儿办呢到建委、建设厅和建设部。办理相应室内装饰工程的一、二、三级施工或者承包资质。或者办理室内装饰工程的甲级、乙级、丙级设计资质。《中华人民共和国民法典》第五百八十八条当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适2023-07-15328人看过 -
法律综合知识一、房屋装修损失责任谁负担1．装修过程中的损坏责任应由装修公司承担。2．如果损坏是由业主自己或其他人员引起的，则责任应由其承担。《民法典》第一千一百九十一条用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。二、房屋装修纠纷的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、房屋装修2023-08-28470人看过
-
法律综合知识关于房屋渗漏的起因以及应由谁负责的问题，需要从两个角度进行分析。首先，我们要考虑的是楼上在装修过程中是否严格执行了防水工艺，处理恰当与否；其次，亦不能忽视由建筑商所造成的设备及材料质量问题对防水性能带来的影响。如果楼上在装修过程中未能尽职尽责，导致自家房间发生漏水现象，使之波及楼下住户，那么这家的主人则应负责赔偿损失，同时，相关部门有权向装修人追责。然而，倘若房屋渗漏的根本原因在于建筑商未能提供符合标准的装修工具以及材料，那么其相应的法律责任应当由建筑商来承担。《中华人民共和国民法典》第二百九十六条不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害。2024-07-30186人看过 -
房屋装修1、私自拆改。装修公司未经业主同意不管是以何种理由对房屋进行拆改的，都要赔偿给业主因此造成的全部损失。2、工程质量不符合合同规定。装修公司的施工质量与合同所述规定不符的，业主有权要求装修公司在合理的时间限制内无偿修理或者是重新装修，如果工程逾期则还要赔偿给业主因此造成的全部损失。3、隐蔽项目未通过业主认可还继续施工。没有得到业主认可的隐秘项目工程，包括水电、地板、墙面、吊顶等，装修公司不应继续施工，否则业主可以有权要求停工并令其赔偿相应责任。4、逾期。装修公司如果在没有任何有效理由的情况下逾期完工的话，装修公司应按照逾期天数赔付违约金(具体数额看双方事前协商)，逾期若干天(事先协定)仍不能完工，业主可以要求终止合同并索赔。5、提供假冒伪劣材料造成室内空气污染检测超标或者是造成其它伤害的，均由装修公司赔偿损失和负责治理。一、装修合同中的漏洞要怎么防范合同中必须写明装修的具体要求和完工日期以及2023-06-2891人看过 -
法律综合知识首先我们需要根据实际情况采取相应措施：若此次延期交付属于合法范畴，那么购房者可与开发商协商，给予对方适当的宽限期限，待逾期事项得到妥善处理后，便可按原计划办理房屋验收手续；然而，若此次延期交付涉及违法行为，购房者则有权采取维权行动。其次，购房者应主动与开发商进行沟通协调。再次，购房者可以向消费者协会进行投诉。此外，购房者还可向房地产管理部门反映相关问题。最后，如果以上维权手段均无法解决问题，购房者则有权利向人民法院提起诉讼。《民法典》第565条对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。2024-04-27107人看过 -
不可抗力不需要。装修工程延期应该如何索赔首先，需重新审查一下与装修公司签订的装修合同，如果装修合同明确约定了延期违约金，完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益，如果协商不成，可以向有管辖权的法院起诉，要求对方支付延期违约金，具体违约金支付的时间段，需要结合与对方的合同约定及验收合格日期来确定。划定责任很重要1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素(包括政策、法律法规等因素)造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上(递至业主)竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍2023-05-05196人看过
-
房屋装修一、房屋装修费用包含哪些1、那我们在装修前首先要请装修公司对房屋进行一个合理的设计，这里就涉及到一个设计费的问题。一般来说，设计费占到总造价的3％～5％，是一笔不小的开支。一个好的设计图纸是整个装修的灵魂，可以说设计图纸的好坏直接关系到后期的装修效果。2、那装修新房需要大量的装修材料，比如瓷砖、地板、橱柜、乳胶漆等等，材料费用的支出占总的装修费用的35％～40％。目前市面上装饰材料的种类非常多，质量差别也很大，装修材料的档次决定着装修费用的高低。另外，装修的项目越多，装修的费用也就越高。3、要装修新房，需要请专业的施工队，师傅的水平越高，相应的工价也就越高。现在工钱有两种计价方式，一种是按照每个工人每天的工钱乘以人数和天数，就可以得出人工费的总数；另一种是按照承包的项目和施工的面积来收费。人工费用的支出一般占到总造价的25％－30％。4、对管理费和装修公司利润也是一笔不小的支出。装修公司在2023-04-05255人看过
-
法律综合知识首先，购买者拥有解约的权利。如果当事一方未能按照合同规定及时履行其主要债务，并且经过适当的催告之后，在合理期限内仍然无法履行，那么对方就有权解除此份合同。值得注意的是，解除权的有效期限只有一年。因此，在这一年之内，购买者有权利在任何时候通过通知开发商来解除合同。然而，如果超过这个期限，将永久失去解除合同的权力（除非购买者能够提供其他合理理由例如存在严重的质量问题）。其次，倘若卖方迟延交付房屋，理应承担相应的违约金或赔偿损失。可以事先在双方当事人间达成协议，当发生违约事件时，由违约一方对另一方支付一定金额的违约金；或者可以约定因违约造成的损失赔偿额的具体计算方式。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2024-08-03203人看过
#购房指南
北京
律师推荐
展开
#房屋装修
词条
房屋装修是指开凿墙体、楼地面、移动窗位置、拆改承重或非承重结构、增设房屋分隔结构、改善房屋外观及装饰室内布局等行为。 房屋装修注意事项： 1、涂料油漆要注意防爆。油漆、涂料是易燃物品，需要存放在阴凉通风的地方，储存容器要有良好的密封性，并且... 更多>
#房屋装修
最新文章
-
2024-01-21 -
2023-12-04 -
2023-11-16 -
2023-11-12 -
2023-11-12
#房屋装修
相关咨询
-
如何办理房屋装修延期交付手续宁夏在线咨询 2022-10-14房屋装修延期交付处理如下： 一、解除合同 根据《民法典》第五百六十三条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。 法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的，解除权消灭。 二、赔 -
房子装修延期赔偿标准装修公司如何延期福建在线咨询 2023-07-19装修延期赔偿标准法律没有明确的规定。 很多项目中，时间是施工的基本要素，业主和承包商在合同条款中一致同意，如果承包商不能在规定的日期前完成项目，则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。 -
房屋延期装修怎么办？湖北在线咨询 2023-05-19房屋装修延期，属于承揽方装修公司违约，根据合同约定的违约金条款，主张装修公司承担违约责任后，签订补充协议后，让对方继续施工。或者解除装修合同，主张赔偿。协商不成，只能到法院起诉解决了。 《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违 -
房屋装修出错怎么办房屋装修中的违约责任吉林省在线咨询 2023-06-191、违约责任条款可由合同当事人在合同里面作详细约定，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 2、在合同中可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，还可以约定赔偿金，如双方均违约的，各自承担相应的责任。 《民法典》第五百九十二条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 -
房屋装修损坏谁的责任江苏在线咨询 2022-11-201、房屋装修伤人一般由雇主承担责任。雇员因房屋装修受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。雇员因房屋装修造成他人损害的，由雇主承担侵权责任。雇主承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的雇员追偿。 2、法律依据；《民法典》 第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
