如何进行隐蔽工程施工-法师兄

如何进行隐蔽工程施工

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:01:32 470 人看过

如何进行隐蔽工程施工隐蔽工程是指基础、电气管道、给水供热管道等需要覆盖的工程。如果隐蔽工程出现质量问题，就要一次又一次地掩盖，造成返工等巨大损失。为避免资源浪费和双方损失，保证工程质量和顺利完成，承包人在隐蔽工程前应通知发包人检查。只有业主检查合格后，才能进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖和覆盖条件时，承包人应先进行自检。自检合格后，承包人应及时通知发包人或发包人派出的现场代表检查隐蔽工程的情况，并在隐蔽工程隐蔽前参与隐蔽工程的施工。通知内容包括承包人自检记录、隐蔽内容、检查时间和地点。发包人或发包人派出的现场代表接到通知后，应在规定时间内到达隐蔽现场，检查隐蔽工程的情况。检验合格后，由发包人或发包人派出的现场代表在检验记录上签字，检验合格后，承包人方可进行隐蔽施工。发包人发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内改善。隐蔽工程条件符合规范要求，发包人验收合格，发包人或其驻施工现场代表验收后拒绝在验收记录上签字的，在实践中可视为发包人的认可，承包人可以进行隐蔽工程的施工。

发包人接到通知后未按期检查隐蔽工程情况的，承包人应督促发包人在合理期限内进行检查。由于发包人不进行检查，承包人不能进行隐蔽施工。因此，承包人通知发包人进行检验，发包人未及时进行检验的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因停工、窝工、材料、构件积压造成的损失。

承包人未通知发包人检查而进行隐蔽工程的，发包人有权要求事后对隐蔽工程进行检查，承包人应按要求对隐蔽工程进行剥离，并在检查或修复后重新隐蔽。隐蔽工程经检验不符合要求的，承包人应返工重新隐蔽。在这种情况下，承包人应承担检验费、返工费、材料费等，承包人还应承担因工期延误造成的违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

保证
什么是隐蔽工程，怎么进行验收？

隐蔽工程是指建筑物、构筑物、在施工期间将建筑材料或构配件埋于物体之中后被覆盖外表看不见的实物。如房屋基础、钢筋、水电构配件、设备基础等分部分项工程。由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。隐蔽工程验收是指对项目完成后无法进行复查的工程部位所做的验收，在装饰工程中主要有厕浴防水、隔墙、各种细部工程和暗配的水、暖、电、卫管道和线路等方面。实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检

2023-05-07

433人看过
工程施工
应该怎样进行隐蔽工程的检查

一、实践中应该如何进行隐蔽工程的检查隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一

2023-04-27

92人看过
仲裁机构
隐蔽工程未验收如何索赔

依据我国相关法律的规定，施工单位未按合同的约定交付工程的，如果合同有约定的，按合同约定承担违约责任，合同没有约定的，按实际损失赔偿或者支付违约金。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约

2023-02-13

152人看过
工程监理
隐蔽工程质量问题划分怎样进行

隐蔽工程验收包括水路、电路、防水、阳台垫高、吊顶、包管等，由客户、工程监理、施工负责人参与，验收合格签字后方可继续施工。近几年来，由于在家庭装饰工程的设计与施工中，设计师往往对结构安全及防火方面考虑不周，所以会发生许多问题：1、因顶棚整体或局部塌落，使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板，以及龙-骨与饰面板结合不好，或承重过大所造成的。按照规定，吊顶龙-骨不得扭曲、变形，安装好的龙-骨应该牢固、可靠，四周水平偏差不得超过5毫米。超过3公斤重的吊灯或吊扇，都不能悬挂在吊顶龙-骨上，而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板作饰面板，其厚度应该在9毫米左右。2、阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前的房屋设计中，阳台上没有预留封装材料的“落脚点”，因此给阳台封装造成一定难度。因此，在封装阳台时，门窗必须横平竖直、高低一致，外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应饱满密实。3、管道渗漏造成顶棚损坏。

2023-03-21

440人看过

业主
隐蔽工程质量问题划分怎样进行

一、隐蔽工程质量问题划分怎样进行隐蔽工程验收包括水路、电路、防水、阳台垫高、吊顶、包管等，由客户、工程监理、施工负责人参与，验收合格签字后方可继续施工。近几年来，由于在家庭装饰工程的设计与施工中，设计师往往对结构安全及防火方面考虑不周，所以会发生许多问题：1、因顶棚整体或局部塌落，使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板，以及龙骨与饰面板结合不好，或承重过大所造成的。按照规定，吊顶龙骨不得扭曲、变形，安装好的龙骨应该牢固、可靠，四周水平偏差不得超过5毫米。超过3公斤重的吊灯或吊扇，都不能悬挂在吊顶龙骨上，而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板作饰面板，其厚度应该在9毫米左右。2、阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前的房屋设计中，阳台上没有预留封装材料的“落脚点”，因此给阳台封装造成一定难度。因此，在封装阳台时，门窗必须横平竖直、高低一致，外观无变形、开焊、断裂。框与墙体之间的缝隙应饱满密实。3

2023-04-17

337人看过
法律综合知识
隐蔽工程的质量隐患

1、因顶棚整体或局部塌落，使吊顶变成“掉顶”。这主要是因为吊顶与楼板，以及龙骨与饰面板结合不好，或承重过大所造成的。2、阳台封装固定不牢造成塌落。由于目前的房屋设计中，阳台上没有预留封装材料的“落脚点”，因此给阳台封装造成一定难度。3、管道渗漏造成顶棚损坏。家庭居室中除了厨房、卫生间中的上下水管道之外，每个房间的暖气管其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查，因此所有管道施工完毕后，一定要经过注水、加压检查，没有跑、冒、滴、漏才算过关。4、暗埋线路不过关。由于目前许多居室都采用暗埋线路，因此户主不易对施工质量进行检查。按规定，暗埋线路不能直接埋入抹灰层，而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。5、涂漆前基底清理不净，造成涂料起皮、脱落。在对墙壁进行涂饰之前，一定要将原有墙皮铲除干净，更不能留下油污。墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固，不起皮、不粉化、不裂纹。一、隐蔽工程质量要求

2023-04-04

205人看过

换一批

#工程建设

北京

律师推荐

查看全部律师

#工程建设知识导航

建设工程知识频道

展开

#工程施工