因为大风大雨工程怎么索赔-法师兄

因为大风大雨工程怎么索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-26 13:30:23 211 人看过

根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

一、出现不可抗力后的法律效果是什么

出现不可抗力后的法律效果为导致诉讼时效中止、当事人可以解除合同。

《中华人民共和国民法典》第一百九十四条在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：

(一)不可抗力；

(二)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；

(三)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；

(四)权利人被义务人或者其他人控制；

(五)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。

《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；

(二)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

(五)法律规定的其他情形。

以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多遗产管理相关文章

不可抗力
工程损失索赔：暴雨的影响

根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。工程建设实践中，为了明确双方的权利义务，双方会签订工程合同，但是，可能由于某些不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。工程索赔的分类按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。索赔目的分类：1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成

2023-07-05

344人看过
法律综合知识
施工工程长期下雨能够索赔吗

一、施工工程长期下雨能够索赔吗施工地长期下雨，造成工程无法按其完成的，如果长期下雨造成自然灾害，属于不可抗力因素，承包人不承担违约责任，不能主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、工程纠纷处理的基本方式1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之

2024-01-30

257人看过
不可抗力
工程中被大水冲毁怎么索赔,施工索赔的分类是怎样的

一、工程中被大水冲毁怎么索赔1、建设中的工程被大水冲毁的，如果大水是自然原因造成的，属于不可抗力因素，工程施方、建设方不能请求赔偿的。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、施工索赔的分类是怎样的1、按索赔的目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔。这种分类方法，是施工索赔业务中通用的称呼方法。当提出索赔时，要明确提出是工期索赔还是经济索赔，前者是要求得到工期的延长，后者是要求得到经济补偿。当然，在索赔报告论证的文件中，也是为达此目的提出论证材料和合同依据。2、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔。3、按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类，会有很多很多。尽管每种索赔都有独特的原因，但可以把这些原因按其特征归纳为四类：即延期索

2023-04-19

57人看过
母公司
大陆掀查税风暴台商屋漏逢雨

国际金融海啸来临，不少大陆台商海外订单萎缩，不少华东地区台商指出，长三角近日再掀税务风暴，一些台湾著名的电子上市柜公司，已有多家遭大陆税局查核移转订价，令不少台商感叹屋漏偏逢连夜雨。据长三角多家电子大厂表示，这几年来，大陆税局查税功力更上层楼，几乎只要有厂商成为查税标的，就难逃补税命运。华东地区多数台资电子厂都是来自台湾上市柜公司转投资，大陆税局很容易从台湾母公司披露的公开信息，推算出大陆厂的获利情况。一家电子业者说，台湾上市柜公司爱惜名声，只要大陆厂遭查税，多半不敢对人言，甚至还须私下谈妥条件，以大股东名义支付补税款，不敢以公司名义出帐。厂商抱怨，外有国际金融海啸、内有查税风暴，双重打击都快重伤了。勤业众信会计师事务所会计师杜启尧表示，自大陆税改政策进入严征管时代，查税行动就一波波进行。大陆税局查税还有三大法宝，包含征管期长、拥有税收检测权，甚至还可祭出刑责，令不少台商都得谨慎应对。依大

2023-06-07

164人看过

法律综合知识
大雨致货物损毁风险由谁承担

大雨致货物损毁风险的承担主体：依据《民法典》的相关规定，在货物交付之前，其毁损灭失风险由出卖人承担，交付之后由买受人承担，根据风险随标的物的转移而转移原则，标的物毁损、灭失的风险以是否交付为判断标准，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。大雨致货物损毁风险由谁承担的法律依据《中华人民共和国民法典》第六百零四条标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。第六百零六条出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。第六百一十一条标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行义务不符合约定，买受人请求其承担违约责任的权利。

2022-06-21

178人看过
法律综合知识
因大风高空坠物怎么判罚

一、因大风高空坠物怎么判罚？因大风造成的高空坠物，具体怎么判罚不能一概而论。《中华人民共和国民法典》第一千二百五十四条【不明抛掷物、坠落物致害责任】禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。发生本条第一款规定的情形的，公安等机关应当依法及时调查，查清责任人。二、怎么预防高空坠物？1、关注警示牌通告。一般经常坠物的路段常贴有警示牌等标志，注意查看绕行。2、尽量走内街。如果行走在高层建筑路段，尽量走防护内街，可增加一份安全保障。3、刮风下雨天要注意

2024-01-23

66人看过
法律综合知识
工伤索赔知识大全

工伤索赔全攻略一．工伤的认定1．下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）患职业病的；（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（六）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。可见，因工作引起的受伤、疾病，包括上下班途中受伤，都应该被认定为工伤。除上述情形外，还有一些例外，虽然不是因工作引起，也可认定为工伤。如：工伤保险条例第十五条规定：职工有下列情形之一的，视同工伤：（一）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（二）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（三）职工原在军队服役，因

2022-11-13

227人看过
总公司
辽宁省大连市城乡建设委员会关于对大连轻工学院风雨操场网架工程

辽宁省大连市城乡建设委员会关于对大连轻工学院风雨操场网架工程来源：未知作者：发布部门:辽宁省大连市城乡建设委员会发布文号:大建招发[2003]35号各有关单位：2002年12月31日，在大连轻工学院风雨操场网架工程招投标活动中，由于中国建筑第六工程局工业设备安装公司、中国轻工建设总公司、大连机电安装工程公司涉嫌串通投标，市建委招标投标管理处依法终止了该项目招标活动。经与招标人共同调查，串通投标情况属实。为维护建设工程交易秩序，市建委决定：一、该项目前期招投标工作无效，由招标人依法重新组织招标。二、鉴于违规行为未给招标人造成经济损失，不予追究经济责任，但串通投标行为影响恶劣，责令中国建筑第六工程局工业设备安装公司、中国轻工建设总公司、大连机电安装工程公司提交书面整改报告，取消3个单位对本项目的投标资格。三、对中国建筑第六工程局工业设备安装公司、中国轻工建设总公司、大连机电安装工程公司三家单位

2023-06-07

346人看过

律师事务所
股民欲起诉索赔大龙或面临重大法律风险

从豪掷50.5亿元加冕北京新地王，到被北京国土局取消在京继续拿地资格，再到地王地块被收回、2亿保证金打水漂，大龙地产在2010年初坐了一次疯狂过山车。有关大龙地产的各种议论、猜测远没结束，由此而产生的法律纠纷或刚刚开始。据近日多家媒体报道，由于股价暴涨之后又暴跌，股民反应强烈，哈尔滨、南京有股民欲起诉大龙地产，甚至索赔。对此，北京问天律师事务所李雪森认为，大龙地产及其高管对股民有赔偿责任，但是否应承担赔偿责任，要由行政机关、司法机关做出处理或裁决，但是无论如何，大龙股份公司确实面临着重大的法律风险。同时他表示，股民认为大龙股份公司董事、监事、高级管理人员应承担赔偿责任的，可依照公司法有关规定，运用法律手段，维护合法权益。他表示，房地产业、证券业，这是两个与民生密切相关的行业，又是是非不断的行业。而顺义地王被收回事件，恰恰是这两个行业的交叉，但愿这仅仅是一个经营决策失误的案例，不存在其他内幕

2023-04-24

121人看过
车辆损失险
大风吹倒大树砸坏汽车怎么赔偿

重庆市区迎来大风降雨，而北碚的李先生却没心思享受这片刻清新。因为他的新福克斯轿车，在这场大风降雨中被吹倒的行道树砸中了。微博网友“林过儿”的一条微博，并附带一张“北碚文星湾附近，路边一棵行道树被风吹倒砸中旁边车辆”图片。随后，众多网友晒出主城多地“大风袭城，树木倒地”的照片。被砸的车主李先生说，昨天一大早，他开车带母亲去医院检查身体。在返回途中，路经北碚文星湾大桥桥头一处人行横道停车时，刚把车停稳，只听“哗”的一声，前后左右的挡风玻璃被树叶盖住。李先生说：“我还以为发生地震了，幸好旁边有一位交巡警，他走过来叫我们下车，这才缓过神来。”李先生随即给保险公司打电话。大约二三十分钟后，保险公司人员赶来，对现场查看、拍照取证后离去。“对方说，这种情况可以赔偿，但至于怎么赔，并没有交代更多。对方告诉我，清明节后将车送修，到时候再商量具体事宜。”李先生最担心的是，保险公司如何进行责任认定和理赔。保险业

2023-06-13

370人看过
法律综合知识
大雨把车淹没了保险赔不赔

根据我国机动车辆保险条款的相关明文规定，暴雨洪涝等自然灾害对车辆所造成的损害属于商业汽车保险中车损险的明确保障范畴。因此，一旦车辆遭受了严重的水浸事故，由此引发的诸如施救费、清洁费用、电子设备损失及内部装饰物损失等事项均被视为车损险的有效理赔责任，各大保险公司应当依据相关法规予以赔付。在此之中蕴含着如下几个关键信息点：首先，只有成功选购了商业汽车保险中的车损险，才能够获得相应的理赔服务，而仅购买了强制性交通安全保险（简称交强险）或者商业第三者责任保险的车辆，将无法享受到此类保障；其次，车损险的理赔范围主要涵盖施救费用、清洁费用以及电子设备或内部装饰物的损失，然而，由于车辆因遭受水浸或涉水驾驶而导致发动机受损的情况，则被视为车损险的免责事项，即若因水浸、二次启动等因素导致发动机进水，那么修复发动机所需的费用将不在车损险的理赔范围之内；最后，针对因水浸、二次启动等原因导致的发动机进水故障，各大

2024-05-04

77人看过
业主
工程中大型设备闲置如何索赔

1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、工程停工损失怎样计算1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包

2023-03-30

55人看过

意外事件
上班途中因风大掀起雨衣导致单方交通事故是否属于工伤

一、上班途中因风大掀起雨衣导致单方交通事故是否属于工伤不属于工伤。在风雨中骑行电动车应尽小心谨慎注意义务，在风大雨大的情况下未采取停车整理雨衣或推行电动车等避险措施，而选择继续骑行，因风掀起雨衣遮挡其视线，致电动车撞到非机动车道路路牙，引发单方交通事故。该起事故并非不可预见的意外事件，而系其主要过失所致。法律依据：《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(一)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其

2023-06-12

219人看过
法律综合知识
下大雨车被冲走保险赔不赔

一、下大雨车被冲走保险赔不赔在汽车遭受洪灾导致失踪的情况下，倘若车主已经进行了车损险的申报，那么根据相关法律法规及保险条款的规定，保险公司将会对此类索赔予以受理和理赔。在保险义务产生后，当投保人、被保险人或受益人依法向保险机构提出索取保险金之请求之时，他们必须向保险机构提供所有能够提供的、与确认保险事件的性质、根本原因、损害规模以及其他相关事项等方面的证据和文件，以供保险公司进行审核和评估。《中华人民共和国保险法》第二十二条保险事故发生后，按照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料。保险人按照合同的约定，认为有关的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人或者受益人补充提供。二、下大雨房子倒塌砸到邻居房子怎么办若事故责任人因遭受倒塌的墙壁重击而受到伤害，那么倘若墙壁的所

2024-07-29

293人看过