工程窝工怎么索赔，工程停工索赔条件有哪些-法师兄

工程窝工怎么索赔，工程停工索赔条件有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-02 13:06:57 96 人看过

一、工程窝工怎么索赔

1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。

2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、工程停工索赔条件有哪些

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件．通常承包商可以索赔的事件有：

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；

2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失；

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失；

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工；

6、物价上涨，法规变化及其他。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

业主
怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2023-04-18

321人看过
工程施工
有关工程施工的索赔

工程索赔是一种工程意外情形产生的索赔，对其计价、计量、定责无明确的法律规定，因此需要时刻重视索赔，在索赔管理中要效益。施工中的常见索赔项目主要有下面几种类型：1、工程检查及中间验收引起的索赔。业主方工程师的检查检验不应影响施工正常进行，因业主方工程师指令失误、延误检查或其他非承包人原因发生的增加合同价款的情形，由业主方承担。2、设计变更引起的索赔。如施工过程中业主因工程实际需要等非施工方的原因对工程设计进行变更，应按照施工合同约定向承包人发出书面设计变更通知，并保留书面变更文件，因变更导致合同价款的增减及工期延误产生的损失，应由业主方承担，工期相应顺延。3、其他有关施工的素赔。由于建设工程工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期长，且工程本身和工程的环境有许多不确定性，难以全部概括施工过程中存在的问题，承包方可根据实际情况进行索赔。常见的比如由承包商提供施工详图（包括计算书）交工

2023-08-17

236人看过
法律综合知识
工程施工中的索赔有哪些方面

一、工程施工中的索赔有哪些方面工程施工中的索赔方面有：1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2.由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。《建筑法》第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、工程索赔的诉讼时效是多久工程索赔的诉讼时效是三年。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二

2023-04-02

313人看过
法律综合知识
建筑工程停工次承包人怎么索赔

一、建筑工程停工次承包人怎么索赔1．当建筑工程因发包人的原因而停工时，次承包人有权依据合同规定进行索赔。2．索赔的依据包括合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后的实际工程进度记录。3．当发包人的行为给次承包人造成较大损害时，次承包人可以在合同约定的范围内适当上浮违约金，但最高上浮额度不得超过实际损失的30％。二、处理拖欠工程款1．当发包人拖欠工程款时，施工单位应与发包人进行协商，以达成解决拖欠工程款纠纷的一致意见。2．如果协商不成，施工单位应尽快向法院起诉要求还款。胜诉后，如果发包人在履行期内未履行法院判决，施工单位可以申请法院强制执行。3．在此过程中，施工单位应充分了解《民法典》第一百八十八条关于诉讼时效的规定，确保在诉讼时效期间内提起诉讼。三、工伤工人赔偿流程1．当工程施工工人受伤时，应按照以下步骤进行处理：（1）及时为受伤工人提供医疗救治；

2024-07-12

204人看过

继续履行
工程停工索赔意向书应该怎么写？

工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请施工方在工程建设过程中，应该精心施工，科学管理，高品质的完成项目。可是，当自然灾害发生时，工程会面临停工风险，这时，按照承包合同约定，施工方可以向业主提出索赔请求，要求承担部分损失。那么工程停工索赔意向书应该怎么写？下面我们通过一篇范文具体了解下。工程停工索赔意向书致：**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。并于下午接到监理*号工程暂停指令单。项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：“*”。项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。于*年*

2023-05-01

107人看过
不可抗力
建设工程索赔符合条件

【法律咨询】建设工程索赔的一般理由之一【律师答辩书】1。发包人违约给承包人造成时间和费用损失。2。工程变更（包括设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更、承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间和费用损失。3。由于监理工程师对合同文件解释不清，技术资料不准确，或因不可抗力改变施工条件，增加工期和费用。4。发包人提出提前竣工或缩短工期，将增加承包人的费用。5。发包人逾期付款给承包人造成损失的。6。因对合同规定以外的项目进行检验并检验合格，或非承包人原因造成的工程缺陷修复所发生的损失或费用。7。工程暂停并非由承包商引起。8。物价上涨、法律法规变化等。第七条建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建设项目，不再领取施工

2023-05-07

146人看过
合同条款
工程停工监理公司能否索赔

工程停工后，监理公司不能索赔，工程停工应当由发包人或者承包人向对方索赔。如果是发包人原因造成，承包人可向发包人索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、工程监理单位主要的职责是什么1、认真学习和贯彻有关建设监理的政策、法规以及国家和省、市有关工程建设的法律、法规、政策、标准和规范，在工作中做到以理服人。2、熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸，在专业监理工程师领导下，有效开展现场监理工作，及时

2023-03-03

258人看过
法律综合知识
建筑工程停工索赔报告申请

一、建筑工程停工索赔报告申请什邡市农业局：四川国正建设管理有限公司：我司承建的什邡市农业局食用菌主业恢复工程，工程开工以来，出现了一系列影响施工进度的问题，其主要有：一、为迎接5．12地震纪念，政府口头通知2011年4月18日至2011年5月15日停止一切砂、石运输，工程车辆（挖掘机、推土机）禁止在公路行驶。导致我司半停工15天，全停工13天（见附件1）；二、我司将择菇棚基础按设计深度开挖完毕，经监理单位现场勘察未达到持力层，需继续开挖。我司于2011年5月4日开始多次请示贵局，在2011年6月1日才得到继续开挖的答复（见附见2）；三、择菇棚、菌袋制作车间的外围结构取消，其电器部分如何安装。我司于2011年4月2日开始多次请示贵局，在2011年5月30日才得到确实的做法（见附件3）；四、施工场地内的蔬菜大棚拆除及青苗赔偿问题从开工至今都未妥善解决，我司曾多次口头、书面请求解决都未果，201

2021-09-30

435人看过

合同履行地
在建工程暂停施工如何索赔

一、在建工程暂停施工如何索赔1.停工索赔，应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期(即工期索赔)：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，

2023-04-27

238人看过
法律综合知识
建筑工程停工索赔项目明细

一、建筑工程停工索赔项目明细在《建设工程施工合同（示范文本）》的对于工期的规定：工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。建筑工程的工期长短以及是否能够如期完成关乎到合同双方的切身利益。同时也影响其他一系列合同是否能够顺利履行。在现实生活中，引起建筑工程工期纠纷的原因主要表现在以下几个方面：合同对工期的约定不符合实际，不符合规律。对于建筑工程项目工期的长短主要取决于工程量的大小、工程等级以及承包方的综合实力等多方面的因素。一些建筑承包企业为了能够揽到工程，会常用以段工期来取胜。但是建筑承包方对客观因素并未做出充分的考虑。导致双方约定的工期本身就存在极大的不合理性，实际履行起来就难免产生纠纷。工程承包方的综合实力欠缺工程承包方的综合实力不足，主要表现在施工管理上和技术水平两方面。这两方面都跟不上工程进度的需要，会使合同中双方约定的工期难以切实保证。建

2021-10-13

90人看过
建筑工程索赔
工程停工后如何索赔？赔偿多少钱

一、工程停工后如何索赔？（一）建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。因为发包方的原因造成工程停工，会给承包方带来经济损失。所以一定要及时申请。（二）工程停工，分临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。1、临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。2、中途停工索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。（三）工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程

2023-06-07

434人看过
工程施工
建设工程施工停工，如何进行索赔？

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。建设工程停工损失纠纷处理方法1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单，向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一

2023-07-08

433人看过

业主
工程师对工程索赔有什么影响

法律咨询：工程师对工程索赔有何影响？律师答复：一、业主委托监理工程师进行项目管理；二、监理工程师有权处理索赔问题；三、在争议的仲裁和诉讼过程中担任证人>中华人民共和国建筑法第五十三条国家对从事建筑活动的单位实行质量体系认证制度。从事建设活动的单位可以自愿向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。合格的，由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由要求建筑设计单位、建筑施工企业在工程设计、施工中违反法律、行政法规和建筑质量安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业违反前款规定，拒绝施工单位降低工程质量的要求。第五十五条建筑工程实行总承包的，总承包单位对工程质量负责。总承包单位将建设工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量承担连带责任。分包商应接受总承包商的质量管理。第五十六条建设工程勘察设计单位必须对勘察

2023-05-07

65人看过
业主
工程索赔实际案例有哪些

一、工程索赔实际案例有哪些1、关于精装修吊顶增加角钢加固背景：某大型公共建筑精装修工程，由于走廊天棚处管道密集，吊顶吊杆无法固定，设计院的解决方案是在走廊四周增加角钢来支撑吊顶龙骨，然后再做吊顶饰面板。施工单位对加固角钢提出工程费用索赔。施工方索赔理由：一方面设计院出图了，另一方面角钢确实增加了，费用增加应该是顺理成章的事情。业主方反索赔理由：费用要不要增加要看合同约定，是否是深化设计与施工合同，是否进行了施工现场踏勘是判断该案例的关键点，而与设计院是否出图无关。如果合同是深化设计与施工合同，且进行了施工现场踏勘，那么这笔费用是属于施工方设计深度不到位造成的，业主方是不承担任何责任和费用的。如果合同只是施工合同，施工方没有深化设计的权利和义务，只能根据图纸和清单描述来报价（因为装饰施工图没有管道系统的内容），又如果现场踏勘时管道工程刚巧还没有施工完成，这样虽然进行了现场踏勘但对于该处吊顶的

2023-04-12

364人看过