因发包人致使工程停缓将发生什么法律后果？-法师兄

因发包人致使工程停缓将发生什么法律后果？

来源：互联网时间： 2023-06-09 10:13:59 345 人看过

发包人,承包人,应当,停建,损失,设计

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的，发包人应当承担违约责任。首先，发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处，应当通知发包人，发包人在接到通知后，应当及时与合同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计，并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

保证
发包人原因造成工程停建

在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行，承包人可以停建、或者缓建。这里的因为发包人的原因在实践中一般指下列情况：1．发包人变更工程量；2．发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3．发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4．发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5．发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。在发生上述原因，致使工程建设无法正常进行的情况下，承包人可以停建、缓建、顺延工期，并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失，妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作，将自有机械和人员撤出施工现场，发包人应当为承包人的

2023-06-09

321人看过
不可抗力
发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果

发包人在合理期限内没有进行检查的，承包人有权暂停施工、顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。发包人应该在接到通知后，按期对隐蔽工程条件进行检查，因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，会影响合同的履行。一、在欠付工程款范围内谁承担责任在欠付工程款范围内由工程发包方承担责任。发包人没有按照建设工程合同的约定支付工程的进度款从而致使停工、窝工的，承包人可以顺延工程的日期，并且有权要求赔偿停工、窝工损失。承包人对发包人逾期支付工程进度款没有异议并且继续施工的，在发生纠纷之后，承包人要求对方承担违约责任的，不进行支持。二、施工方施工造成的损失该由谁承担责任？如果是施工方的原因造成的损失，则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的，则由承包人承担责任。法律规定，因为施工方造成工程质量不合格的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返

2023-06-28

196人看过
业主
如果建设工程因发包人原因发生变更，承包人能否要求赔偿

在承包人的施工过程中，发包人可以根据实际情况变更工程，但工程变更不仅会增加工程造价，还会给承包人造成实际损失。发包人应根据实际情况支付相应费用，并赔偿相应损失。1。发包人在下列情况下变更工程计划的，应当根据勘察设计人实际消耗的工作量增加费用。（1）雇主更改计划并提供不准确的信息。（二）发包人逾期未提供勘察设计所需的工作条件，造成勘察设计返工、停工的。（3）业主修改设计。发包人变更工程，增加承包人（实际建造人）工作量的，根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律问题的解释》的规定，双方应当协商变更工程的费用。协商不成的，可在签订施工合同时向当地建设行政主管部门咨询，按行政主管部门发布的计价方式或标准结算工程价款。因发包人工程变更暂停或者延期施工的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，并赔偿承包人因停工、窝工、运输、机械设备转让等造成的损失和实际费用，材料和部件积压。

2023-05-07

165人看过
继续履行
发包人单方解除建设工程合同有什么法律后果

1.合同解除后，尚末履行的，终止履行;己经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。2.合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。3.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。4.因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。一、承包人与发包人之间纠纷怎么处理？承包人与发包人一旦签订了建设工程施工合同，承包人就应当按照合同约定全面履行合同义务。如果承包人非法转包工程项目，从施工合同主体的相对性角度来看，承包人就构成对施工合同的实质性违约，发包人当然可以根据施工合同的约定追究承包人的违约责任并可

2023-03-14

91人看过

竞争
发包人可将工程拆解分别发包吗

发包人可以将工程拆解分别发包吗发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引较多的承包商参与各项工程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地；也有利于发包人对建设工程的各环节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设活动方面的专业技术人才，对工程建设有较强的组织管理能力的承包商来说是有利的。不论发包人采取何种方式与承包人签订合同，不得将建设工程肢解发包，即不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。这是针对目前我国建设市场中多有发生且危害较大的将工程肢解发包的实际情况所作出的规定。一些发包单位将按其性质和技术联系应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分，分别发包给几个承包单位，使得整个工程建设在管理和技术上缺乏应有的统筹协调，往往造成施工现场秩序的混乱、责任

2023-06-15

326人看过
死缓
适用死缓会发生什么后果

一、适用死缓会发生什么后果死缓本身并非一成不变，宣告死缓之后，尤其是当缓期二年期满之后，就面临着如何执行的问题。根据我国《刑法》第50条第1款的规定，对于被判处死缓的犯罪分子，有三种后果，现归纳如下：1、减为无期徒刑。条件是在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，两年期满以后，减为无期徒刑；2、减为25年有期徒刑。条件是在死刑缓期执行期间，如果确有重大立功表现，2年期满以后，减为25年有期徒刑；3、执行死刑。条件是在死刑缓期执行期间，如果故意犯罪，查证属实的，由最高人民法院核准，执行死刑。需要注意的是死缓有一定的考验期。死缓考验期从判决确定之日起计算，即判决或者核准死缓的判决宣告或送达之日起计算。此外，如果死缓满足上述条件后被减为有期徒刑，则有期徒刑的刑期从死缓考验期满之日起计算。二、哪些人可以适用死缓据我国《刑法》第48条之规定，对于应当被判处死刑的犯罪分子，如果不是必须立即执行的，可以判

2023-06-11

85人看过
合同条款
因发包人原因造成工程停建、缓建的责任如何承担

《中华人民共和国民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。“因为发包人的原因”在实践中一般指下列情况：（1）发包人变更工程量；（2）发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者因发包人原因变更设计文件；（3）发包人未能按照约定及时提供建筑材料、设备或者工程进度款；（4）发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；（5）发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使建设工作无法正常进行，等等。在发生上述原因，致使工程建设无法正常进行的情况下，承包人可以停建、缓建、顺延工期，并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失，妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作，将自有机械和人员撤出施工

2023-02-16

99人看过
不可抗力
发包方导致工程停工分析

因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形：1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工；2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工；3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工；4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工；5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工；6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工；7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工；8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生，双方可以先协商解决，妥善处理赔偿问题；协商不成时，可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。非因劳动者原因造成单位停工停产，如何支付工资非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的，用人单位应按劳动合同规

2023-07-18

418人看过

招标文件
因发包人造成工程停工如何索赔

1、因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉索赔。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、临时停工损失怎么计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算，根据有关规定，其机械停置费按第一类费用中的(1)

2023-03-30

214人看过
工业厂房
发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对

导言：在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如因发包人的原因致使工程停建或者缓建(比如发包人未依约支付工程款)，承包人可就停建、缓建造成的损失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。以案为例，某施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了工业厂房施工合同。甲方在乙方进入施工现场后，因资金短缺无法如期支付工程款，要求乙方临时停工1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、窝工和材料积压等费用损失向甲方发出索赔报告并经甲方签收。后双方因索赔问题发生纠纷，法院根据乙方提交的索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。承包人如何应对类似索赔事件?一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认索赔报告的，视为认可。可以参照建设工程施工合同示范文本通用条款中的36.2条规定的时间和程序执行。二、索

2023-06-07

469人看过
重婚
重婚行为发生的法律后果包括

1、根据有关司法解释，有配偶的人与他人以夫妻名义同居生活的，或者明知他人有配偶而与之以夫妻名义同居生活的，按重婚定罪处罚。有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处2年以下有期徒刑或者拘役。2、就民事责任而言，重婚为婚姻无效的法定情节之一，所以重婚当事人的婚姻为无效婚姻。一、有配偶与他人同居会负法律责任吗有配偶但仍和他人以夫妻名义同居生活的，有可能涉嫌重婚罪，应当负法律责任，受刑事处罚。重婚罪是指配偶与他人结婚，或者明知他人有配偶与他人结婚的违法行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。二、自己有婚姻又与他人同居算重婚吗有可能。如果是以夫妻名义同居的，构成重婚罪。《中华人民共和国刑法》第二百五十八条规定：“有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。”根据司法实践经验，重婚

2023-03-06

242人看过
工程发包
工程发包法律法规中发包、承包条件

一、工程发包管理发包管理内容主要有：工程建设报建制度;发包单位和个人应具备的条件;发包工程勘察设计的条件;发包工程施工的条件等。1.工程建设报建制度文件规定，固定资产投资计划下达后，建设项目的建设单位须向工程所在地的建设行政主管部门办理报建手续，使政府了解固定资产投资和工程建设情况，以便制订政策，调控建筑市场供求，这是管理建筑市场的龙头。2.发包单位应具备的条件是法人、依法成立的其他组织或个人;有与发包的建设项目相适应的技术、经济管理人员;具备编制招标文件和组织开标、评标、定标的能力。不具备②③条条件的，须委托具有相应资质的建设监理、咨询单位等代理。3.发包工程勘察设计应具备的条件工程项目可行性研究报告或项目建议书已获批准;已经办理了建设用地规划许可证等手续;具有工程设计需要的基础资料等。4.发包工程施工应具备的条件初步设计及概算已经批准;工程项目已列人年度建设计划;有能够满足施工需要的施

2023-06-04

211人看过

有期徒刑
串供的发生法律后果

串供构成妨碍作证罪，指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。根据《刑法》第三百零七条规定，以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。一、中国对辩护人毁灭证据罪的判刑标准?依据刑法规定，在刑事诉讼中，辩护人、诉讼代理人毁灭、伪造证据，帮助当事人毁灭、伪造证据，威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。二、妨害作证罪怎么判？妨害作证罪情节严重的判刑，处三年以上七年以下有期徒刑。对妨害作证罪处罚判刑是以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作

2023-04-02

481人看过
工程转包
工程转包如何发生法律责任

转包工程的责任包括：1、合法分包的情况下，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责；2、承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。一、有什么情形属于违法分包下列情形属于非法分包：1、总承包商将建设工程分包给不具备相应资质的单位；2、建设工程总承包合同中未约定，未经建设单位批准，承包单位将其承包的部分建设工程移交其他单位；3、施工总承包商将施工主体结构的施工分包给其他单位；4、分包商将其承包的建设工程重新分包。二、分包与转包的区别有什么分包与转包的区别：1、在工程分包常识的分包中，承包人和分包人承担连带责任。分包过程中，分包人和转包人不承担连带责任；2、分包行为，只要不是分包建筑工程主体结构的施工内容或者分包给不具备相应资质的单位等违法分包行为，在发包人同意

2023-06-29

254人看过