与发包方签延期合同怎么写-法师兄

与发包方签延期合同怎么写

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-14 17:42:23 352 人看过

合同延期申请书：合同延期申请合同延期申请佳乐家生鲜品运营中心：我公司因为在ＸＸ年3月底更换公司名称，所有公司相关证件已交政府职能部门进行更名审批，因此不能及时与贵公司续签ＸＸ年签订的（截止ＸＸ年3月15日到期）联营合同。特申请将原合同延期至ＸＸ年4月30日，公司更名用新公司资料证件进行合同续签。

一、延期协议需要哪几个方面

在写延期协议时需要以下几个方面的内容：

第一，需要主合同双方当事人签署。

第二，需要明确延期的具体时间，并在协议中注明。

第三，该协议中需要明确主合同的内容，或者将主合同作为附件的形式。

第四，双方签字确认。

二、关于合同延期的情况说明

合同延期说明的写法：写明需要延期的具体时间，并在协议中注明；写明主合同的内容，或者采用将主合同作为附件的形式；注明合同延期说明签订的日期以及双方当事人的签字、盖章。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多主合同相关文章

主合同
怎么写延期合同情况说明？

为了确保合同的顺利进行，双方在明确需要延期的时间后，需在主合同中注明，并将其作为附件。同时，在合同延期说明中签署日期及双方当事人签名和盖章也是必不可少的。通过以上方法，可以有效地避免合同延期的情况发生。撰写合同延期说明的方法包括以下几点：1.在合同中明确指出需要延期的具体时间，并在协议中注明；2.提及主合同的内容，或者将其作为附件；3.在合同延期说明中注明签署的日期以及双方当事人的签名和盖章。合同延期内容说明合同延期说明应该怎么写?延期说明必须由原合同各方签字确认,并且延期期限需要明确。根据原合同,说明双方协商一致并认可的延期期限,需要特别注意的是,原合同延期执行的原因是哪一方,然后要注意开始执行的日期和过程中类似情况的解决方案。同时,协议需要明确主合同的内容,或者以主合同为附件。合同延期说明的撰写方法需要注意以下几点：首先，在合同中明确指出需要延期的具体时间，并在协议中

2023-10-11

146人看过
女职工
“三期”女职工合同顺延与续签

三期女职工合同届满必须续签吗？女职工三期内遇到劳动合同届满，劳动合同就不得终止，企业必须与其续签劳动合同。这种说法并不是绝对的。一方面，根据《劳动合同法》第42条的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同，劳动合同应当顺延至相应的情形消失时终止。第45条规定，劳动合同期满，有本法第42条规定情形之一的，劳动合同应当顺延至相应的情形消失时终止。因此，当张女士进入孕期之后，即使她的劳动合同期满也应当顺延至其哺乳期结束之后才能终止。此时，单位必须做的是顺延而不是续签。顺延原劳动合同至法定情形消失时终止，只要用人单位通知劳动者，而不是双方再协商一致签订一个新合同。所谓法定情形也包括了流产、早产或者晚产等情形，不必另外专门约定。一般情况下，孕期、产期、哺乳期是接续发生的，以最终期限届满即哺乳期结束(孩子满一周岁之时)为准即可，但也不排除终止妊娠、婴儿

2023-06-05

347人看过
业主
如何写延期合同

1、工期延误：由于承包人以外的原因而延长工期的，称为工期延误。监理工程师批准的延长时间是合同工期的一部分，即工程竣工时间等于投标书规定的时间加上监理工程师批准的延长时间。可能导致工期延误的原因包括工程量的增加、未能按时向承包人提供图纸、恶劣的天气条件、业主的干扰和阻挠等，判断工程延误的一般原则是任何原因造成工程的延期或中断承包商自身以外的原因。工程延期是否属于工程延期，对承包人和业主都非常重要。因此，应根据相关合同条件，正确区分工程延期和工程延期，合理确定工程延期时间。2延期合同（范本）：合同延期协议协议号甲方：乙方：甲乙双方于号签订工程合同（以下简称原合同）。现经双方协商一致，签订补充协议如下：。双方同意将原乙方为甲方提供一年服务（服务时间从年月日至年月日）的合同变更为一个月服务（服务时间分为两个期间，从年月日至年月日，从年月日至年月日）。2。如本协议与原合同有冲突，以本协议为准，本协议

2023-05-07

137人看过
合同内容
一方与多方合同怎么签订

合同一方与多方可以协商签订合同，可以在合同中约定各当事人的姓名或者名称和住所；合同的标的、数量、质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；以及违约责任等条款。一、租赁合同应当具备什么条款租房合同应当具备的条款具体如下：租赁合同的标的、数量、质量、价款或者报酬；租赁合同的履行期限、地点和方式；租赁合同当事人的姓名或者名称和住所；租赁合同的违约责任及其争议解决方式；法定和约定的其他条款。二、一般合同的主要内容包含哪几方面合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。三、商品房买卖合同内容一般有哪些？合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)

2023-03-10

143人看过

签证
顺延工期签证单怎么写

一、顺延工期签证单怎么写（1）准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实；（2）这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上；（3）顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。二、工期顺延哪些情况下才算合法1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其

2023-06-06

84人看过
不可抗力
工程延期申请须经发包方同意吗

一、工程延期申请须经发包方同意吗根据《建筑法》第九条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应自当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期，如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止，应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。因此工程延期的申请是向发证机关申请的，并不是向发包方申请的，因此并不需要发包方的同意。二、工程延期的原因1、发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2、发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，

2023-06-16

73人看过
合同无效
甲方与分包直接签合同合法吗

甲方与分包直接签合同合法。分包是指建筑工程总承包单位将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位的行为，分包主体应当具有相应的资质并征得发包人的同意，主体结构施工不得分包、非主体结构工程可以分包，工程不得全部分包、不得再次进行分包。一、公民之间建筑合同有效吗?公民之间建筑合同无效，建筑合同的承包方必须具有相应的资质。根据2021年实施的《民法典》第七百九十一条第一、三款规定，发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。二、市政工程总承包能不分包吗市政工程总承包可以不分包，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相

2023-03-30

497人看过
集体土地
村集体土地发包合同怎么写

1、根据土地所有权的不同，可以分为村集体土地、村内两个以上集体土地、农民集体使用的农村土地。这些土地的性质要写明白些清楚。2、土地承包的种类分为两种，分别是集体土地、国有土地。在书写合同的时候也要写清楚，还有对这些土地权限的问题要进行一定的了解。3、承包方的名字，依据写明白。注意事项写清楚。4、日期、名字写清楚些真实。土地承包合同书内容土地承包合同书内容的话大致分为十二条：1、首先写一段比较官方的话，一般都是更具法律法规，自愿签订等等内容。2、承包土地面积，承包土地位置。3、土地用途及承包形式。4、土地的承包经营期限。5、承包土地上的物品如何处置。6、承包金及交付方式。7、甲乙双方的权利和义务8、合同的转包。9、合同的变更和解除。10、违约责任。11、合同纠纷的解决办法。12、本合同经甲乙双方签章后生效，并且表明合同一式几份分别在那些单位或者个人手上。一、什么是承包合同承包合同（Contr

2023-02-19

133人看过

扶养
赠与合同怎么写,赠与合同签订的注意事项

(一)赠与合同怎么写?赠与合同范文甲方(赠与人)：×××(写明姓名、住址)乙方(受赠人)：×××(写明姓名、住址)甲乙双方就赠送×××(赠与的标的物，如赠与微机一台，应写明“浪潮386型微机一台”，如其他物品，也应写明该赠与物是什么、在什么位置)事宜达成协议如下：一、甲方将其所有的×××(标的物)赠送给乙方，其所有权证明为：(写明证明甲方拥有所有权的证据名称，如赠与房屋，就应有房产所有权证，赠与微机应有购买该微机的发票等)二、赠与物的交割(写明交割的条件，在什么时间、什么地点交割，办理什么手续等等)。三、乙方应在×××期限内办理所有权转移的手续逾期不办的，视为拒绝赠与(也可以约定其他条件)。四、本合同自××日起生效(可以写自公证之日起生效)。五、本合同一式两份，双方各执一份。甲方：×××(签字、盖章)乙方：×××(签字、盖章)××××年×月×日(二)赠与合同签订的注意事项一、赠与合同的内容

2023-04-17

435人看过
法律综合知识
开发商延期交房签合同有效吗

如若开发商未能按时交付房屋，购房者可予以敦促并与开发商就具体的交房日期进行磋商。经过购房者的正式通知后，如果在三个月以内仍然无法实现交房，购房者便享有向法院提起诉讼以解除合同的权利。对于开发商延期交付房屋这一情况，应当依据购房合同中的条款来承担相应的违约责任；倘若购房合同中并未明确规定违约金的具体金额或损失赔偿额的计算方式，则应参照逾期交付使用房屋期间相关主管部门所公布的数据，或者由具备资质的房地产评估机构对同地段同类房屋租金水平进行评估后得出结果。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条根据民法典第五百六十三条出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，解除权人请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解

2024-07-25

183人看过
法律综合知识
承包人延误工期，发包人能否解除合同

如果双方均同意解除合同，可以解除。如果因承包人原因导致不能按期完工的，承包人已经明确表明或者以实际行动表明不会再继续施工的，发包人可以要求解除合同。如果发包人催告后，合理期限内承包人仍未继续施工的，致使合同目的不能实现的，发包人可以要求解除合同。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。第十条在建的建筑工程因故中止施工的，建设

2024-05-10

500人看过
借款
甲方与己方装修合同怎么签

一、甲方与己方装修合同怎么签（一）首部。有当事人用甲方和乙方表示写明合同是日期签定地点和编号。（二）正文。引言是写明目的根据，的规定，经双方的充分协商，特订立本合同。合同的标的，指当事人的共同指向的对象，可以是货物，劳物，工程项目，智力成果。数量和质量，必须是按法定的标准计量和计量单位。借款和酬金，交付的货币数量。履行期限，地点和方式。违约责任和争议的解决方法。（三）尾部。当时人签名，盖章，双方单位的住址，电话号码，传真号码，邮政编码，双方的开户银行帐号。二、家装公司装修合同应该怎么签订工期商定：一般2居室100平米的房间，简朴装修的话，工期在35天左右。一般的装修公司为了保险，会把工期商定到45-50天，假如着急入住的话，可以在签订时和设计商榷此条款。保修条款：装修的整个过程现在主要仍是以手工现场制作为主，没有实现全面工厂化，所以难免会有各种各样的细碎质量题目。所以假如有可能，最好能复印

2023-04-26

484人看过

不可抗力
承包人延期工程合同怎么算

建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。一、关于工程索赔进行工程索赔的法定条件有：1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔；3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、暴雨导致停工怎么处理赔偿事项暴雨导致停工处理赔偿事项如下：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；4、需要清理和修复的

2023-03-30

360人看过
合同成立
签合同甲方委托人怎么写

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日第一条委托人委托受托人处理＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿事务。第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三条委托期限自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。第四条委托人（是／否）允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿与公司签合同甲方只盖章没签字生效吗当事人采用合同书形式订立

2023-08-18

107人看过