发包人拖延验收，承包人有什么措施-法师兄

发包人拖延验收，承包人有什么措施

来源：互联网时间： 2023-06-24 11:44:49 296 人看过

(1)仔细审查施工承包合同对验收条件是如何约定的，《示范文本》中对工程验收设定了发包人不作为默示条款，即发包人收到竣工验收报告后28天不组织验收或验收后14天不提出意见，视为验收合格；

(2)如果合同有类似约定，承包人应该将验收报告和验收资料专人送达发包人，并请发包人在送达回执上签字盖章；

(3)如果发包人拒绝签收，承包人必须按照专业人士的建议，通过快递、EMS以及公证方式，有效送达。

一、建设工程竣工日期和工程款的计算日是啥时候

1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、合同的施工时间怎么写

民法典规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间等，所以施工合同要写施工的期限，但并不是强制性要求。

1、实际开工日期的认定

（1）承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；

（2）承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；

（3）若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。

2、竣工日期的认定

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：

（1）双方确认的日期为竣工日期；

（2）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；

（3）承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

（4）未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程监理相关文章

继续履行
施工合同承包人及发包人的责任

承包人的责任：第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。发包人的责任：第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。第四，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。第五，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。一、施工合同承包人违约责任有哪些1、私自将合同的全部或部分权

2023-06-27

149人看过
不完全履行
发包人向承包人的索赔包括什么

索赔可以包括因工程质量、工期延误、工程保修、违法解除合同、对承包人违法指定分包人的索赔以及因承包人不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为的索赔。一、工程延期交付发包方该如何索赔工程延期交付发包方该索赔的方法：1、建设工程未按照建设工程合同约定如期完成并及时交付给发包人的，如果工期延误是承包人造成的，发包人可以根据合同约定要求承包人承担违约责任或赔偿损失；2、一般来说，如果在建设工程施工合同中对逾期完成违约责任有明确约定，发包人可以根据合同约定的完成时间和违约责任主张支付违约金。发包人证明合同约定的违约金不足以赔偿逾期完成造成的损失的，发包人可以在违约金的基础上要求承包人赔偿损失，承包人应当证明逾期完成不是自身原因造成的，否则应当承担相应的违约责任。二、施工合同未有价款是否成立没有价款的施工合同一般不成立，施工合同应明确写明发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设

2023-03-02

260人看过
土地承包
发包人在承包期内是否有权收回承包地？

承包期内，发包人不得收回承包地。承包期内，承包农户进城落户的，可以引导和支持其按照自愿有偿原则在集体经济组织内转让土地承包经营权或者将承包地交回发包人，也可以鼓励其转让土地经营权。承包期内，承包人交回承包地或者发包人依法收回承包地时，承包人投资承包地提高土地生产能力的，有权获得相应的补偿。家庭承包期内发包方能调整承包地吗承包期内，发包方不得调整承包地。承包期内，因自然灾害严重毁损承包地等特殊情形，对个别农户之间承包的耕地和草地需要适当调整的，必须经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员，或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡（镇）人民政府和县级人民政府农业农村、林业和草原等主管部门批准。《中华人民共和国农村土地承包法》第二十七条承包期内，发包方不得收回承包地。国家保护进城农户的土地承包经营权。不得以退出土地承包经营权作为农户进城落户的条件。承包期内，承包农户进城落户的，引导支持其按照

2023-07-07

166人看过
诉讼代理
发包人劳动人事法律服务范围发包人验收范围

雇主的劳动和人事法律服务范围：1。劳动争议案件的仲裁和诉讼代理；2.起草公司内部规章制度；3.制定公司的裁员计划；4.工伤鉴定；5.工伤福利；6.编制工资单；7.解雇通知的设计；8.社会保障支付技能；9劳动合同、员工手册、雇佣通知、培训协议、保密协议等；发包人验收范围：1。法律咨询2。审查和修改：审查或修改经营管理中起草的合同、协议等法律文件。3.争议处理：经公司授权，以法律顾问或代理人的名义与第三方（如报关公司、海关、商检、工商、税务等）就争议（如违约、侵权、债权、债务、索赔、扣押货物等）进行协商以及公司日常经营中发生的其他相关事项，并出具律师函，维护公司的合法权益；4.法律培训：应公司要求，协助公司对部门负责人和员工进行法律知识的宣传、教育和培训；5.劳动争议解决和劳动关系管理法律事务劳动法专项培训？起草和审查劳动合同、集体劳动合同、竞业禁止协议、培训协议和保密协议？建立和完善保密制度

2023-05-07

499人看过

强制执行
解决承包人故意拖欠工程款的措施有哪些？

承包人故意拖延结算工程款的可以通过诉讼方式解决。对于法院判决仍拒不执行的，可以向法院申请强制执行。法律规定除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。起诉时应向有管辖权的法院提起诉讼，向法院提交起诉书和存在的证据材料，如合同、借据、收据、借据等。总承包人拖欠分包人工程款怎么索赔总承包人拖欠分包人工程款的，分包方可以向总承包人追讨工程款，如果总承包人不支付的，分包方可以向人民法院提起诉讼。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1、未按约定支付工程价款的；2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；3、不履行合同约定的协助义务的。第十七条当事人对欠付工程价

2023-07-08

55人看过
工程施工
工程施工包括验收条件有什么

一、有施工单位签署的工程质量保修书,施工单位同建设单位签署的工程质量保修书也是交付竣工验收的条件之一。二、有完整的技术档案和施工管理资料，工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一。三、有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告,对建设工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场。四、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件,勘察、设计、施工、工程监理等有关单位依据工程设计文件及承包合同所要求的质量标准，对竣工工程进行检查和评定，符合规定的，签署合格文件。五、法规、规章规定必须提供的其他文件：1、规划部门认可文件，通常要求提供工程规划许可证(复印件)，但须提供原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。2、工程项目施工许可证，提供复印件，提交原件验证，复印件加该建设单位公章注明原件存何处。3、公安消防部门认可文件，设计有消防要求的提供

2023-04-28

310人看过
继承人
发包主体是什么意思，发包人和承包人的区别

发包主体的意思指的是具有工程发包主体资格和支付工程价款能力，并有权对工程项目进行决策的主体，也是人们常说的发包单位、建设单位或业主、项目法人。发包人和承包人的区别在于两者定义与义务不同。一、发包主体是什么意思发包主体的意思是指承包项目的甲方。发包方亦称发包机构，是指以企业所有权代表的身份参与承包经营活动的一方。在承包经营活动中，发包方是发包行为的主体，在一般情况下，它是处于主动的、有利的地位。它能够左右企业承包的基本经营目标，进而能够左右承包经营者，最终对承包经营的实施效果产生重大影响。因此，发包方或发包机构的组建，是决定承包经营成败的首要因素，也是企业承包的第一步工作。二、发包人和承包人的区别发包人和承包人的区别体现在：1.定义不同,发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人；承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该

2023-06-05

218人看过
继续履行
工程延期交付时，发包方和承包方可以采取哪些措施？

工程延期交付发包方索赔的方法：1、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；2、建设工程未按照建设工程合同约定如期完成并及时交付给发包人的，如果工期延误是承包人造成的，发包人可以根据合同约定和合同要求承包人承担违约责任或赔偿损失。建筑工程延期交付违约金怎么计算？1、工程承包合同对违约金的数额有约定的，从其约定，但是约定的违约金不能超过因违约行为造成的实际损失的百分之三十；2、工程承包合同对违约金的数额没有约定的，以因违约行为造成的实际损失为准，来支付违约金。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2023-07-15

354人看过

合同条款
因发包人导致工期延误的，承包人需要收集哪些证据

承包人可以收集的证据资料当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包人原因导致的：1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；3、发包人或者工程师签认的签证；4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；5、国家有关法律法令政策性文件；6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。一、工期索赔的具

2023-03-03

489人看过
预付款
关于发包人与承包人

1、对发包方主要应了解两方面内容：①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等。②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、对承包方主要了解的内容有：①资质情况；②施工能力；③社会信誉；④财务情况。承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同．上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。一、合同价款应注意：1、《协议书》第5条合同价款的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。二、发包人工作与承包人工作条款应注意：1、双方

2023-03-21

134人看过
工程承包
施工期内承包人有什么索赔

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包

2023-06-27

410人看过
律师事务所
工程拖延验收，发包方仍旧要支付工程款

2006年11月某建工涂料公司与某房地产开发公司(以下简称房产公司)签订了《表面憎水保护剂供货及喷涂施工合同》，双方约定该建工涂料公司包工包料为房产公司所开发的楼盘涂刷墙壁，双方约定固定承包单价6.5元/米，暂估涂刷数量345000/米，喷涂施工完毕并经过验收合格以后支付总价款的95%，剩余5%作为质保金，保修期满后7内日给付，保修期为一年。合同签订后，建工涂料公司于2006年12月30日如期完工，并向房产公司提交了竣工验收报告，要求房产公司对施工项目进行验收结算，房产公司拒绝了建工涂料公司的要求，其理由是现在房产公司与总承包方的建筑公司(以下简称建筑公司)发生纠纷，双方正在进行诉讼，整个工程无法进行消防、人防的验收，待消防、人防的验收合格后再对建工涂料公司所涂刷的墙壁进行验收。而建工涂料公司则认为房产公司所找的理由只是一个借口，自己是与房产公司订立的合同，并未涉及到建筑公司，房产公司与建

2023-06-08

318人看过

工程承包
发包人与施工人关系是什么

发包人与施工人关系是发包与实际施工的关系。施工工程的承包人在签订施工工合同履行的此施工的过程中，承包人必须要承担的责任是：1、必须要按照签订的施工合同上表明的施工日期进行现场施工，并按照施工合同上签约的发放图纸时限给发包人。2、承包人的守时开工是实施工程的最主要确保条件。3、施工工程的承包人进入了施工现场前还要做好这项施工工程的实施工程的整个方案，一定要购买好此次工程所需要的材料和设备，此次施工的场地使用也需要处理，场地是否平整，水电以及道路要保持绝对的畅通安全。这些进入施工现场的前期工作一定要做好。4、承包人随时要面临着发包人的督察，但是发包人督察的前提必须不能妨碍承包人工作才行，承包人也不可以各种理由拒绝发包人随时督察施工工程的进度以及工程的质量。5、承包人对此工程的施工质量必须按照签约的施工合同标准质量来实施。如果施工工程的质量因为承包人的原因不符合施工合同标准质量，此施工合同的发包

2023-03-17

98人看过
预付款
因发包人造成的工期拖延的,承包人可以要求哪些赔偿

当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。工期拖延，就是建筑工程合同违约的一种。根据民法典规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因此，因发包人原因导致工期拖延的，承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。但发包人出现前三项情况时，应当达到承包人无法施工的程度，造成停工的，承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。否则，承包人不能要求赔偿，反而可能要求承担相

2023-06-15

403人看过